砂砾石道路施工合同范本

砂砾石道路施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX城市建设集团有限公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张伟。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的建设工程施工企业，具备国家规定的资质等级，主要从事城市道路、桥梁及基础设施建设项目。基于甲方在XX市XX区开展砂砾石道路施工项目的需求，甲方通过公开招标方式选择乙方作为本次项目的施工方，双方基于平等、自愿、公平的原则达成合作，旨在共同完成XX区XX路段砂砾石道路的铺设工程。甲方作为项目投资方和委托方，负责提供项目所需的基础资料、施工场地及相关审批手续，并监督工程进度和质量；乙方作为服务提供方，负责按照合同约定完成砂砾石道路的施工任务，确保工程符合设计要求和行业规范。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX道路工程建设有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李明。

乙方联系方式

乙方是一家依法注册成立的专业道路工程施工企业，具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，拥有丰富的砂砾石道路施工经验和技术实力。乙方在此次招标中凭借其技术方案、施工能力及成本优势被甲方选中，负责XX区XX路段砂砾石道路的施工工作。乙方承诺将严格按照合同约定的工期、质量标准和技术规范进行施工，确保工程如期交付并满足甲方使用需求。同时，乙方将配备专业的施工团队、机械设备及原材料，并承担施工过程中的安全管理和环境保护责任。

双方合作的背景：

XX市XX区作为城市发展的重点区域，为提升区域交通承载能力，甲方计划对该区域的道路进行升级改造，采用砂砾石铺设路面以提高行车道平整度和排水性能。甲方通过公开招标程序，综合考虑投标方的资质、报价、技术方案及业绩等因素，最终选定乙方作为中标单位。双方基于对项目需求的共同理解，以及各自在工程施工领域的专业优势，达成以下合作意向：甲方负责提供项目相关的审批文件、设计图纸及施工场地，乙方负责按照合同约定完成砂砾石道路的施工任务。此次合作不仅有助于提升XX区道路基础设施水平，也将促进乙方业务能力的提升，实现互利共赢。

合同简介的关联性说明：

本合同范本中的当事人信息和合同简介部分与后续条款紧密相关，为后续条款的制定提供了基础依据。例如，甲方的项目投资主体地位和施工场地提供义务，直接关系到乙方施工的前提条件；乙方的资质能力和施工责任，则明确了其在合同履行中的核心义务。双方合作的背景描述了项目实施的必要性及双方参与合作的动机，为后续的价格与支付条件、履行期限、违约责任等条款提供了逻辑支撑。此外，当事人信息的详细列明有助于明确责任主体，避免合同履行过程中的争议；合同简介则强调了双方的信任基础和合作目标，为合同的顺利履行奠定基调。整体而言，该部分内容与整个合同范本的框架和条款设计具有高度一致性，确保合同条款的完整性和可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区XX路段砂砾石道路施工项目中的权利与义务，确保工程按照设计要求、技术规范及国家相关规定顺利完成。合同范围包括但不限于以下内容：乙方负责该路段砂砾石路面的开挖、基层处理、砂砾石材料铺设、压实度控制、表面整平等全部施工工作；乙方需按照甲方提供的设计图纸及技术标准进行施工，并确保工程质量和安全；乙方负责施工期间所需机械设备的调配与管理，以及原材料的采购、运输与储存；甲方负责提供施工所需的场地、水电接入、相关审批手续及设计变更的确认。双方将共同监督工程进度，确保项目在约定工期内竣工并交付使用，满足区域交通及市政设施的需求。

第二条定义

1.“砂砾石道路”指采用砂砾石材料铺设的路基及路面结构，包括基层和面层；

2.“设计图纸”指甲方提供的符合国家及行业标准的砂砾石道路施工图纸及技术文件；

3.“技术规范”指国家及地方颁布的关于砂砾石道路施工的强制性标准和规范；

4.“工期”指合同约定的工程从开工到竣工的期限；

5.“验收标准”指工程完成后，由甲方或其委托机构依据设计图纸及技术规范进行的质量检验标准；

6.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照设计图纸和技术规范进行施工，并有权对施工过程进行监督和检查；

（2）甲方负责提供施工所需的场地，并确保施工场地具备施工条件，包括道路畅通、水电接入等；

（3）甲方有权对乙方的施工材料、设备进行查验，确保其符合合同要求；

（4）甲方负责办理项目相关的审批手续，并承担审批费用；

（5）甲方有权根据工程需要提出合理的设计变更，并承担由此产生的费用；

（6）甲方需按合同约定支付工程款项，并配合乙方解决施工过程中遇到的外部协调问题；

（7）工程竣工验收合格后，甲方有权接收并使用砂砾石道路，并支付最终工程款。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供施工场地、水电接入及审批文件，并有权在合同约定的范围内安排施工计划；

（2）乙方需按照设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合验收标准，并对施工安全负责；

（3）乙方需配备合格的施工人员、机械设备及合格的砂砾石材料，并承担材料采购、运输及储存的全部费用；

（4）乙方需建立健全施工安全管理制度，确保施工过程中不发生安全事故，并承担因自身原因造成的安全责任；

（5）乙方需按合同约定编制施工进度计划，并定期向甲方汇报工程进展情况，接受甲方的监督和检查；

（6）乙方需妥善保管施工过程中产生的所有技术资料，并在工程竣工验收后移交甲方存档；

（7）乙方需配合甲方及相关部门进行工程验收，并根据验收意见进行整改，直至工程合格；

（8）乙方需承担施工过程中产生的环境保护责任，确保施工废弃物得到合规处理，并符合环保要求；

（9）如遇设计变更，乙方需根据甲方指令调整施工方案，并承担由此产生的额外费用；

（10）乙方需在工程竣工后提供完整的竣工图纸及验收报告，并保证售后服务期限内的质量责任。

第四条价格与支付条件

本合同项下砂砾石道路施工的总价款为人民币壹佰陆拾万元整（¥1,600,000.00元），该价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部施工内容所需的一切费用，包括但不限于材料费、设备费、人工费、机械费、安全费、管理费、税金及其他可能产生的费用。

支付方式采用分期支付方式：

（1）合同签订生效后7日内，甲方支付总价款的30%，即人民币肆拾捌万元整（¥480,000.00元），作为乙方预付款；

（2）工程完成基础层施工并经甲方验收合格后7日内，甲方支付总价款的40%，即人民币伍佰贰拾万元整（¥520,000.00元）；

（3）工程完成面层施工并经甲方初步验收合格后7日内，甲方支付总价款的20%，即人民币叁佰贰拾万元整（¥320,000.00元）；

（4）工程整体竣工验收合格后30日内，甲方支付总价款的10%，即人民币壹拾陆万元整（¥160,000.00元），作为质保金。质保金自竣工验收合格之日起满一年后无息返还给乙方。

乙方应在收款前向甲方提供等额的发票。甲方付款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XXXXXX；收款人：XX道路工程建设有限公司。甲方支付款项应以工程进度款或质保金形式明确列明，并按合同约定时间节点支付。

第五条履行期限

1.本合同有效期自双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止，但具体施工期限受以下约定约束：

2.工程总工期为120日历天，自甲方发出开工通知之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。开工通知需在合同签订后15日内发出。

3.关键时间节点：

（1）合同生效后30日内，乙方需完成施工前的场地清理及测量放线工作；

（2）基础层施工应在开工通知发出后60日内完成，并提交甲方验收；

（3）面层施工应在基础层验收合格后60日内完成，并提交甲方初步验收；

（4）工程整体竣工验收应在面层初步验收合格后60日内完成。

4.如遇法定节假日或不可抗力事件，工期相应顺延，且双方应就工期调整达成书面协议。

5.乙方需提前15日向甲方提交详细的施工进度计划，并接受甲方的监督与检查。甲方未能按合同约定提供施工条件或批准设计变更导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担延期责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（2）甲方未按时提供施工场地、水电接入或审批文件，导致乙方无法按时开工或施工中断的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向乙方支付违约金，工期相应顺延，且甲方应承担乙方因此产生的额外费用。

（3）甲方提出的合理设计变更未及时确认，导致工期延误的，延误期间甲方应按原合同价格支付乙方工程进度款，并承担乙方窝工等实际损失。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。逾期竣工原因属于甲方原因或不可抗力的除外。

（2）工程质量不符合设计图纸、技术规范或验收标准的，乙方应在甲方通知的期限内免费进行整改，并承担整改费用。若整改后仍不合格，甲方有权委托第三方进行修复，修复费用由乙方承担，且甲方有权扣除相应工程款。情节严重的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失。

（3）乙方未按合同约定配备合格的人员、设备或材料，或施工过程中发生安全事故、环境污染事件的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的所有损失。甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

（4）乙方擅自更换合同约定的砂砾石材料，或施工过程中偷工减料、弄虚作假的，甲方有权要求乙方停止施工、返工重做，并扣除已支付的全部工程款。乙方还应支付合同总价款30%的违约金，并承担甲方的全部损失。

（5）工程竣工验收合格后，乙方未按合同约定移交竣工图纸、验收报告等技术资料的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权自行采购或委托第三方整理，费用由乙方承担。

3.违约金与赔偿的关系：

（1）违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应补足差额。甲方有权选择适用违约金或赔偿条款，但不得重复主张。

（2）因乙方违约导致合同解除的，乙方应返还甲方已支付但未完工部分的工程款，并按合同总价款10%支付违约金。

4.不可抗力导致的违约：

（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。不可抗力消除后，应继续履行合同。

（2）因不可抗力导致工期延误的，经双方确认后，工期可相应顺延，乙方不承担延期责任。因不可抗力造成的额外费用，由双方根据实际情况协商分担。

5.争议解决条款的优先适用：

本合同项下的任何违约争议，均应优先适用本合同第十三条约定的争议解决方式进行处理。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、雪灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用或政策调整）以及其他类似事件，这些事件导致或可能导致合同无法履行或延迟履行。

2.通知义务：任何一方因不可抗力事件而无法履行或延迟履行合同义务时，应在事件发生后7日内以书面形式通知对方，并提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、气象报告、新闻报道等。若不可抗力事件持续超过15日，双方应再次协商确定合同履行状态。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，受影响一方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行，已发生的不可抗力事件造成的损失由双方根据事件影响程度协商分担，或按事件责任归属确定。

4.合同解除：若不可抗力事件导致合同目的无法实现，或事件影响持续超过30日仍未消除，双方均有权解除合同，并应根据事件影响程度协商处理已产生的费用和财产关系。解除合同的，双方应相互返还已收付款项，并按实际履行情况结算工程款。

5.不可抗力与免责条款的关联：本条不可抗力条款与合同其他条款具有同等法律效力，任何一方不得以不可抗力为由规避本合同约定的其他责任，如保密义务、知识产权保护等，但履行受不可抗力影响的义务可相应免除。

6.不可抗力证明的效力：不可抗力证明文件需经双方确认或由有权机构出具，作为免除责任或解除合同的依据。任何一方提供的虚假证明文件导致对方损失的，应承担相应赔偿责任。

第八条争议解决

1.争议解决方式：本合同项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商未能在30日内达成一致，任何一方均有权选择以下两种方式之一解决争议：

（1）向XX市XX区人民法院提起诉讼；

（2）向中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），根据其届时有效的仲裁规则，在北京进行仲裁。

2.争议选择：双方应在争议发生后15日内书面确认选择诉讼或仲裁，逾期未选择的，视为选择诉讼方式解决争议。仲裁庭由三名仲裁员组成，其中一名由申请人指定，一名由被申请人指定，第三名由双方共同指定或由仲裁委员会主任指定。

3.仲裁/诉讼程序：选择仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。选择诉讼的，法院将依据中华人民共和国法律及本合同约定进行审理。无论采用何种方式解决，争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议事项的履行不受影响。

4.证据提交：双方应按争议解决方式的要求提交证据，并承担相应的举证责任。任何一方提供的证据需真实、完整、有效，并按对方要求进行质证。

5.争议解决的法律适用：本合同项下的争议解决适用中华人民共和国法律。仲裁裁决的效力及承认与执行，依照中华人民共和国《仲裁法》及相关法律规定进行。

6.保密条款的适用：争议解决过程中，双方及参与争议解决的人员应对争议内容及相关信息承担保密义务，但法律法规另有规定或仲裁/法院要求披露的除外。争议解决结果达成协议后，双方应遵守协议内容，不得再就同一争议事项向第三方主张权利。

7.争议解决与合同履行的关系：争议解决不影响合同其他条款的效力，除双方另有约定外，合同应继续履行直至争议解决完毕或合同自然终止。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更合同内容。

3.保密义务：双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后两年内。

4.不可分割性：本合同各条款互为关联，任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应努力使合同条款符合法律规定，若某条款被认定无效，应以最接近原意的有效条款替代。

5.法律适用与管