铺路围挡出租合同范本

铺路围挡出租合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX围挡租赁有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

###合同简介

甲方因承接XX市XX区XX路段道路建设工程项目，需在施工期间设置临时围挡以保障施工安全和周边环境秩序。为规范围挡的租赁与管理，甲方经考察与评估，决定委托乙方提供围挡租赁服务。乙方作为专业的围挡租赁服务提供商，具备完善的设备资源、技术支持及安全管理体系，能够满足甲方在施工期间对围挡的规格、数量及维护需求。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就围挡租赁事宜达成一致，特订立本合同。本合同旨在明确双方的权利与义务，确保围挡租赁活动的顺利进行，为XX市XX区XX路段道路建设工程的顺利实施提供必要的物理隔离与环境保障。

甲方项目的施工周期预计为XX个月，涉及围挡总长度约XX米，主要用于施工现场的边界隔离、车辆分流及安全警示。乙方承诺按照甲方的要求提供符合国家及地方标准的围挡设施，并负责围挡的安装、维护、拆除及相关安全管理工作。双方合作的前提是乙方能够按时、按质、按量完成围挡租赁任务，同时甲方需按照约定支付租赁费用。本合同的有效期限与甲方项目的施工周期保持一致，自围挡正式交付使用之日起至工程完工围挡拆除之日止。双方通过本合同的签订，旨在构建长期稳定的合作关系，确保围挡租赁服务的专业性、安全性与经济性，为XX市XX区XX路段道路建设工程的顺利进行提供有力支持。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区XX路段道路建设工程项目围挡租赁事宜中的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求提供符合标准的围挡设施，并负责其安装、维护、管理和拆除，为工程项目的顺利进行提供必要的物理隔离与环境保障。合同范围包括但不限于：围挡的规格型号、数量及安装位置，围挡租赁期限，租赁费用及其支付方式，乙方的日常维护责任，以及围挡的拆除与清理事宜。具体涉及围挡的材质选用（如采用镀锌板喷塑围挡）、高度要求（如不低于1.8米）、颜色规范（如黄色为主，配警示标识）、安装标准（需符合市政工程安全规范）及验收程序。此外，还包括在租赁期间乙方对围挡周边环境的清洁责任、夜间照明设施的配备与维护、以及突发事件应急处理措施等内容。双方将依据本合同约定，全面履行各自职责，确保围挡租赁服务满足工程项目的实际需求。

第二条定义

为本合同之目的，除非上下文另有明确说明，下列术语具有以下含义：

“围挡”系指乙方提供给甲方用于施工现场边界隔离的临时性防护设施，包括但不限于立柱、横幅、警示标识及基础配套设施。

“租赁期限”系指本合同生效之日起至围挡拆除完毕之日止的期间，具体起止时间以合同附件或双方书面确认为准。

“租赁费用”系指甲方为取得围挡租赁权而向乙方支付的对价，包括设备折旧、安装、维护、管理及拆除等全部费用。

“安全标准”系指国家及地方关于施工现场临时围挡的安全技术规范和标准，包括但不限于《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等相关规定。

“验收”系指甲方对乙方安装完成的围挡进行的质量及合规性检查，验收合格后方可投入使用。

“不可抗力”系指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

####1.甲方的权力与义务

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定及设计图纸提供符合规格、数量及安全标准的围挡设施，并对乙方的安装质量进行监督和验收。

(2)甲方应向乙方提供围挡安装位置的详细图纸及现场条件说明，并协调相关许可事宜（如涉及市政道路占用需提前报备）。

(3)甲方有权在租赁期内对围挡的使用情况进行检查，确保其用途符合合同约定，如发现非施工人员违规入内或围挡被挪作他用，甲方有权要求乙方立即整改。

(4)甲方应按照合同约定的金额及支付节点，按时足额支付租赁费用，逾期支付应承担违约责任，但甲方有权根据实际使用情况对围挡数量提出合理调整请求，经乙方确认后调整费用。

(5)甲方应负责保障围挡周边施工区域的安全，并对因甲方施工活动导致的围挡损坏承担补充赔偿责任。

(6)工程完工后，甲方有权要求乙方在约定时间内拆除围挡，并清运所有废弃物，直至现场恢复原状。

####2.乙方的权力与义务

(1)乙方有权要求甲方提供准确的围挡需求信息及安装许可文件，甲方未在合理期限内提供可能导致工期延误，乙方不承担相应责任。

(2)乙方应按照国家及行业标准提供围挡设施，确保材料质量（如镀锌层厚度不低于XXμm）、安装牢固可靠，并配备必要的警示标识。围挡安装完毕后，应主动申请甲方验收，验收合格前不得投入使用。

(3)乙方有权获得合同约定的租赁费用，并有权在合同期内对围挡进行日常巡查，如发现损坏或安全隐患，应及时通知甲方并采取应急措施。

(4)乙方应配备专业的安装队伍，确保围挡按期、按规范完成安装，并承担因安装不当导致的返工费用。

(5)乙方应负责租赁期内围挡的日常维护，包括但不限于紧固螺栓、更换破损部件、清洁表面污渍及检修夜间照明设备，确保围挡始终处于良好状态。

(6)乙方应配备应急维修人员，对于甲方或第三方原因造成的围挡损坏，乙方应在接到通知后XX小时内响应，并在XX日内完成修复，修复费用由责任方承担。

(7)乙方应负责围挡的拆除工作，确保拆除方案符合安全规范，避免对周边环境及市政设施造成破坏。拆除后的场地清理工作应达到甲方要求，并经甲方书面确认后撤离现场。

(8)乙方应提供围挡设施的质量保证书及安全合格证明，并承担因设备本身质量问题导致的维修或更换责任。

(9)乙方应遵守当地环保规定，拆除的围挡材料应分类回收或妥善处理，不得随意丢弃。

(10)乙方有权要求甲方提供必要的现场配合，如提供电源接入点、作业空间等，甲方应合理履行协助义务，但无需承担额外费用。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：甲方同意按照本合同约定向乙方支付围挡租赁费用。租赁费用总额为人民币XX元（大写：XX元整），该费用包含围挡的采购、运输、安装、日常维护、管理、清洁、夜间照明、税费以及最终的拆除和清运等全部费用。具体费用构成及计算方式详见合同附件二，该附件作为本合同不可分割的一部分。如因工程规模调整或需求变更导致围挡数量或使用期限变化，双方应另行协商并签署补充协议确认调整后的费用。

2.支付方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付租赁费用。乙方应在收到甲方支付指令后，将款项转入双方协商确定的以下银行账户：

开户名称：XX围挡租赁有限公司

开户银行：XX省XX市XX区XX支行

银行账号：XXX-XXXX-XXXX

3.支付时间：

(1)预付款：本合同签订生效后XX日内，甲方向乙方支付租赁费用总额的XX%（即人民币XX元），作为项目启动预付款。乙方收到预付款后应立即组织资源准备围挡材料及设备。

(2)进度款：围挡主体安装完成并通过甲方初步验收后XX日内，甲方向乙方支付租赁费用总额的XX%（即人民币XX元）。

(3)尾款：围挡租赁期满、拆除工作完成并通过甲方最终验收后XX日内，甲方向乙方支付剩余的XX%（即人民币XX元）。甲方有权在最终支付前扣除因甲方原因造成的围挡维修费用或未使用部分的费用。

4.税费承担：租赁费用已包含乙方应缴纳的所有税费，乙方应在发票中列明相关税额及税率，甲方凭合规发票进行账务处理。如遇国家税收政策调整，双方应依据新规协商调整费用。

5.支付通知：甲方每次付款前应向乙方发出书面付款通知，明确支付金额、依据及账户信息，乙方应在收到通知后核对无误并配合提供相关收款凭证。任何一方变更联系方式或银行账户应及时书面通知对方，否则由此产生的延误或错误责任由未通知方承担。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至围挡最终拆除并经甲方确认现场清理完毕之日终止，预计租赁期限为XX个月，自围挡正式交付甲方使用之日起计算。实际期限以工程进度及甲方书面通知为准，但最长不超过XX个月。

2.关键时间节点：

(1)乙方接收预付款后XX日内，完成围挡材料进场及基础施工；

(2)围挡主体安装工作应在收到预付款后XX日内完成，并提交甲方初验；

(3)甲方支付进度款后，乙方应在XX日内补充安装所需资源；

(4)租赁期内，乙方应每XX日向甲方提交一次现场使用报告及维护记录；

(5)工程完工后XX日内，乙方应向甲方提交拆除方案并开始拆除工作；

(6)围挡拆除完成后的现场清理工作应在XX日内完成，直至甲方书面确认场地恢复原状。

7.期限顺延：如遇不可抗力事件或经甲方书面同意的工程延期，履行期限相应顺延，但乙方应在不可抗力发生后XX日内提供证明材料，并就延期部分免除相应责任。甲方因自身原因（如未及时提供安装许可）导致工期延误，乙方的履行期限相应调整，且甲方仍需按原计划支付费用。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)逾期支付：甲方未按本合同第四条约定支付任何款项，每逾期一日，应按应付未付金额的XX%（年利率LPR+1%）向乙方支付违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停服务或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及违约金总额不超过合同总价款的XX%。甲方支付滞纳金不影响其承担赔偿责任。

(2)提供虚假信息：若甲方提供的现场条件、许可文件或验收要求存在欺诈性错误导致乙方损失（如安装返工、设备损坏），甲方应赔偿直接经济损失，并承担合同总价款XX%的违约金。

(3)合同解除：甲方单方解除合同的，应向乙方支付已完成工作的费用及相当于合同总价款XX%的违约金，且已支付款项不予退还；如乙方因此产生额外费用（如设备闲置补偿），甲方应予以赔偿。

2.乙方违约责任：

(1)逾期交付：乙方未按履行期限约定交付围挡或完成安装，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金，逾期超过XX日，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付费用并支付违约金总额不超过合同总价款的XX%。逾期交付期间，甲方有权要求乙方采取赶工措施，费用由乙方承担。

(2)质量不合格：围挡存在设计缺陷、材料瑕疵或安装隐患，经甲方指出后XX日内未能修复或存在危及安全的情形，甲方有权要求乙方立即整改、更换或拆除，费用由乙方承担，并按合同总价款XX%支付违约金。若因此导致工程停工或第三方索赔，乙方承担全部责任。

(3)未经许可使用：乙方擅自将租赁围挡用于合同约定范围之外的其他项目，甲方有权立即收回围挡并解除合同，要求乙方退还费用并支付合同总价款XX%的违约金。

(4)维护不及时：租赁期内发生围挡损坏且乙方未在规定时限内响应修复，导致甲方或第三方遭受损失的，乙方应全额赔偿损失并支付合同总价款XX%的违约金。

(5)拆除清运延误：围挡拆除未按约定时间完成，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价款XX%的违约金，累计超过XX日，甲方有权另行委托第三方拆除并要求乙方承担全部费用及XX%的合同罚金。

3.违约金上限：双方约定的任何违约金总额不超过合同总价款的XX%，实际损失超过违约金部分，违约方仍需补足差额。

4.减损义务：违约方因对方违约行为造成损失扩大的，应承担扩大部分的赔偿责任。非违约方未采取合理措施防止损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。

5.不可抗力免责：因不可抗力导致违约的，违约方应立即通知对方并采取措施减少损失，根据影响程度可部分或全部免除责任，但应及时提供证明材料。

6.连带责任：若第三方因围挡问题遭受索赔，经核实系乙方责任，乙方应先行赔付并有权向甲方追偿，甲方应在赔偿后XX日内获得全部追偿金额。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于：地震、台风、洪水、暴雨、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用决定）、法律政策重大调整、疫情及其管控措施等。不可抗力事件应导致直接损失或妨碍合同履行。

2.通知与证明：遇不可抗力的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，详细说明事件情况、影响范围及预计持续时间，并随附相关证明材料（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。若不可抗力持续超过XX日，双方应协商是否解除合同或调整履行期限。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方不能履行或不能完全履行合同义务的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭遇不可抗力一方应采取措施减少损失，若未采取合理措施导致损失扩大，仍需承担扩大部分的责任。

4.合同解除：不可抗力导致合同目的无法实现的（如施工场地被永久占用），经双方协商一致或根据法律规定，可解除合同。解除时，已履行部分的费用按实际工作量结算，双方互不承担违约责任，但应妥善处理财产返还事宜。

5.情势变更：不可抗力导致履行条件发生非商业风险的重大变化，非由违约方造成的，双方可协商调整合同内容。协商不成的，可向争议解决机构申请裁决。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权采取以下第（1）项或第（2）项方式解决。

2.协商机制：双方应在收到争议通知后XX日内指定代表进行协商，协商地点在XX市XX区，会议通知应提前XX日送达对方。协商应基于事实和合同，达成一致后签署书面纪要。

3.仲裁：若协商未果，争议应提交XX仲裁委员会（或双方书面指定的其他仲裁机构），按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁语言为中文，仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

4.诉讼：若双方未约定仲裁，任何一方可向围挡安装地或甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他义务，非争议部分的履行不因诉讼而中断。

5.法律适用：争议解决适用中华人民共和国法律，不包括冲突法规则。仲裁裁决或法院判决均应遵守中国法律关于承认与执行外国判决或裁决的规定。

6.专属管辖：任何争议解决方式均应优先适用本条款约定，任何一方不得就同一争议以其他理由或方式重复提起仲裁或诉讼，但法律另有规定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式或地址，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何口头约定或非书面形式变更均无效。

3.保密条款：双方应对本合同内容、对方商业秘密（包括价格、客户信息、技术方案等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。因法律规定或履行本合同所必需的披露除外。

4.转包与分包：乙方不得将本合同项下的全部义务转包或分包给第三方，但经甲方书面同意，可将部分非核心工作（如清洁、简单维护）分包给具备相应资质的单位，乙方仍对分包方的行为承担连带责任。

5.合同终止：除本合同另有约