建造合同15号合同履行风险防范协议

建造合同15号合同履行风险防范协议鉴于双方于______年______月______日签订了编号为“建造合同15号”的建造合同（以下简称“主合同”），主合同项下项目位于______，工程内容为______，承包人为______，发包人为______。为保障主合同的顺利履行，有效识别、评估、防范和应对在主合同履行过程中可能出现的各类风险，经双方友好协商，达成如下协议，作为主合同的补充协议：第一条风险识别双方同意共同或各自负责识别主合同履行过程中可能出现的风险，风险来源包括但不限于：（一）自然灾害、恶劣天气、地震等不可抗力因素；（二）地质条件与地质勘察报告不符；（三）设计文件错误、遗漏或变更；（四）主要建筑材料、设备价格异常波动；（五）国家政策、法律法规的调整变化；（六）发包人资金支付延迟或违约；（七）工程建设相关的第三方责任风险；（八）工程技术难度增加或施工条件发生不利变化；（九）双方管理或协调不当导致的风险；（十）其他可能影响工程质量和安全、进度或成本的因素。第二条风险评估双方同意对识别出的风险进行评估。风险评估应考虑风险发生的可能性及一旦发生可能造成的损失程度。评估结果应形成书面记录，并经双方确认。根据评估结果，风险可划分为重大风险、较大风险和一般风险。第三条风险分担原则双方同意根据公平合理、风险可控、损失最小化及主合同相关约定，对各类风险进行分担。具体风险分担如下：（一）因不可抗力导致的风险，按照主合同不可抗力条款约定分担责任和损失。（二）因发包人原因（如提供资料错误、指令延误、资金不到位等）导致的风险及损失，由发包人承担。（三）因承包人原因（如施工方案不合理、管理不善、违反技术规范等）导致的风险及损失，由承包人承担。（四）因设计变更导致的风险，如属于发包人提出的变更，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并可能承担相应的风险；如属于承包人提出且经发包人同意的合理化建议变更，相关责任和风险由双方根据贡献和过错程度协商分担。（五）因地质条件发生重大变化导致的风险，承包人应承担由此增加的成本和工期，但发包人应承担由此产生的工程停工、窝工损失，并可能根据合同约定给予工期顺延和费用补偿。（六）主要建筑材料、设备价格的风险，可按照主合同约定的调价机制处理，或由双方协商确定分担方式，例如约定一定比例内的价格波动由承包人承担，超过部分按约定方式调整。（七）第三方责任风险，原则上由责任方承担，如承包人原因导致，由承包人承担；如发包人原因导致或无法确定责任方，由双方根据合同约定和实际情况协商分担，并可考虑购买相关责任保险。（八）其他风险，由双方根据风险性质和合同约定协商确定分担责任。第四条风险应对措施双方同意采取以下措施防范和应对风险：（一）预防措施：1.承包人应加强施工组织设计、专项施工方案的技术论证和风险评估，优化施工工艺，合理选择材料设备，提高工程质量和安全水平，从源头上预防风险。2.发包人应提供准确、完整的工程资料，及时下达指令，保证工程款按时支付，避免因自身原因引发风险。3.双方应加强现场管理，落实安全责任，定期进行安全检查，预防安全事故。4.建立风险信息库，定期收集、分析风险信息。5.根据需要购买工程一切险、第三方责任险等相关保险，转移部分风险。（二）应急措施：1.针对可能发生的重大风险（如重大安全事故、重大工程事故、关键工期延误等），双方应共同制定应急预案，明确应急组织机构、职责、响应程序、处置措施和资源保障。2.一旦发生风险事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制事态发展，减少损失。3.双方应及时沟通风险事件信息，协商处理方案。第五条沟通与协作机制（一）双方指定以下联系人负责本协议项下的风险沟通事宜：发包人：______，联系方式：______承包人：______，联系方式：______（二）双方同意至少每月召开一次风险沟通会议，或在出现重大风险时随时召开会议，交流风险信息，研究应对措施。（三）双方应建立畅通的书面沟通渠道，任何风险通知、评估报告、应对措施等均应采用书面形式，并妥善保存。（四）在风险应对过程中，双方应本着相互信任、积极配合的原则，共同解决问题。第六条风险通知与报告（一）任何一方发现可能发生或已经发生风险时，应在______小时内书面通知对方。通知内容应包括风险描述、可能的影响、已采取或建议采取的措施等。（二）承包人应定期（如每月）向发包人提交风险分析报告，内容包括已识别风险、风险评估结果、已采取的防范措施、潜在风险预警等。（三）发包人应就可能导致工程风险的重大事项（如资金安排、政策变动等）及时通知承包人。第七条风险管理费用因履行本协议而发生的费用，如风险评估服务费（若有）、购买保险费等，原则上由提出方承担，或由双方根据具体情况协商分摊。第八条协议的生效、变更与终止（一）本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效，并与主合同同时履行。（二）本协议的变更或补充，须经双方书面同意。（三）本协议在主合同履行完毕、双方协商一致或本协议目的已实现时终止。第九条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向主合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向主合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条不可抗力本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。发生不可抗力时，双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同，并互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明。第十二条其他（一）本协议是主合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，适用主合同的相关约定。主合同条款与本协议条款不一致的，以本协议为准。