2026年施工合同管理专员试题（附答案）

2026年施工合同管理专员试题（附答案）一、单项选择题（每题1分，共30分）1.根据《民法典》合同编，建设工程施工合同属于下列哪一类合同？A.承揽合同B.买卖合同C.技术合同D.租赁合同答案A解析建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，属于承揽合同的一种特殊类型，适用承揽合同的有关规定，但法律对建设工程合同有特别规定的，从其规定。2.下列文件中，在施工合同组成文件中解释顺序优先的是？A.通用合同条款B.专用合同条款C.中标通知书D.工程量清单答案C解析根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文件解释顺序一般为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。3.施工合同约定的开工日期由谁确定？A.监理工程师单方决定B.承包人在任何时间自行开工C.发包人或者监理人发出的开工通知载明的日期D.合同签订日期自动起算答案C解析开工日期一般为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。4.因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整或者解除合同。该90天起算点是？A.合同签订之日B.计划开工日期C.承包人进场之日D.施工图审图合格之日答案B解析根据合同示范文本通用条款，因发包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。5.承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换多少天前书面通知发包人和监理人？A.7天B.14天C.28天D.56天答案B解析承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。6.施工合同履行中，因不可抗力导致工程停工，停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用由谁承担？A.承包人自行承担B.发包人承担C.发包人和承包人各承担一半D.保险公司承担答案B解析不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。7.缺陷责任期自何时起算？A.工程通过竣工验收之日起B.工程实际竣工之日起C.承包人提交竣工验收申请报告之日起D.发包人接收工程之日起答案A解析缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起90日后起算。8.工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的多少？A.1%B.2%C.3%D.5%答案C解析根据现行规定，工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。9.承包人向发包人提出工期索赔时，应在知道或者应当知道索赔事件发生后多少天内向监理人递交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.56天答案C解析承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。10.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列计价方式中，合同价款不随物价波动调整的是？A.固定总价B.可调总价C.固定单价D.成本加酬金答案A解析固定总价合同在约定范围内总价固定，除合同约定的工程量增减、设计变更等情形外，不因物价波动而调整。11.施工合同中约定“发包人逾期支付进度款时，按日万分之五支付违约金”，该条款中的违约金性质属于？A.惩罚性违约金B.补偿性违约金C.定金罚则D.缔约过失责任答案B解析违约金以补偿守约方的实际损失为主要功能，兼具一定惩罚性。在没有特别约定的情况下，一般认定为补偿性违约金，当事人可请求法院调整。12.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为？A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月答案C解析承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。13.下列哪一项不属于建设工程施工合同发包人的义务？A.办理施工许可证B.提供施工图纸及技术资料C.组织图纸会审和设计交底D.编制施工组织设计答案D解析编制施工组织设计是承包人的义务。发包人的义务主要包括办理许可手续、提供图纸资料、组织图纸会审和设计交底、支付工程价款等。14.发包人要求承包人提前竣工的，下列处理方式正确的是？A.承包人必须无条件服从B.发包人应征得承包人同意，并承担由此增加的费用，工期不予顺延C.发包人应征得承包人同意，由此增加的费用由承包人承担D.发包人只能通过赶工措施费补偿，不调整合同工期答案B解析发包人要求提前竣工的，应征得承包人同意，并承担由此增加的费用，同时支付提前竣工奖励，工期相应调整。15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因导致工期延误，逾期竣工违约金的最高限额一般为？A.合同价款的1%B.合同价款的3%C.合同价款的5%D.双方在专用条款中约定答案D解析逾期竣工违约金的计算方法和最高限额由合同当事人在专用合同条款中约定，通用条款未作统一比例限制。16.施工合同约定采用工程量清单计价，因设计变更导致工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价应如何确定？A.仍执行原综合单价B.由发包人单方确定C.承包人可提出新的综合单价，经发包人确认后调整D.自动按市场价格调整答案C解析工程量变更导致清单项目工程量增减超过15%时，超出部分或减少后剩余部分的综合单价可由承包人提出、发包人确认后调整。17.下列关于分包的说法，正确的是？A.承包人可将主体结构分包给有资质的单位B.承包人可将工程分包给不具备相应资质的个人C.承包人可以将承包的全部建设工程转包给第三人D.经发包人同意，承包人可将部分非主体、非关键性工作分包给有资质的单位答案D解析承包人不得将主体结构、关键性工作分包，不得转包。经发包人同意，可将非主体、非关键性工作分包给有相应资质的单位。18.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人收到承包人提交的竣工结算申请单后，应在多少天内完成核查并报送发包人？A.7天B.14天C.28天D.42天答案B解析监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人核查报告后14天内完成审批。19.施工合同中对工程质量标准约定为“合格”，但国家环保新规提高了对应工序的环保标准，导致施工成本增加，该风险应由谁承担？A.承包人B.发包人C.二者共同承担D.监理单位答案B解析基准日之后因法律变化导致承包人在合同履行中费用增加的，发包人应承担由此增加的费用，工期相应顺延。20.因设计原因导致施工中出现重大缺陷，承包人在施工中未及时发现并提出，造成工程返工损失，责任应如何划分？A.全部由发包人承担B.全部由承包人承担C.发包人承担设计责任，承包人承担未及时发现的责任，按过错分担D.监理人承担全部责任答案C解析设计缺陷属发包人责任，但承包人作为有经验的专业施工方，未及时核验图纸并发现明显缺陷，亦有过错，应按过错程度分担损失。21.下列不属于发包人可单方解除施工合同情形的是？A.承包人明确表示不再履行合同主要义务B.承包人未经许可擅自将工程分包C.承包人因不可抗力导致工程停工2个月D.承包人在合理期限内仍未完成竣工验收合格工程答案C解析因不可抗力导致停工一般不构成发包人单方解除合同的法定事由，双方可协商顺延工期或解除合同。其余三项均属于发包人可解除合同的情形。22.根据《建筑法》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包，联合体的资质认定原则是？A.按联合体中资质较高的单位认定B.按联合体协议中约定的资质认定C.按联合体中资质较低的单位认定D.由建设单位指定资质答案C解析联合体承包的，应当按照资质等级较低的单位许可范围承揽工程。23.施工合同履行中，甲供材料到货后经检验不合格，承包人拒绝使用。该材料退换造成的工期延误，责任由谁承担？A.承包人B.发包人C.监理人D.材料供应商，但发包人须先向承包人承担责任后追偿答案B解析发包人提供的材料、设备不符合合同要求的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误责任。24.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后多少天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书？A.7天B.14天C.28天D.56天答案B解析发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。25.施工合同争议解决方式中，下列哪一项不属于《建设工程施工合同（示范文本）》推荐的争议评审机制？A.调解B.仲裁C.诉讼D.行政复议答案D解析行政复议是行政相对人对行政机关具体行政行为不服的救济途径，不属于平等民事主体之间的合同争议解决方式。26.下列关于履约担保的说法，错误的是？A.履约担保可以采用银行保函形式B.履约担保有效期应覆盖工程竣工验收合格之日C.承包人应保证履约担保在发包人颁发缺陷责任期终止证书前一直有效D.发包人可随意没收履约担保答案D解析履约担保是为保证承包人按合同履行义务而设立，发包人只有在承包人违约且符合合同约定条件时方可索赔，不得随意没收。27.工程变更指示均通过谁发出？A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位答案C解析发包人和承包人均可提出变更，但变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示应经发包人同意。28.下列关于施工合同备案的说法，正确的是？A.必须进行施工合同备案，否则合同无效B.施工合同备案是强制性行政管理措施，但未备案不影响合同效力C.施工合同必须经过公证才有效D.施工合同只需口头约定即可答案B解析施工合同备案属于行政管理性措施，未备案一般不导致合同无效，只要合同内容合法、意思表示真实，合同即有效。29.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为？A.2年B.3年C.5年D.设计文件规定的合理使用年限答案C解析屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年。30.施工合同履行中，承包人在施工场地发掘出文物，应如何处理？A.立即停工并报告有关部门B.将文物取出并变卖C.继续施工不予理会D.私下收藏答案A解析施工中发现文物的，承包人应立即停工，保护现场，报告文物行政部门。因此导致工期延误和费用增加的，由发包人承担。二、多项选择题（每题2分，共20分）31.下列属于《建设工程施工合同（示范文本）》合同文件组成部分的有？A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.专用合同条款E.已标价工程量清单答案ABCDE解析合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单以及其他合同文件。32.根据《民法典》，施工合同无效的情形包括？A.承包人未取得建筑施工企业资质B.承包人超越资质等级C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义D.建设工程必须进行招标而未招标E.发包人未按时缴纳履约保证金答案ABCD解析建设工程施工合同无效的情形主要有：无资质、超越资质、借用资质、必须招标未招标或中标无效、转包、违法分包等。发包人未缴纳履约保证金不属于合同无效情形。33.因发包人原因导致工程中途停建、缓建的，发包人应当承担哪些责任？A.采取措施弥补或者减少损失B.赔偿承包人因此造成的停工、窝工损失C.赔偿承包人倒运、机械设备调迁等损失D.赔偿承包人材料积压损失E.不承担任何责任答案ABCD解析发包人因自身原因停建、缓建的，应承担相应的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料积压等损失，并采取措施减少损失。34.承包人可以向发包人提出费用索赔的情形有？A.发包人未按合同约定提供施工场地B.发包人提供的设计图纸存在错误C.不可抗力导致承包人施工设备损坏D.发包人要求增加合同外工作E.承包人自身施工组织不当造成返工答案ABD解析不可抗力导致承包人施工设备损坏由承包人自行承担。承包人自身原因造成的返工不得索赔。ABD均属发包人责任，承包人可以索赔费用和工期。35.下列属于工程变更范围的有？A.改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸B.改变合同任何工作的性质或数量C.删减任何工作D.改变施工顺序或时间安排E.承包人擅自改变施工工艺答案ABCD解析工程变更包括改变标高、位置、尺寸、性质、数量、删减工作、改变施工顺序或时间安排等，但承包人擅自改变施工工艺不属于经发包人同意的工程变更。36.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于发包人违约的情形有？A.未按合同约定支付预付款B.未及时批复承包人提交的进度计划C.无正当理由拖延支付工程进度款D.提供的材料设备不符合合同要求E.承包人未按期提交施工组织设计答案ACD解析发包人违约主要包括未按约支付价款、提供的材料设备不合格、不履行合同约定义务等。选项B未及时批复进度计划需达到合同约定的违约程度；选项E属于承包人违约。37.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应如何处理？A.按照约定支付相应的工程价款B.已完成的建设工程质量不合格的，参照合同关于工程质量的约定处理C.不再支付任何费用D.承包人可拒绝交付工程E.发包人可无偿占用工程答案AB解析合同解除后，质量合格的已完成工程，发包人应按约定支付相应价款；质量不合格的，参照合同质量条款处理，承包人应承担修复责任。38.下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有？A.优先受偿权优于抵押权B.优先受偿权优于其他债权C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.建设工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失E.优先受偿权行使期限为12个月答案ABC解析工程价款优先受偿权优于抵押权和其他普通债权，但不得对抗已支付全部或大部分购房款的消费者。优先受偿权范围不包括因发包人违约造成的损失，行使期限为18个月。39.下列属于承包人应在施工合同履行中提交的常见报表和文件有？A.施工组织设计B.施工进度计划C.已完工程量报表D.月度支付申请E.竣工结算申请单答案ABCDE解析承包人应按合同约定提交施工组织设计、进度计划、工程量报表、支付申请、竣工结算申请单等文件，作为工程管理和结算依据。40.根据《工程建设施工企业质量管理规范》，施工企业合同管理应包含哪些主要内容？A.合同评审与签订B.合同交底C.合同履行与变更控制D.合同索赔管理E.合同文件归档答案ABCDE解析施工企业合同管理涵盖合同评审、签订、交底、履行、变更、索赔、结算以及归档等全过程。三、判断题（每题1分，共10分）41.施工合同一经签订即不可变更。答案错误解析合同当事人协商一致或者出现法定事由，可以变更合同内容。工程变更在合同履行中十分常见。42.承包人对工程的质量负责，因此所有工程质量缺陷均由承包人承担责任。答案错误解析发包人提供的设计、材料或指令存在过错导致的缺陷，由发包人承担相应责任。承包人仅对自身施工原因造成的缺陷负责。43.缺陷责任期满后，承包人不再对工程承担任何保修义务。答案错误解析缺陷责任期与保修期是两个不同概念。缺陷责任期届满后，质量保证金予以返还，但承包人仍应在法定或约定保修期内承担保修义务。44.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款担保。答案错误解析发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。45.承包人未经发包人同意，不得将其承包的工程分包给第三人。答案正确解析分包需经发包人同意，且不得分包主体结构和关键性工作，分包人应具有相应资质。46.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方均有权解除合同。答案正确解析不可抗力致使合同目的不能实现的，当事人可以解除合同。施工合同中因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，双方均有权解除合同。47.建设工程施工合同必须采用书面形式。答案正确解析《民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。48.承包人可以在没有取得施工许可证的情况下先行进场施工。答案错误解析建设工程开工前，发包人应依法申请领取施工许可证。未取得施工许可证擅自开工属于违法行为。49.专用合同条款与通用合同条款内容不一致时，以通用合同条款为准。答案错误解析专用合同条款是对通用合同条款的补充和修改，二者不一致时应以专用合同条款为准。50.竣工结算完成后，承包人仍可就新增争议事项向发包人提出索赔。答案正确解析除合同另有约定外，竣工结算完成后，承包人发现仍有未解决的新增争议事项，仍可在法定期限内提出索赔。四、简答题（每题5分，共20分）51.简述施工合同管理专员在合同签订阶段的主要工作内容。答案(1)收集招标文件、投标文件、中标通知书等合同背景资料；(2)参与合同文本起草、审查和谈判，重点关注计价方式、工期、质量标准、变更与索赔、违约责任等核心条款；(3)组织合同评审，提出法律和商务风险意见；(4)协助办理合同用印、签署及登记备案等手续；(5)建立合同台帐，完成合同交底并将合同要件传递给项目执行人员。52.简述工程变更价款确定的一般原则。答案(1)已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；(2)已标价工程量清单中无相同项目但有类似项目的，参照类似项目单价认定；(3)已标价工程量清单中无相同项目也无类似项目的，由承包人或发包人提出适当变更单价，经对方确认后执行；(4)因非承包人原因导致工程量增减超过约定幅度的，可以调整合同单价。53.简述承包人索赔成立应同时满足哪些条件？答案(1)索赔事件已造成实际的额外费用增加或工期延误；(2)该事件不属于承包人应承担的风险范围；(3)承包人按照合同约定的索赔程序，在规定期限内提交了索赔意向通知和索赔报告；(4)索赔证据真实、完整、充分，能够证明索赔事件发生及损失金额。54.简述工程预付款的支付、抵扣与归还的基本管理要求。答案(1)支付：发包人应在合同约定的开工日期前，按合同约定的预付款金额和比例支付；承包人应按约定提供预付款担保；(2)使用：预付款应专项用于工程所需材料、设备采购及施工准备，不得挪作他用；(3)抵扣：发包人从应付工程进度款中按约定比例或金额分期扣回预付款；(4)归还：预付款应在完工前全部抵扣完毕，竣工结算时不再存在未扣回的预付款余额。五、案例分析题（每题10分，共20分）55.某施工合同约定合同价为2000万元，工期300日历天。施工至第120天时，发包人提出设计变更，新增一项钢筋混凝土水池工程，承包人根据已标价工程量清单报价，新增加工程价款80万元，该变更施工需占用工期30天。承包人向监理人提交工期索赔30天、费用索赔80万元的索赔报告。发包人认为新增工程价款已包含全部费用，不同意顺延工期。请问：(1)承包人的工期索赔能否成立？为什么？(2)若变更导致已完工程部