建设工程质量保证协议

建设工程质量保证协议合同编号：【填写合同编号】甲方（名称）：【填写甲方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】乙方（名称）：【填写乙方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】鉴于：甲乙双方就【填写交易背景与事由】事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用原则，经协商一致，达成如下协议。第一条标的本协议项下标的为位于【填写工程地点】的【填写工程名称】建设工程项目，具体范围包括但不限于【填写工程范围】。工程规格、技术参数及设计要求以双方签订的《建设工程施工合同》及相关附件为准。乙方承诺按照国家现行相关工程规范及甲方确认的设计图纸施工，确保工程质量达到【填写质量标准】标准。第二条数量本协议项下建设工程总量为【填写工程总量】平方米，具体工程量以双方最终确认的工程量清单为准。工程量计算及确认方式按照《建设工程施工合同》及相关约定执行。第三条质量与验收标准工程质量必须符合国家及行业现行相关标准，具体包括但不限于《【填写标准名称1】》《【填写标准名称2】》等。验收标准以国家及地方相关工程质量验收规范为准。竣工验收由甲方组织，乙方应积极配合提供必要的质量证明文件及施工记录。若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后【填写天数】日内修复完成，直至符合约定标准。第四条价款或者报酬本协议项下工程总价为人民币【填写金额】元，包含工程材料费、人工费、机械费及其他相关费用。支付方式分为【填写支付方式】阶段，具体支付比例及节点按照《建设工程施工合同》约定执行。乙方应在收到甲方付款后开具合法有效的发票，发票类型及内容以甲方要求为准。第五条履行期限、地点和方式工程开工日期为【填写开工日期】，竣工日期为【填写竣工日期】。工程履行地点位于【填写工程地点】。乙方应按照《建设工程施工合同》约定，在指定地点完成工程建设，并负责施工现场的管理及安全。工程竣工验收合格后，双方办理工程移交手续，甲方支付至合同总价的【填写比例】作为质保金，质保期满无质量问题后一次性返还乙方。（格式要求：条款以「第六条、第七条……」中文大写序号为一级标题；每条之下可用11、12阿拉伯数字子款，必要时再用123列项展开；具体要素一律以【填写……】留白，严禁编造具体名称、型号、金额、日期、地址、账号等用户信息。）第六条双方权利和义务甲方权利与义务：1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方严格按照合同约定及相关标准施工。2甲方应按照合同约定及时支付工程款项，并配合乙方办理相关审批手续。3甲方有权要求乙方在工程出现质量问题时及时修复，并承担修复费用。乙方权利与义务：1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。2乙方应严格按照合同约定及相关标准施工，确保工程质量。3乙方应负责施工现场的管理及安全，承担因管理不善造成的一切损失。第七条违约责任1若甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的【填写比例】作为违约金。2若乙方未按照合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价【填写比例】作为违约金。3若因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复费用及由此造成的损失。第八条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向【填写仲裁机构】申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条不可抗力因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十条其他1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2本协议自双方签字盖章之日起生效。3本协议一式【填写份数】份，甲方执【填写份数】份，乙方执【填写份数】份，具有同等法律效力。第六条费用、税费与结算本协议项下所有费用由甲方全额承担。涉及本协议履行过程中的税费，包括但不限于增值税、企业所得税等，均由甲方依法缴纳。所有费用的结算周期为每月，乙方应在每个结算周期结束后10个工作日内提交费用结算清单，经甲方审核确认后，甲方应在清单确认之日起15个工作日内完成支付。若甲方未按时支付，每逾期一日，应按未支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总金额的20。第七条知识产权本协议履行前，双方各自拥有的与履行本协议相关的知识产权仍归各自所有。在本协议履行期间，乙方为完成本协议约定工作而专门产生的所有成果及其知识产权，包括但不限于设计图纸、技术文档、工艺流程等，均归甲方所有。乙方同意，在甲方付清全部款项后，甲方有权免费使用、复制、修改、分发上述成果，并有权向任何第三方授权使用。乙方不得在未经甲方书面同意的情况下，将上述成果用于任何其他目的或向任何第三方披露。若因乙方原因导致知识产权纠纷，由乙方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。第八条双方权利与义务甲方权利与义务：1甲方有权对乙方的履约过程进行监督和检查，乙方应予以配合，并提供必要的便利条件。2甲方应按照本协议约定及时支付乙方报酬，并确保支付金额的准确性。3甲方应向乙方提供履行本协议所必需的资料和信息，并保证资料的合法性和真实性。4甲方有权要求乙方在约定工期内完成工作，并有权对乙方的工作成果进行验收。乙方权利与义务：1乙方有权要求甲方按照本协议约定支付报酬，并有权拒绝任何非法扣款。2乙方应按照本协议约定的工作标准和质量要求，完成约定工作，并确保工作成果的合法性。3乙方应对履行本协议过程中知悉的甲方的商业秘密和技术信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。4乙方应配合甲方的监督和检查，并及时解决履约过程中出现的问题。第九条保密条款双方同意，在本协议有效期内及终止后5年内，对因履行本协议而获知的对方商业秘密、技术信息等予以严格保密，未经对方书面同意，不得以任何方式泄露给任何第三方。若违反保密义务，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。第十条陈述与保证双方在此向对方陈述并保证：1双方均具有完全民事行为能力，有权签订本协议；2双方均未处于法律禁止签订本协议的状态；3双方提供的所有文件和资料均真实、合法、有效；4双方已充分理解本协议的条款内容，并自愿签订。若任何一方违反上述陈述与保证，导致本协议无效或可撤销，应承担相应的违约责任。第十一条违约责任任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。若甲方未能按时支付工程进度款，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的百分之十；若乙方未能按合同约定工期竣工，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的百分之十。若违约行为导致工程无法继续进行或质量不符合约定标准，违约方应承担修复或重做工程所需的一切费用，并承担由此给对方造成的直接经济损失。对于非故意造成的轻微质量瑕疵，双方应友好协商解决，乙方应在合理期限内进行修复，修复费用由责任方承担。第十二条不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。任何一方因不可抗力导致无法履行本协议义务时，应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延迟履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，双方应各自承担，互不承担责任。不可抗力影响消除后，受影响方应继续履行协议义务。第十三条争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行协议的其他条款。若双方同意，也可提交至具有管辖权的人民仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四条通知与送达双方在本协议履行过程中进行的所有通知、请求、文件等，均应采用书面形式，并通过邮寄、传真或电子邮件等方式送达至本协议中载明的地址。若一方变更联系信息或地址，应提前书面通知对方，否则由此产生的后果由变更方自行承担。所有通知在送达后即刻生效。第十五条合同的生效、变更与解除本协议自甲乙双方签字并盖章之日起生效。双方在履行过程中如需变更协议内容，应通过书面形式进行，经双方签字盖章后生效。若出现以下情形之一，本协议可解除：一方严重违约，导致协议目的无法实现；双方协商一致同意解除协议；因不可抗力导致协议无法履行。协议解除后，双方应妥善处理已完成的工程及费用结算，并按照约定进行资产交接。第十六条附件本协议附件包括但不限于工程