小区庭院绿化施工合同范本

小区庭院绿化施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方系合法注册成立的企业法人，拥有完整的民事行为能力，根据项目开发及社区建设需要，拟委托乙方提供小区庭院绿化施工服务。甲方已获得相关项目的开发建设许可，并具备履行本合同所必需的资质条件。为确保小区庭院绿化工程的质量与进度，甲方经多方考察与评估，选定乙方作为本次绿化施工的服务提供方，双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合作意向。

在本次合作中，甲方作为项目委托方，主要负责提供施工所需的场地、基础配套设施及相关技术要求，并对乙方的施工方案、进度及质量进行监督与管理。乙方则作为专业的绿化施工服务方，需按照甲方确认的施工方案及国家相关技术标准，完成小区庭院绿化的设计与施工工作，确保工程符合合同约定的各项指标。双方的合作基于对项目整体规划的一致性，甲方提供的场地条件及乙方的专业技术能力将共同保障本次绿化工程顺利实施，最终实现提升小区环境品质、完善社区功能的目标。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX园林建设工程有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方系合法注册成立的专业园林建设企业，具备国家住房和城乡建设部核发的相应资质证书，拥有丰富的庭院绿化施工经验及专业的技术团队。为响应甲方关于小区庭院绿化的建设需求，乙方经自我评估与准备，确认具备完成本合同项下工程的能力与条件，并愿意按照甲方的要求提供专业服务。双方的合作背景源于甲方对高质量绿化工程的需求与乙方在行业内的专业口碑，乙方将通过科学的施工管理、优质的材料选用及精细化的工艺执行，确保项目成果达到预期标准。

在合作过程中，乙方将严格按照合同约定的设计图纸、技术规范及进度要求开展施工工作，同时接受甲方的监督与验收。甲方将提供必要的协助，包括但不限于场地协调、施工许可申请等，以保障乙方的施工顺利进行。双方共同致力于通过本次合作，提升小区的整体绿化水平，打造生态宜居的社区环境，并为后续的物业管理及维护奠定良好基础。本次合同的签订，标志着双方在专业领域内的深度合作正式展开，乙方将以高度的责任感与专业能力，履行合同义务，维护甲方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX小区庭院绿化工程施工过程中的权利与义务，确保绿化工程按照约定的设计标准、技术规范和质量要求顺利实施，最终实现提升小区环境品质、完善社区功能的目标。合同范围包括但不限于庭院内绿化种植区域的土壤改良、植物选种与种植、灌溉系统安装、景观小品铺设、以及相关后续养护的前期施工工作。具体内容涵盖从施工准备阶段的现场勘查与方案确认，到正式施工阶段的苗木进场、种植作业、地形整理，直至工程验收前的质量自检与整改，并涉及施工期间的安全管理、垃圾清理等附属事项。双方将依据本合同约定，共同推进工程进度，保证工程成果符合甲方规划设想及国家相关绿化工程标准。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

“绿化工程”指在本合同项下由乙方负责实施的小区庭院内的植物种植、景观布局及相关配套设施的施工活动；“设计图纸”指经甲方确认并由乙方依据其进行施工的技术文件；“验收标准”指国家及地方现行的绿化工程施工及验收规范，结合本合同约定的具体质量要求；“进度计划”指经双方确认的绿化工程施工时间表，详细列明各阶段工作起止时间；“养护期”指绿化工程验收合格后，乙方根据约定承担的植物成活保障及初步维护工作期限。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权对乙方的施工方案、进度安排及质量标准进行监督，并要求乙方根据现场实际情况及甲方合理建议进行调整；

(2)甲方应于合同签订后XX日内向乙方提供完整的施工场地交付手续及必要的地下管线、障碍物信息，并协助乙方办理施工许可等前期手续；

(3)甲方需按照合同约定及时审核乙方提交的设计图纸或施工变更方案，并在XX日内给予书面确认或提出修改意见；

(4)甲方应保证乙方施工期间所需的场地畅通，除不可抗力外，不得无故中断或限制乙方的正常作业；

(5)甲方有权在绿化工程关键节点或全部完工后，组织相关单位进行验收，验收合格后方可支付相应款项，甲方验收意见应书面记录并作为结算依据；

(6)甲方需承担因自身原因导致的工程延期或设计变更产生的额外费用，但乙方亦需对自身施工管理负责。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权依据合同约定收取工程款项，并要求甲方提供必要的施工条件及配合；

(2)乙方应组建专业的施工团队，配备符合资质的技术人员及施工设备，严格按照设计图纸及国家规范开展作业，确保施工安全与质量；

(3)乙方需建立健全现场质量管理体系，对苗木质量、种植工艺、材料选用等关键环节实施全流程管控，并主动接受甲方的质量检查；

(4)乙方应制定详细的施工进度计划，并定期向甲方汇报进展情况，如遇不可预见因素需延期时，应提前XX日书面说明原因并提交调整方案；

(5)乙方须自行承担施工期间产生的垃圾清运、设备维护及人员保险等费用，并确保作业不影响周边居民正常生活；

(6)乙方应保证所使用的苗木、材料符合合同约定的规格及环保要求，如因乙方原因导致质量缺陷，乙方需在XX日内完成免费修复，逾期未修的，甲方有权委托第三方处理并费用由乙方承担；

(7)验收合格后，乙方需向甲方移交完整的施工记录、材料合格证等技术文件，并配合甲方进行养护期的技术指导，确保植物成活率不低于XX%。

第四条价格与支付条件

本合同项下绿化工程施工总价为人民币XX元（大写：XX元整），该价格已包含乙方为完成本合同约定的全部工作所需的人工费、材料费、机械费、施工管理费、利润及税金等所有费用。价格已根据初步设计图纸及现场条件确定，但若后续因甲方原因导致设计变更或增加额外工作内容，相关费用需由双方另行协商确认并签订补充协议。支付方式采用分阶段付款方式：合同签订后XX日内，甲方支付合同总价XX%作为预付款；工程完成XX%并经甲方验收合格后，支付至合同总价XX%；剩余XX%作为质保金，于工程竣工验收合格且养护期届满后XX日内支付。所有款项均通过银行转账方式支付，乙方需提供等额发票。甲方逾期支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成全部支付手续之日止。绿化工程施工总工期为XX日历天，自甲方书面通知乙方进场施工之日起计算，其中包含XX个法定节假日。关键时间节点包括：施工准备期不超过XX日；主体施工期应于XX年XX月XX日前完成；竣工验收应在主体施工完成XX日后XX日内完成。如遇法定节假日或不可抗力导致工期延误，经甲方书面确认后工期相应顺延。乙方应提前XX日提交详细的施工进度计划，并按计划推进，任何关键节点延误超过XX日的，视为乙方违约。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的XX%向乙方支付违约金，同时乙方有权暂停施工直至款项付清，因此造成的乙方损失（包括但不限于窝工费、材料积压费）由甲方承担；逾期超过XX日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的XX%费用及全部违约金。

(2)甲方提供的场地、资料或许可延误，导致乙方无法按时开工或施工中断的，工期相应顺延，甲方需赔偿乙方因此产生的实际损失（不超过合同总价的XX%）。

(3)甲方强行要求乙方低于合同约定标准验收或接受工程，由此引发的质量问题或后续纠纷由甲方全部负责，乙方保留追偿权。

2.乙方违约责任：

(1)乙方质量违约：工程验收不合格，经整改后仍不合格的，乙方需承担全部返工费用，且返工期不计入总工期。若质量问题源于乙方施工不当，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的第三方损失（如物业罚款、业主投诉赔偿等）。

(2)乙方工期违约：未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。逾期超过XX日且无正当理由的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价XX%的违约金，并承担甲方因此遭受的直接损失。

(3)乙方安全责任：施工期间发生安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的所有费用（包括但不限于人员伤亡赔偿、罚款、第三方财产损失等），并扣减合同总价XX%的违约金。

(4)乙方材料违约：使用非合同约定品牌或规格的材料，经甲方书面指出后未及时更换的，甲方有权要求乙方拆除并更换合格材料，费用由乙方承担，同时按违约材料价值的XX%向甲方支付罚款。

3.不可抗力免责：因地震、洪水等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但需在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供证明文件，合同可协商解除或延期履行。

4.赔偿限制：除本合同另有约定外，任何一方赔偿总额不超过合同总价款的XX%，且赔偿范围以实际损失为限。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、规划变更）、法律政策重大调整以及因疫情等突发公共卫生事件导致政府实施封锁、隔离等措施。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供有效的事故证明文件（如政府部门公告、新闻报道、保险理赔单等）。双方应根据不可抗力的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力一方应采取积极措施减少损失，否则仍需承担相应责任。

4.合同解除：若不可抗力持续超过XX日，双方仍未恢复履行能力的，合同自动解除，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际完成工作比例结算。因解除合同给对方造成损失的，除不可抗力造成的损失外，双方应互相返还已支付的费用并合理补偿。

第八条争议解决

1.协商调解：双方因本合同产生任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民调解委员会申请调解，调解达成协议的，制作调解书并经双方签收后具有约束力。

2.仲裁选择：若调解不成，任何一方均有权将争议提交XX仲裁委员会（或具体仲裁机构名称），按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费由败诉方承担。

3.诉讼管辖：若选择诉讼，本合同约定由XX人民法院专属管辖，任何一方不得违反约定向其他法院起诉。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他义务，非争议部分不受影响。

4.法律适用：本合同争议的解决适用中华人民共和国法律，任何一方均不得援引国际惯例或外国法律。双方在争议解决前，均应遵守本合同的各项约定，不得单方面变更或解除合同。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件等均应采用书面形式，通过专人送达、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。以专人送达的，签收日为送达日；以挂号信发送的，寄出后XX日为送达日；以传真或电子邮件发送的，发出时视为送达，但对方有证据证明未实际接收的除外。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头约定或非书面形式作出的变更无效。

3.保密义务：双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营数据、客户名单等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.不可转让性：任何一方未经对方书面同意，不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。

5.法律适用与解释：本合同适用中华人民共和国法律解释，任何争议均以本合同文本为准，若条款内容与法律冲突，以法律强制性规定为准。

6.不可分割性：本合同各条款为相互独立的部分，任何条款的无效不影响其他条款的效力。

7.通知与送达：所有与合同相关的通知、请求或文件，均应按照本合同约定送达至指定地址，送达后即产生法律效力。

第十条附则

1.附件效力：本合同附件（包括但不限于设计图纸、施工方案、材料清单、验收标准等）为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件内容如有矛盾，以合同正文为准；正文未约定的，按附件执行。

2.完整协议：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达