建设项目施工合同解除公告协议

建设项目施工合同解除公告协议甲方（发包人/建设单位）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人/施工单位）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《关于[项目全称]的建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），原合同约定的工程位于[工程地点]，工程内容为[简要描述工程内容]。根据原合同第[条款编号]条关于合同解除的约定以及[选择一项或多项，并简述原因]：1.乙方严重违反了原合同第[条款编号]条的约定，即[简述违约行为]，经甲方催告后[是否在合理期限内]未能在[期限]内纠正；2.甲方根据原合同第[条款编号]条的规定，单方行使合同解除权；3.双方经友好协商，一致同意解除原合同；4.因[不可抗力因素名称]导致原合同无法继续履行；5.其他导致原合同解除的合法有效原因：[具体说明]。依据上述原因，双方经友好协商，就原合同的解除事宜达成一致，特订立本协议如下：第一条原合同解除双方一致确认，原合同自[解除生效日期，例如：本协议签署之日起/甲方于[日期]发出的解除通知送达乙方之日起]起正式解除。第二条工程现状处理1.自本协议第一条约定的解除生效之日起，乙方应立即停止所有施工活动，并妥善保管已完成的工程成果及施工设备。2.双方应在[日期或期限内]依据原合同约定、已签署的工程变更文件、现场签证等，就解除时乙方已完成的、符合合同质量要求的工程量进行最终确认。确认结果作为后续工程结算的依据。乙方应在[日期]前将工程量确认单提交给甲方。3.乙方应在本协议生效后[天数]日内，整理完毕所有与该工程项目相关的工程资料（包括但不限于施工组织设计、进度计划、质量管理记录、安全文明施工记录、验收文件、材料试验报告、变更签证文件等），并移交甲方存档。甲方应在接收资料后[天数]日内予以签收确认。第三条工程款结算1.甲方应在收到乙方提交的最终工程量确认单及结算资料后[天数]日内，进行审核，并在收到资料后[天数]日内，就解除时应付未付工程款及应扣款项事宜与乙方进行最终结算。2.结算内容主要包括：根据确认的工程量计算的工程总价款；扣除已支付款项；扣除乙方应承担的违约金或损失赔偿款；扣除因乙方原因造成的甲方实际损失（如工期延误损失、特定材料替换增加的费用等，需有明确依据）。3.结算结果确认后，甲方应在[天数]日内支付结算总价款中双方确认无争议的部分。支付方式为[银行转账或其他方式]。第四条乙方责任与费用承担1.乙方应承担因其违约行为或自身原因给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接经济损失和合同约定的违约金。2.乙方应负责将其投入该工程的施工人员、主要施工设备、材料等在本协议生效后[天数]日内撤离项目现场，并将现场清理干净。乙方承担因其撤离和现场清理产生的费用，除非该费用是由甲方原因直接导致的。3.乙方应负责妥善处理与其分包单位或供应商之间的合同关系及债权债务事宜，不得因此给甲方带来任何纠纷或责任。4.如原合同中存在履约保证金，则该保证金[选择：自动适用原合同关于保证金返还的规定/由乙方根据原合同约定及本协议第三条结算结果处理]。第五条甲方的权利与义务1.甲方有权依据本协议及原合同约定，审核乙方的结算资料，并就相关款项进行扣减。2.甲方应在收到乙方按本协议第二条约定移交的工程资料后，及时签收确认。3.甲方应按照本协议第三条的约定，向乙方支付结算款项。第六条通知与送达双方就本协议相关事宜进行的正式通知，应按照原合同约定的地址或本协议首页载明的联系方式送达。以邮寄方式送达的，挂号信发出之日起[天数]日视为送达；以传真或电子邮件方式送达的，发送成功之日视为送达。第七条争议解决因本协议履行过程中发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择：有管辖权的人民法院提起诉讼/[指定仲裁委员会名称]申请仲裁]。第八条其他事项1.本协议是双方就原合同解除事宜及后续安排的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或非书面约定。2.本协议附件（如有）是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件清单如下：[如有附件，请列明名称]。3.本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，[如需送交其他