房地产开发商与施工方建设合同三篇

房地产开发商与施工方建设合同三篇篇一甲方（房地产开发商）：北京华宇房地产开发有限公司地址：北京市朝阳区XX路XX号法定代表人：张三联系电话方（施工方）：北京建工集团有限公司地址：北京市海淀区XX路XX号法定代表人：李四联系电话于甲方拟开发建设位于北京市朝阳区XX路XX号的项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：华宇XX项目2.项目地点：北京市朝阳区XX路XX号3.项目规模：总建筑面积约XX万平方米4.项目总投资：人民币XX亿元5.项目工期：自合同签订之日起至____年____月____日止二、施工内容1.乙方负责本项目的施工、安装、调试及保修工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工。3.乙方应确保工程质量，达到国家规定的质量标准。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XX亿元（大写：捌拾亿元人民币）2.支付方式：（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款人民币壹亿元（大写：壹亿元人民币）；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方按实际完成工程量支付进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的百分之九十作为竣工结算款；（4）保修期满后，甲方支付剩余的百分之十作为保修金。四、工程进度及验收1.乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程按期交付。2.甲方有权对工程进行监督检查，对不合格的工程部分，乙方应无条件返工直至合格。3.工程竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告，甲方支付竣工结算款。五、违约责任1.乙方未按合同约定时间节点完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付人民币壹万元违约金。2.乙方工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工直至合格，并支付返工费用及相应违约金。3.甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付人民币壹万元违约金。六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交北京市仲裁委员会仲裁。七、其他约定1.本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方（盖章）：北京华宇房地产开发有限公司乙方（盖章）：北京建工集团有限公司法定代表人（签字）：张三法定代表人（签字）：李四签订日期：____年____月____日篇二甲方（房地产开发商）：广州万科房地产开发有限公司地址：广州市天河区珠江新城XX路XX号法定代表人：王五联系电话方（施工方）：广东中建建筑工程有限公司地址：广州市越秀区XX路XX号法定代表人：赵六联系电话于甲方拟开发建设位于广州市天河区珠江新城XX路XX号的项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：广州万科XX项目2.项目地点：广州市天河区珠江新城XX路XX号3.项目规模：总建筑面积约XX万平方米4.项目总投资：人民币XX亿元5.项目工期：自合同签订之日起至____年____月____日止二、施工内容1.乙方负责本项目的施工、安装、调试及保修工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工。3.乙方应确保工程质量，达到国家规定的质量标准。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XX亿元（大写：捌拾亿元人民币）2.支付方式：-首付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款人民币壹亿元（大写：壹亿元人民币）；-进度款：根据工程进度分期支付，按实际完成工程量计算；-竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的剩余部分；-保修金：保修期满后，甲方支付剩余的保修金。四、工程进度及验收1.乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程按期交付。2.甲方有权对工程进行监督检查，对不合格的工程部分，乙方应无条件返工直至合格。3.工程竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告。五、违约责任1.乙方未按合同约定时间节点完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付人民币壹万元违约金。2.乙方工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工直至合格，并支付返工费用及相应违约金。3.甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付人民币壹万元违约金。六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交广州市仲裁委员会仲裁。七、其他约定1.本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方（盖章）：广州万科房地产开发有限公司乙方（盖章）：广东中建建筑工程有限公司法定代表人（签字）：王五法定代表人（签字）：赵六签订日期：____年____月____日篇三甲方（房地产开发商）：深圳市万科房地产有限公司地址：深圳市南山区科技园XX路XX号法定代表人：陈七联系电话方（施工方）：广东省建筑工程集团有限公司地址：广州市天河区XX路XX号法定代表人：刘八联系电话于甲方拟开发建设位于深圳市南山区科技园XX路XX号的项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：深圳万科XX项目2.项目地点：深圳市南山区科技园XX路XX号3.项目规模：总建筑面积约XX万平方米4.项目总投资：人民币XX亿元5.项目工期：自合同签订之日起至____年____月____日止二、施工内容1.乙方负责本项目的施工、安装、调试及保修工作。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计进行施工。3.乙方应确保工程质量，达到国家规定的质量标准。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XX亿元（大写：捌拾亿元人民币）2.支付方式：-首付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款人民币壹亿元（大写：壹亿元人民币）；-进度款：根据工程进度分期支付，按实际完成工程量计算；-竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的剩余部分；-保修金：保修期满后，甲方支付剩余的保修金。四、工程进度及验收1.乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程按期交付。2.甲方有权对工程进行监督检查，对不合格的工程部分，乙方应无条件返工直至合格。3.工程竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告。五、违约责任1.乙方未按合同约定时间节点完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付人民币壹万元违约金。2.乙方工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工直至合格，并支付返工费用及相应违约金。3.甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付人民币壹万元违约金。六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交深圳市仲裁委员会