建筑劳务资质挂靠合同范本

建筑劳务资质挂靠合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司（以下简称“甲方”），统一社会信用代码：91110108MA01ABCDXX，法定代表人：张三，职务：董事长，联系电话甲方地址位于北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层，是一家依法注册成立的建设工程施工总承包企业，具备房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质，主要业务范围包括房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程等施工项目。甲方在建筑行业拥有多年经营历史，具备较强的市场竞争力，现因业务发展需要，拟将部分建筑劳务资质挂靠于乙方，由乙方以甲方名义参与相关工程项目投标及施工任务，双方经友好协商，达成如下协议。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑劳务服务有限公司（以下简称“乙方”），统一社会信用代码：91110109MA02BCDEFXX，法定代表人：李四，职务：总经理，联系电话乙方地址位于上海市浦东新区陆家嘴环路1088号XX国际广场25层，是一家依法注册成立的专业建筑劳务服务企业，具备劳务派遣、专业承包资质，主要业务范围包括木工、钢筋工、混凝土工、砌筑工、防水工等建筑劳务分包，以及工程劳务派遣服务。乙方在建筑劳务领域积累了丰富的行业资源，与多家知名建筑施工企业建立了长期合作关系，具备较强的劳务输出能力和项目执行经验。现甲方因资质需求，拟委托乙方提供劳务资质挂靠服务，双方经平等自愿协商，达成如下协议。

**合同简介：**

本合同系甲方为满足特定工程项目投标及施工需要，与乙方合作开展建筑劳务资质挂靠服务的法律文件。甲方依据自身业务发展需求，通过支付相应服务费用，取得乙方的建筑劳务资质，并以甲方名义参与相关工程项目投标及施工任务。乙方在获得甲方支付的合理报酬后，负责提供符合国家法律法规及行业标准的专业劳务资质，并配合甲方完成项目投标、施工管理等相关工作。双方合作的前提条件为：甲方需合法合规使用乙方提供的劳务资质，乙方需保证资质真实性及有效性，并严格遵守国家及地方相关法律法规，确保合作过程符合建筑行业监管要求。本合同旨在明确双方权利义务，规范合作行为，保障各方合法权益，为后续合作奠定法律基础。双方基于平等、自愿、公平、诚信的原则，结合各自实际情况，经充分协商后订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方为满足特定工程项目投标及施工的需要，合法合规地挂靠乙方的建筑劳务资质，并使用该资质参与相关工程项目的投标与施工活动。合同涉及的具体内容包括：乙方根据甲方的要求，提供真实、有效的建筑劳务资质，并配合甲方完成工程项目投标所需的资质文件准备；甲方在获得乙方提供的劳务资质后，以甲方名义进行项目投标，并在中标后按照合同约定支付乙方相应服务费用；甲方在项目施工过程中，应授权乙方参与部分劳务相关的协调工作，并确保施工活动符合国家及行业相关标准；双方共同遵守建筑市场管理规定，确保资质挂靠行为的合法性与合规性，避免任何违法违规风险。本合同范围涵盖资质提供、投标配合、费用支付以及施工过程中的相关协作等环节，确保甲方能够顺利使用挂靠资质完成工程项目，同时保障乙方的合法权益。

第二条定义

本合同中下列词语具有以下含义：

（1）**“资质挂靠”**：指甲方为获取工程项目投标资格或履行施工任务，支付服务费用，由乙方提供建筑劳务资质，甲方以自身名义使用该资质参与项目投标及施工的一种合作方式。

（2）**“服务费用”**：指甲方为获得乙方提供的劳务资质及配套服务而支付的经济报酬，具体标准及支付方式依据本合同约定执行。

（3）**“工程项目”**：指甲方以乙方提供的资质参与投标并可能承接的各类建筑工程项目，包括但不限于房屋建筑、市政工程等，具体项目范围以甲方实际投标及施工为准。

（4）**“投标文件”**：指甲方为参与工程项目投标而准备并提交的包括资质证明在内的全套申请材料。

（5）**“施工管理”**：指在工程项目中标后，甲方负责的现场施工组织、进度控制、质量管理、安全管理等职责，乙方根据合同约定提供必要配合。

（6）**“法律法规”**：指中华人民共和国及其地方各级政府颁布的与建筑市场、资质管理、劳务分包相关的所有法律、法规、规章及政策文件。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务：**

（1）**权力：**

a.甲方有权要求乙方提供真实、合法、有效的建筑劳务资质，并确保该资质能够满足其参与工程项目投标及施工的要求。

b.甲方有权按照合同约定收取乙方提供的服务费用，并有权对乙方的服务内容及质量进行监督。

c.在工程项目投标及施工过程中，甲方有权以自身名义对外签署相关合同及文件，并主导项目的整体运营管理。

d.甲方有权要求乙方配合其完成投标文件准备及施工过程中的相关资质证明工作，但不得要求乙方承担超出合同约定的额外义务。

（2）**义务：**

a.甲方应按照合同约定的金额、支付方式及时间节点，足额向乙方支付服务费用，不得无故拖延或拒绝支付。

b.甲方应合法合规使用乙方提供的劳务资质，不得将资质用于任何违法违规活动，包括但不限于转包、违法分包、伪造资质等行为，因甲方使用不当导致的任何法律风险及责任由甲方自行承担。

c.甲方应确保其具备承担工程项目投标及施工的相应能力，包括但不限于资金实力、技术管理能力等，并负责投标过程中的所有投标费用及中标后的项目成本。

d.甲方应在工程项目投标及施工前，向乙方提供必要的项目信息及工作要求，并配合乙方完成资质文件的准备工作，确保投标文件符合招标方及行业规范。

e.甲方应保证在工程项目施工过程中，遵守国家及地方相关法律法规，承担施工安全、质量等主体责任，并承担因自身原因导致的任何工程事故或纠纷的处理费用。

f.甲方应尊重乙方的合法权益，不得利用挂靠关系损害乙方或其他第三方利益，并应配合乙方处理与资质相关的行业监管及审计工作。

**2.乙方的权力和义务：**

（1）**权力：**

a.乙方有权按照合同约定收取甲方支付的服务费用，并有权要求甲方按时足额支付。

b.乙方有权要求甲方提供真实、准确的项目信息及工作要求，以便乙方提供符合合同约定的服务。

c.乙方有权监督甲方对资质的使用情况，并有权要求甲方停止使用资质进行任何违法违规活动。

d.在甲方违反合同约定时，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

（2）**义务：**

a.乙方应按照合同约定，向甲方提供真实、合法、有效的建筑劳务资质，并保证该资质在合同有效期内持续有效，如因乙方原因导致资质失效，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。

b.乙方应根据甲方的要求，配合甲方完成投标文件中与资质相关的部分，并提供必要的资质证明文件及行业支持，确保甲方能够顺利投标。

c.乙方应向甲方提供与资质相关的行业信息及政策动态，并协助甲方应对行业监管及审计工作，但乙方不承担甲方因资质使用不当导致的任何法律责任。

d.乙方应配合甲方参与工程项目的施工管理，包括但不限于提供劳务人员信息、协助进行劳务分包等，但乙方不直接参与项目施工管理决策及日常运营，甲方仍需承担项目管理的主体责任。

e.乙方应保证其提供的劳务资质及配套服务符合国家及行业相关标准，并应避免因资质挂靠行为给甲方带来任何负面影响或法律风险，如因乙方原因导致甲方受到处罚或损失，乙方应承担相应赔偿责任。

f.乙方应遵守建筑市场管理规定，不得将资质转借、出租给第三方使用，并应配合甲方维护资质的合法形象，如因乙方原因导致资质被监管机构处罚，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。

g.乙方应保护甲方的商业秘密及项目信息，不得向任何第三方泄露，除非法律法规另有规定或得到甲方书面同意。

（注：以上内容仅为示例，具体条款可根据实际情况进行调整。）

第四条价格与支付条件

双方经协商一致，确定本合同的服务费用总额为人民币叁拾万元整（¥300,000.00），该费用为乙方提供劳务资质挂靠服务的固定费用，包含乙方为甲方完成本合同约定的所有工作内容所产生的相关成本及合理利润。

支付方式采用银行转账方式。甲方应在本合同签订之日起十日内，将服务费用总额的百分之五十（50%），即人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00），转账至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：XX建筑劳务服务有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXX

剩余的百分之五十（50%）服务费用，即人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00），甲方应在中标并签订工程项目施工合同后十日内支付至上述乙方账户。如甲方未按期支付，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，逾期超过三十日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已提供服务的费用及违约金。

甲方支付服务费用时，应向乙方提供等额合法的发票。乙方应在收到甲方款项后，按照甲方要求开具等额增值税专用发票或普通发票。

第五条履行期限

本合同的生效日期为双方签字盖章之日，有效期为壹年，自YYYY年MM月DD日起至YYYY年MM月DD日止。合同有效期届满前，如双方均有意继续合作，应在合同期满前三十日另行协商签订续期合同。

履行期限内的关键时间节点如下：

（1）乙方应在合同生效后五个工作日内，向甲方提供完整的建筑劳务资质文件供甲方核查，并确保资质在合同有效期内持续有效。

（2）甲方应在YYYY年MM月DD日前，以乙方提供的资质完成对XX项目的投标工作，并确保投标文件符合招标要求。

（3）如甲方成功中标XX项目，应在中标通知书收到后十五日内，与乙方确认施工期间的资质使用安排，并支付剩余的服务费用。

（4）合同履行期间，双方应定期（如每季度）就合作进展进行沟通，如有需要，应及时协商解决合作中出现的问题。

（5）合同有效期届满或提前解除后，乙方应在十日内配合甲方完成资质的交还或注销手续，并确保甲方不再以乙方资质进行任何投标或施工活动。

第六条违约责任

**1.甲方的违约责任：**

（1）甲方未按本合同第四条约定支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已提供服务的费用总额及逾期付款违约金。逾期超过六十日，乙方有权向人民法院提起诉讼，要求甲方支付全部服务费用及赔偿因此造成的损失。

（2）甲方擅自将乙方提供的资质转借、出租给第三方使用，或用于任何违法违规活动（如转包、违法分包等），导致乙方资质被政府主管部门处罚、降级、吊销或记入不良行为记录的，甲方应承担全部责任，包括但不限于支付乙方人民币伍拾万元整（¥500,000.00）的违约金，并赔偿乙方因此遭受的所有损失（包括但不限于罚款、赔偿金、声誉损失等）。乙方有权单方解除合同，并保留向甲方追究进一步责任的权利。

（3）甲方因自身原因导致投标失败或项目未能按计划中标，乙方已按合同约定履行配合义务的，甲方仍应支付合同约定的服务费用。如因乙方提供虚假资质导致甲方投标失败的，乙方应退还甲方已支付的服务费用，并承担相应赔偿责任。

（4）甲方在项目施工过程中，因违反国家法律法规或行业标准，导致工程事故或纠纷，并由此给乙方造成声誉损害或直接损失的，甲方应承担全部赔偿责任。

**2.乙方的违约责任：**

（1）乙方未能按本合同第五条约定提供真实、有效、完整的建筑劳务资质，或导致甲方无法顺利投标或施工的，乙方应退还甲方已支付的服务费用，并支付相当于服务费用百分之二十（20%）的违约金。给甲方造成其他损失的，应予以赔偿。

（2）乙方提供的资质在合同有效期内被政府主管部门查实存在虚假、挂靠或违规使用等情况，导致甲方受到处罚或丧失投标资格的，乙方应退还甲方全部已支付的服务费用，并支付相当于服务费用百分之五十（50%）的违约金。甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括直接经济损失和间接经济损失，并乙方应承担由此产生的全部法律责任风险。

（3）乙方在合同履行期间，无正当理由拒绝配合甲方完成本合同约定的与资质相关的投标或施工准备工作，给甲方造成延误的，每延误一日，乙方应按合同总服务费用万分之五向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总服务费用的百分之十（10%）。逾期超过三十日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及赔偿损失。

（4）合同解除或终止后，乙方未按约定配合甲方完成资质交还或注销手续，导致甲方继续使用该资质承担责任的，乙方应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

**3.不可抗力导致的违约：**

因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可抗力因素，导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供不可抗力发生的有效证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

第七条不可抗力

1.**定义：**本合同所称“不可抗力”是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、泥石流、火山爆发等自然灾害；战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；政府行为，如法律、法规的变更、政策的调整、行政命令等；以及疫情及其防控措施等类似事件。

2.**影响与后果：**任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，不承担违约责任。但遭遇不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后七个工作日内，书面通知对方不可抗力的发生及其可能持续的时间，并应尽快提供不可抗力事件的有效证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔证明等）。

3.**责任免除：**因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，双方应根据不可抗力的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。遭遇不可抗力的一方，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任。若不可抗力事件持续超过三十日，双方均有权单方解除合同，并互不承担违约责任。解除合同后，双方应就合同履行情况及损失进行结算，多退少补。

4.**持续关注：**即使不可抗力事件已消除，双方仍应继续履行合同，直至合同期限届满或双方协商一致终止。双方应各自承担因不可抗力事件直接造成的财产损失，但双方因不可抗力而获得的利益应返还给对方。

第八条争议解决

1.**协商与调解：**凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提请双方共同认可的第三方进行调解。

2.**仲裁：**若协商或调解无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。

3.**诉讼：**若双方在合同中明确约定选择仲裁，则应优先通过仲裁解决。如双方未约定仲裁，或约定仲裁后一方仍向人民法院起诉，则争议应由有管辖权的人民法院按照中华人民共和国相关法律进行审理。选择诉讼解决的，应以甲方所在地或乙方所在地或合同履行地的人民法院为管辖法院。

4.**法律适用：**本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何一方在签订本合同时，均视为已充分了解并同意遵守中华人民共和国法律的相关规定。

5.**专属争议：**本合同项下的任何争议，应仅通过本条约定的方式解决，任何一方不得就同一争议向其他机构或法院提出诉讼或仲裁。

第九条其他条款

1.**通知方式：**双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前七日书面通知对方。通过书面、电子邮件、传真等方式发送的通知，于发送当日视为送达。如邮寄，则以挂号信寄出后第七日视为送达。

2.**合同变更：**对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方变更本合同内容。

3.**保密条款：**双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于经营信息、客户名单、财务数据、资质信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本合同的终止而失效。

4.**完整协议：**本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就