2026一级造价工程师题库《工程计价》试题及答案

2026一级造价工程师题库《工程计价》试题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国现行建设项目构成，下列费用项目中，属于与项目建设有关的其他费用的是（）。A.联合试运转费B.专利及专有技术使用费C.生产准备费D.办公和生活家具购置费2.关于进口设备交易价格的描述，下列说法正确的是（）。A.CFR（成本加运费）术语下，卖方负责办理保险并支付保险费B.CIF（成本加保险费、运费）术语下，买方承担货物在装运港装船后的一切风险C.FOB（离岸价）术语下，卖方负责将货物装上买方指派的船只D.FOB术语下，卖方负责租船订舱并支付运费3.某进口设备到岸价为200万美元，外汇牌价为1美元=6.5人民币，进口关税税率为10%，增值税税率为13%。则该设备的进口环节增值税额为（）万元人民币。A.130.0B.143.0C.185.9D.204.54.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于规费的是（）。A.工程排污费B.工具用具使用费C.财产保险费D.劳动保险费5.在国外建筑安装工程费用中，单项工程开办费在报价时的形式通常是（）。A.分摊进工程量清单单价B.单独列项C.作为暂列金额D.计入总部管理费6.下列费用中，不属于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的是（）。A.建设场地平整费B.临时设施搭设费C.临时设施维修费D.施工单位临时设施搭建费7.某建设项目建设期为3年，各年均衡贷款额分别为1000万元、1500万元、2000万元，年利率为8%。则建设期利息为（）万元。A.280.0B.366.4C.589.9D.740.08.基本预备费的计算基数是（）。A.工程费用+工程建设其他费用B.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息C.工程费用D.工程费用+建设期利息9.在工程量清单计价模式下，确定分部分项工程综合单价时，下列费用中应纳入的是（）。A.风险费用B.规费C.税金D.暂列金额10.关于工程定额的分类，按定额反映的生产要素消耗内容分类，下列正确的是（）。A.劳动定额、机械消耗定额、材料消耗定额B.施工定额、预算定额、概算定额C.国家定额、行业定额、地区定额D.建筑工程定额、安装工程定额、市政工程定额11.工人工作时间中，由于材料供应不及时造成的停工时间属于（）。A.有效工作时间B.不可避免的中断时间C.多余和偶然工作时间D.停工时间12.在确定材料消耗量时，材料净用量与材料损耗量之和构成（）。A.材料总消耗量B.材料必需消耗量C.材料材料周转量D.材料损耗率13.某施工机械耐用总台班为2000台班，一次大修理费为5000元，大修理间隔台班为500台班。则该机械台班大修理费为（）元/台班。A.2.5B.10.0C.20.0D.25.014.下列工程造价指数中，属于个体指数的是（）。A.建筑安装工程造价指数B.设备工器具价格指数C.工程建设其他费价格指数D.建设项目造价指数15.项目决策阶段进行投资估算时，生产能力指数法的计算公式为（）。A.C2=C1(Q2/Q1)^x·fB.C2=C1(Q2/Q1)·fC.C2=C1+ΣQi·PiD.C2=C1(1+f)^t16.某拟建项目生产能力为已建同类项目生产能力的2倍，已知已建项目投资额为5000万元，生产能力指数为0.8，综合调整系数为1.1。则拟建项目静态投资估算额为（）万元。A.8360B.9190C.10000D.1100017.设计概算的编制方法中，当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但设计方案比较成熟时，可采用（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法18.施工图预算编制时，下列费用中，应计入其他建筑安装工程费用的是（）。A.脚手架费B.二次搬运费C.安全文明施工费D.已完工程及设备保护费19.关于招标控制价，下列说法正确的是（）。A.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价B.招标控制价可以上浮或下浮C.招标控制价应在招标文件中公布，只需公布总价D.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予废标20.在建设工程招投标活动中，招标文件中的投标须知，除了要明确投标截止时间、开标时间外，还应明确（）。A.评标标准和方法B.合同条款C.技术规范D.投标有效期21.下列关于投标报价编制原则的说法，错误的是（）。A.投标报价由投标人自主确定B.投标报价不得低于工程成本C.投标报价必须高于招标控制价D.投标报价应以招标文件中的计价依据为基础22.在不平衡报价法中，对于预计今后工程量会增加的项目，其单价可以（）。A.适当提高B.适当降低C.保持不变D.视情况而定23.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），暂估价中的材料费应（）。A.计入其他项目清单B.计入分部分项工程量清单C.计入规费D.计入税金24.某土方工程，招标工程量清单中工程量为1000m³，因施工组织设计变更，实际工程量为1200m³。已知该土方工程综合单价为50元/m³，合同约定工程量偏差超过15%时，综合单价调整为45元/m³。则该土方工程结算价款为（）元。A.54000B.59000C.60000D.6900025.关于工程总承包合同价款的约定，下列说法正确的是（）。A.必须采用固定总价合同B.必须采用固定单价合同C.可以采用成本加酬金合同D.只能采用可调总价合同26.在工程总承包投标报价分析中，标高金是（）之和。A.管理费+利润+风险费B.管理费+利润C.直接费+间接费D.成本+利润27.因发包人原因造成的工程质量缺陷，修复费用的承担主体是（）。A.承包人B.发包人C.监理人D.设计单位28.关于工程变更价款的确定方法，若合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应由（）提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。A.发包人B.承包人C.工程师D.造价咨询人29.索赔费用的计算中，人工费索赔通常不包括（）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费B.非承包商责任的工效降低所增加的人工费C.超过法定工作时间加班劳动费D.承包商自身原因导致的窝工费30.因不可抗力事件导致的费用增加，下列说法正确的是（）。A.承包人的人员伤亡费用由发包人承担B.承包人的机械设备损坏由发包人承担C.工程本身的损害由发包人承担D.停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的管理人员费用由承包人承担31.在工程计价中，预付款的支付额度一般不超过合同金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%32.关于起扣点的计算公式，T=P-M/N，其中N代表（）。A.工程预付款数额B.主要材料及构件所占比重C.承包工程价款总额D.扣回预付款的比例33.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的（）内核对。A.7天B.14天C.28天D.56天34.建设工程竣工决算的内容主要包括（）。A.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程造价比较分析B.竣工财务决算说明书、工程竣工图、工程造价比较分析C.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程造价比较分析D.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图35.新增固定资产价值的计算，应以（）为对象。A.独立发挥生产能力的单项工程B.独立发挥生产能力的单位工程C.整个建设项目D.分部分项工程36.关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用D.缺陷责任期满后，发包人应退还全部质量保证金37.下列关于工程造价鉴定的说法，错误的是（）。A.工程造价鉴定是鉴定机构接受委托对工程造价争议进行鉴别和判断B.鉴定机构应独立、公正地进行鉴定C.鉴定意见可以作为仲裁或诉讼的依据D.鉴定机构必须完全按照委托人的意愿出具鉴定意见38.在国际工程投标报价中，根据招标文件的不同，投标报价的组成可以划分为（）。A.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费B.直接费、间接费、利润、风险费C.分项工程单价、开办费、分包工程费、暂定金额D.工程总成本、暂定金额、盈余39.FIDIC合同条件下，工程师确认的暂定金额在支付时，通常用于（）。A.支付指定分包商的工程款B.支付不可预见的工程费用C.支付计日工D.以上皆有可能40.在施工机械使用费索赔中，若系承包商自有机械，窝工费一般按（）计算。A.机械台班费B.机械折旧费C.机械租赁费D.机械台班折旧费41.关于工程造价咨询企业的资质标准，甲级工程造价咨询企业技术负责人应具有（）。A.高级专业技术职称，从事工程造价专业工作10年以上B.高级专业技术职称，从事工程造价专业工作15年以上C.中级专业技术职称，从事工程造价专业工作10年以上D.注册造价工程师资格，从事工程造价专业工作15年以上42.建设项目全部建成，经过各单项工程的验收符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，可以向负责验收的单位提出（）。A.中间验收申请B.交工验收申请C.竣工验收申请D.检验批验收申请43.在建设工程施工合同中，如果发包人未按约定支付预付款，承包人有权（）。A.立即停工B.延期开工C.发出催款通知，如仍未支付可暂停施工D.解除合同44.某工程合同价款为5000万元，预付款比例为20%，主要材料及构件所占比重为60%。则起扣点为（）万元。A.1000B.2000C.3333.33D.400045.在工程造价计价依据中，概算定额通常用于（）阶段。A.项目决策B.初步设计C.施工图设计D.施工招投标46.关于工程造价信息的管理，下列说法不正确的是（）。A.工程造价信息应具有时效性B.工程造价信息应具有区域性C.工程造价信息应具有专业性D.工程造价信息一旦发布，不得修改47.某工程因设计变更导致工程量减少，且该项工程量偏差超过15%。若合同约定综合单价不予调整，则结算时（）。A.按原综合单价结算B.承包人可提出索赔C.发包人可要求调整综合单价D.按调整后的综合单价结算48.在工程计价中，措施项目费的计价方式通常为（）。A.综合单价B.参数法计价C.A或BD.分包法计价49.下列费用中，属于国际工程投标报价中现场管理费的是（）。A.工作人员工资B.办公费C.差旅交通费D.以上都是50.FIDIC施工合同条件下，工程量清单以外项目的支付中，动员预付款的偿还方式通常是（）。A.按月平均扣回B.按进度款比例扣回C.在中期支付证书中累计扣款，直至扣完为止D.工程完工后一次性扣回51.关于工程造价的动态管理，主要是指（）。A.工程造价的预测B.工程价款的调整C.工程造价的控制D.工程价款的结算52.在建设项目投资估算中，流动资金估算方法通常有（）。A.分项详细估算法和扩大指标估算法B.比例估算法和系数估算法C.指标估算法和朗格系数法D.生产能力指数法和资金周转率法53.某项目建设期利息为200万元，建设期为2年，运营期为8年。若基准收益率为10%，则建设期利息的现值之和为（）万元。（假设第一年利息100万，第二年利息100万）A.173.55B.181.82C.200.00D.355.3754.在工程量清单计价中，若招标人提供的工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以（）为准确定综合报价。A.招标工程量清单的项目特征描述B.设计图纸C.两者中较低的D.两者中较高的55.关于建设工程竣工结算的编制，下列说法正确的是（）。A.竣工结算由发包人编制B.竣工结算由承包人编制，发包人核对C.竣工结算由监理人编制D.竣工结算由造价咨询机构编制56.在工程造价鉴定中，鉴定委托人通常是指（）。A.发包人B.承包人C.仲裁机构或人民法院D.监理单位57.某工程合同约定，当材料价格波动超过5%时进行调整。若基准价格为200元/m³，投标报价为210元/m³，现行价格为240元/m³。则调整后的材料价格为（）元/m³。A.210B.220C.230D.24058.关于工程造价的合理确定，下列说法错误的是（）。A.在项目建议书阶段，编制初步投资估算B.在可行性研究阶段，编制投资估算C.在初步设计阶段，编制设计概算D.在施工图设计阶段，编制施工图预算59.根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人要求投标人承担的风险费用，应计入（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费60.在国际工程中，关于保险的说法，正确的是（）。A.工程一切险通常由承包人办理B.第三方责任险通常由发包人办理C.人身意外险通常由发包人办理D.承包人应为其在施工现场的工作人员办理工伤保险二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列费用中，属于进口设备运杂费的有（）。A.运输保险费B.银行财务费C.运输费和装卸费D.设备供销部门的手续费E.采购与仓库保管费62.按费用构成要素划分，建筑安装工程费由（）组成。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.利润63.关于建筑安装工程费用中的税金，下列说法正确的有（）。A.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加B.营业税的税额为营业额的3%C.城市维护建设税的税率根据纳税人所在地不同分为7%、5%、1%D.教育费附加率为3%E.地方教育附加率为2%64.编制施工图预算时，下列费用中应计入其他建筑安装工程费用的有（）。A.夜间施工增加费B.已完工程及设备保护费C.脚手架费D.安全文明施工费E.二次搬运费65.下列关于工程定额的说法，正确的有（）。A.施工定额是编制预算定额的基础B.预算定额是编制概算定额的基础C.概算指标是编制投资估算的重要依据D.投资估算指标是编制初步设计概算的重要依据E.企业定额是施工企业进行工程投标报价的依据66.确定机械台班定额消耗量时，需要考虑的时间包括（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.不可避免的中断时间D.多余工作时间E.停工时间67.下列工程造价指数中，属于总指数的有（）。A.设备工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.工程建设其他费价格指数D.建设项目或单项工程造价指数E.措施项目费价格指数68.建设项目投资估算的编制方法中，适用于静态投资估算的方法有（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法E.指标估算法69.设计概算的主要作用包括（）。A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.是控制施工图设计和施工图预算的依据C.是考核设计方案经济合理性的依据D.是签订建设工程合同和贷款合同的依据E.是编制招标控制价的依据70.施工图预算审查的方法包括（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法E.筛选审查法71.根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中应包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.赶工措施费72.在建设工程招投标过程中，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制73.关于工程总承包合同价款调整，下列说法正确的有（）。A.变更属于发包人的原因B.价格调整属于发包人的原因C.发包人违约导致的索赔属于发包人的原因D.不可抗力导致的费用增加通常由发包人承担E.法律变化引起的价格调整通常由发包人承担74.在工程索赔中，可以提出利润索赔的情形包括（）。A.因发包人原因导致的工程暂停B.因发包人原因造成工期延误C.因不可抗力造成工期延误D.因发包人要求提前完工E.因发包人提供的材料不合格75.关于建设工程价款结算，下列说法正确的有（）。A.工程价款结算主要包括竣工结算、分阶段结算、专业分包结算和合同中止结算B.预付款应在开工后按约定扣回C.进度款支付应按合同约定周期计量和支付D.竣工结算完成后，发包人应支付全部剩余价款E.质量保证金应在缺陷责任期满后返还76.新增固定资产价值的内容包括（）。A.已投入生产或交付使用的建筑、安装工程造价B.达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用C.增加固定资产价值的其他费用D.预备费E.铺底流动资金77.关于建设工程竣工决算，下列说法正确的有（）。A.竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果的依据B.竣工决算由承包人负责编制C.竣工决算报告说明书是竣工决算报告的重要组成部分D.竣工财务决算报表反映建设项目从筹建到竣工投产全部财务状况E.工程竣工图是真实记录各种地上、地下建筑物构筑物等情况的技术文件78.在国际工程投标报价中，分项工程直接费通常包括（）。A.人工费B.材料费C.机械费D.现场管理费E.开办费79.FIDIC合同条件下，工程量清单以外的支付项目包括（）。A.动员预付款B.材料设备预付款C.保留金D.迟付款利息E.暂定金额80.关于工程造价咨询企业的法律责任，下列说法正确的有（）。A.超越资质等级承揽业务的，给予警告，责令改正B.涂改、倒卖、出租、出借资质证书的，责令改正，处以罚款C.同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程业务的，给予警告D.以给予回扣等方式不正当承揽业务的，处以罚款E.转包承接业务的，责令改正，处以罚款三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一：某拟建项目生产规模为年产某产品500万吨。已知已建同类项目年产该产品300万吨，其静态投资额为50000万元，已知该类项目的生产能力指数为0.7，综合调整系数为1.1。该项目主要生产设备投资估算为30000万元，根据经验，主要生产设备投资占工程费用的比例为40%。工程建设其他费用估算为5000万元，基本预备费费率为5%。项目建设期2年，运营期8年。建设投资第1年投入60%，第2年投入40%，其中每年投入的50%为自有资金，50%为银行贷款，贷款年利率为6%（按年计息）。流动资金为1000万元，全部为自有资金，于投产第1年投入。项目固定资产投资方向调节税税率为0%。（计算结果保留两位小数）问题：1.用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资额。2.估算该项目的工程费用。3.计算该项目的建设期利息。4.计算该项目的概算总投资。案例二：某国有资金投资办公楼工程，招标人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制了招标工程量清单及招标控制价，并公布了招标控制价。在招投标及施工过程中发生如下事件：事件1：投标人A在投标截止时间前，发现招标工程量清单中某分部分项工程的项目特征描述与设计图纸不符，遂以设计图纸为准进行了报价。事件2：投标人B在投标报价中，对土方工程进行了不平衡报价，预计工程量会增加的项目单价报高，预计工程量会减少的项目单价报低。事件3：中标人C与招标人签订了固定总价合同。施工中，由于设计变更，导致实际工程量比清单工程量增加了20%。事件4：工程结算时，发包人发现中标人C在投标时某材料报价明显低于市场价格，要求其调整综合单价，中标人C不同意。事件5：合同约定，材料价格波动超过5%时可调整价格。某材料基准价格为300元/kg，投标报价为320元/kg，施工期间价格为360元/kg。问题：1.事件1中，投标人A的做法是否正确？说明理由。2.事件2中，投标人B的做法是否合理？不平衡报价通常还有哪些策略？3.事件3中，针对工程量增加20%的情况，合同价款应如何调整？4.事件4中，发包人的要求是否合理？说明理由。5.事件5中，该材料的价格应调整为多少？案例三：某工程项目，发包人与承包人签订了施工合同，合同工期为120天。合同约定：1.工程预付款为合同价款的20%，从工程进度款累计总额达到合同价款的60%时开始起扣，扣回比例为当月进度款的30%。2.质量保证金为合同价款的3%，在竣工结算时扣留。3.工程进度款按月结算支付。4.若发生工程变更，变更价款按以下原则确定：合同中已有适用的价格，按合同中已有价格确定；合同中有类似的价格，参照类似价格确定；合同中没有适用或类似的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。5.因发包人原因造成的工期延误，每延误一天补偿承包人5000元；因承包人原因造成的工期延误，每延误一天扣除承包人5000元。施工过程中发生如下事件：事件1：开工前，发包人支付了工程预付款。事件2：第1个月末，经确认承包人完成的工程价款为80万元。事件3：第2个月末，经确认承包人完成的工程价款为120万元。本月因发包人设计变更，增加了一项额外工作，双方确认增加工程价款为20万元。事件4：第3个月末，经确认承包人完成的工程价款为100万元。本月因发包人供电故障导致停工2天，造成承包人窝工损失2万元（含人工、机械窝工费）。合同价款总额为500万元。问题：1.计算该工程的预付款及其起扣点。2.计算第1个月末应支付的工程进度款。3.计算第2个月末应支付的工程进度款（不考虑扣留质量保证金）。4.计算第3个月末承包人应得到的费用补偿（含工期和费用）。5.工程完工后，计算竣工结算价款。案例四：某建设项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。合同中关于工程价款结算与支付的条款如下：1.工程价款按月结算支付。2.工程预付款为合同价款的15%，在开工前7天支付，按完成工程价款的60%起扣，扣回比例为当月进度款的40%。3.质量保证金为工程价款结算总额的3%，在竣工结算时一次性扣留。4.工程竣工结算后，发包人应在28天内支付竣工结算价款。5.若发生索赔，按以下原则处理：发包人原因造成的窝工，人工窝工费按工日单价的60%计算，机械窝工费按台班单价的40%计算；承包人原因造成的损失由承包人自行承担。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位提交了已完工程量报告，监理工程师确认的1月份工程量为200万元，2月份工程量为300万元，3月份工程量为400万元。事件2：2月份，因建设单位提出设计变更，导致部分工程暂停施工10天，造成施工单位人员窝工50个工日，自有机械1台闲置10个台班（机械台班单价为800元，折旧费为400元），租赁机械1台闲置10个台班（租赁费为600元/台班）。施工单位提出工期和费用索赔。事件3：3月份，因遭遇特大暴雨，导致施工现场临时设施损坏，修复费用2万元，造成人员窝工30个工日，机械闲置5个台班（自有机械，折旧费400元）。施工单位提出工期和费用索赔。合同价款总额为2000万元。人工工日单价为100元/工日。问题：1.计算该工程的预付款和起扣点。2.分别计算1月、2月、3月份的工程进度款（不考虑索赔和预付款扣回）。3.针对事件2，监理工程师应批准的工期和费用索赔是多少？4.针对事件3，监理工程师应批准的工期和费用索赔是多少？5.计算3月份末累计支付工程进度款（含预付款扣回，不考虑索赔款在本月支付，假设索赔款在竣工结算时处理）。参考答案及解析一、单项选择题1.A2.C3.C4.A5.B6.D7.C8.A9.A10.A11.D12.A13.C14.B15.A16.A17.B18.B19.A20.D21.C22.A23.B24.A25.C26.A27.B28.B29.D30.C31.C32.B33.C34.A35.A36.C37.D38.C39.D40.B41.D42.C43.C44.C45.B46.D47.A48.C49.D50.C51.B52.A53.A54.A55.B56.C57.C58.A59.A60.D二、多项选择题61.CDE62.ABCDE63.BCDE64.ABE65.ABCE66.ABC67.BCD68.ABCE69.ABCD70.ABCDE71.ABCD72.ABCD73.ABCE74.ABE75.ABCDE76.ABC77.ACDE78.ABC79.ABCD80.ABDE三、案例分析题案例一：【参考答案】问题1：C2=C1×(Q2/Q1)^x×fC2=50000×(500/300)^0.7×1.1=50000×1.433×1.1=78815.00（万元）拟建项目的静态投资额为78815.00万元。问题2：工程费用=主要生产设备投资/主要生产设备占工程费用比例工程费用=30000/40%=75000.00（万元）问题3：第1年贷款额度=75000×60%×50%=2250.00（万元）第2年贷款额度=75000×40%×50%=1500.00（万元）建设期利息：第1年利息=2250/2×6%=67.50（万元）第2年利息=(2250+67.5+1500/2)×6%=186.45（万元）建设期利息合计=67.50+186.45=253.95（万元）问题4：基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率基本预备费=(75000+5000)×5%=4000.00（万元）静态投资=工程费用+工程建设其他费用+基本预备费=75000+5000+4000=84000.00（万元）概算总投资=静态投资+建设期利息+流动资金=84000+253.95+1000=85253.95（万元）案例二：【参考答案】问题1：不正确。理由：根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单的项目特征是确定综合单价的基础，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准确定综合单价。问题2：合理。不平衡报价策略还包括：(1)能够早日结账收款的项目（如开办费、土石方工程、基础工程等）可以适当提高报价；(2)后期工程项目（如设备安装、装饰工程等）可以适当降低报价；(3)设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价；(4)工程内容说明不清的，可适当降低单价，待澄清后可再要求提价；(5)暂定项目，对这类项目如果要做，则单价可高，不做则单价可低；(6)针对没有工程量只填单价的项目，可以适当提高单价。问题3：由于合同约定为固定总价合同，且工程量增加超过15%，根据规范，当工程量增加超过15%时，增加部分的工程量的综合单价应予调低。具体调整幅度需按合同约定执行，通常超过15%部分的综合单价会适当降低（例如调整为原综合单价的0.9倍或合同约定的系数）。若合同未约定具体系数，则双方协商。一般处理方式：工程量增加15%以内部分按原单价，超过部分按调整后单价。问题4：不合理。理由：中标人的投标报价已成立并具有法律效力。除非合同中约定了“明显低于成本价”的复核及处理条款，且经评标委员会认定为低于成本价，否则发包人无权仅因价格偏低要求调整综合单价。问题5：现行价格360元/kg，投标报价320元/kg，基准价格300元/kg。涨幅=(360-300)/300=20%>5%。调整后的价格=300+300×(5%+(20%-5%)×承担比例)。通常合同约定承包人承担一定比例（如无限风险或有限风险），若按常规有限风险（如超过5%部分由发包人承担）：调整后价格=300×(1+5%)+(360-300×1.05)=315+(360-315)=360元/kg？不，根据规范公式：P=P0+(P1-P0)×(A-B)/(1-B)(若有系数)或直接约定调整差额。若约定：当P1>P0×(1+A)时，P=P0×(1+A)+(P1-P0×(1+A))。本题中：P0=300,A=5%。基准限价=300×1.05=315元/kg。由于360>315，需调整。调整差额=360-315=45元/kg。调整后的材料价格=315+45=360元/kg？不对，这意味全额调整。一般公式为：结算价=基准价×(1+风险幅度)+(现行价-基准价×(1+风险幅度))。若合同约定风险由发包人承担，则调整后价格即为360元/kg，但在计价时，是将差额计入调值。若问单价调整为多少，通常指结算单价。按规范：调整后的材料结算价=315+(360-315)=360元/kg。（注：若问投标报价对应的调整，则是差额补偿。此处理解为结算价格）。更精确计算：调整后的价格=300+(360-300)=360元/kg(假设发包人承担全部涨价风险)。若按规范公式：P=P0+(P1-P0)×(A-B)/(1-B)(此处A为风险系数，B为投标人下浮率，本题无下浮率)。通常简单计算：超过5%的部分由发包人承担。即：结算价=基准价×(1+5%)+(现行价-基准价×(1+5%))=315+45=360元/kg。案例三：【参考答案】问题1：预付款=500×20%=100（万元）起扣点=500×60%=300（万元）问题2：第1个月末完成工程款80万元，累计80万元<300万元，不扣预付款。应支付进度款=80万元。问题3：第2个月末完成工程款120万元（含变更20万元）。累计完成工程款=80+120=200万元<300万元，不扣预付款。应支付进度款=120万元。问题4：第3个月末完成工程款100万元。累计完成工程款=200+100=300万元，达到起扣点。本月应扣回预付款=(300-200)×30%=30（万元）？不，起扣点计算公式T=P-M/N。本题约定：从工程进度款累计总额达到合同价款的60%时开始起