公路防撞护栏采购合同范本

公路防撞护栏采购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX公路工程建设有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：张三，联系电话甲方是一家专业从事公路、桥梁、隧道等基础设施建设的综合性企业，具备国家一级施工资质，长期致力于公路交通安全设施的研发、生产与施工。鉴于甲方在XX高速公路改扩建工程中，根据项目需求需采购一批符合国家标准的防撞护栏，为保障项目进度和质量，甲方经友好协商，特委托乙方提供优质防撞护栏产品及配套安装服务。

甲方在本次合作中作为采购方，主要负责提供项目技术参数、验收标准及支付货款，同时享有对乙方产品质量、交付时间及安装质量的监督权。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方与乙方本着平等互利、诚实信用的原则，就公路防撞护栏的采购事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

乙方在本次合作中作为供货及安装方，主要负责按照甲方要求提供符合国家及行业标准的防撞护栏产品，并承担运输、安装及售后服务责任。乙方应具备完善的生产资质、质量管理体系及施工团队，确保产品性能满足高速公路交通安全等级要求。双方合作背景基于甲方建设XX高速公路改扩建项目的实际需求，该项目是国家重点交通基础设施工程，防撞护栏作为关键交通安全设施，其质量直接关系到道路使用安全及行车效率。因此，甲方要求乙方提供高性能、长寿命、耐腐蚀的防撞护栏产品，并配合完成现场安装调试工作。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX交通安全设施有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人：李四，联系电话乙方是一家专注于公路交通安全设施研发、生产与安装的企业，拥有国家二级生产资质及多项防撞护栏技术专利，产品广泛应用于全国多个高速公路及市政道路建设项目。鉴于乙方具备丰富的生产经验、完善的质量控制体系及专业的施工团队，甲方经综合评估后选择乙方作为本次防撞护栏采购及安装的服务提供方。

乙方在本次合作中作为供货及安装方，主要负责按照甲方提供的图纸及技术要求，生产、运输并安装符合GB/T31465-2015《公路交通安全设施设计规范》及JTG/TD81-2017《公路防撞护栏施工技术规范》的防撞护栏产品。乙方需确保产品出厂合格率100%，并提供完整的质量检测报告、产品合格证及三年免费质保服务。同时，乙方应配合甲方完成现场验收工作，并根据甲方需求提供必要的技术支持及售后服务。

双方合作背景基于乙方在交通安全设施领域的专业优势及市场信誉。甲方在XX高速公路改扩建项目中，对防撞护栏的材质、强度、耐久性及安装工艺有较高要求，乙方通过前期技术交流及样品测试，证明其产品性能完全满足甲方需求。为保障项目顺利实施，双方在平等自愿的基础上签订本合同，明确各自权利义务，确保项目按计划推进。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX高速公路改扩建工程防撞护栏采购及安装项目中的权利与义务，确保乙方按照甲方要求提供符合国家及行业标准的优质防撞护栏产品，并完成现场安装调试工作，最终满足高速公路交通安全设施的使用需求。合同范围包括：

1.乙方根据甲方提供的《技术规格要求清单》（详见附件一）及设计图纸（详见附件二），生产、运输并安装共计XX米（具体数量以甲方最终确认的图纸为准）的防撞护栏，产品类型为XX型防撞护栏（如SSW-900/1300型），材质为热浸镀锌钢，镀锌层厚度不小于275μm，并采用聚乙烯（PE）防腐蚀涂层，涂层厚度不小于0.8mm。

2.乙方需提供每批产品的出厂合格证、材质检验报告、防腐蚀性能检测报告及产品型式试验报告，所有检测报告需经权威第三方机构认证。

3.乙方负责将防撞护栏运输至XX高速公路改扩建工程指定施工地点，并承担运输过程中的所有费用及风险。

4.乙方需按照JTG/TD81-2017《公路防撞护栏施工技术规范》及相关施工方案（由甲方或甲方指定的监理单位提供）进行现场安装，包括基础开挖、立柱安装、护栏焊接、线形调整及防腐蚀处理等全流程施工。

5.乙方需配备专业的施工团队及设备，确保安装质量，并遵守施工现场的安全管理规定，办理相关施工许可手续。

6.乙方需配合甲方及监理单位进行分项工程验收，并承担因安装质量问题导致的整改费用。

7.本合同项下的防撞护栏产品质保期为自安装完成并验收合格之日起三年，乙方在此期间需提供免费维修或更换服务。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

1.**防撞护栏**：指本合同项下乙方提供的用于高速公路交通安全防护的混凝土或钢结构护栏，其性能需满足GB/T31465-2015《公路交通安全设施设计规范》中关于防撞等级（如SSW-900/1300）的要求。

2.**技术规格要求清单**：指甲方提供的详细列明防撞护栏类型、尺寸、数量、材质、性能指标等要求的文件，作为乙方生产及验收的依据。

3.**设计图纸**：指甲方或甲方委托的设计单位提供的防撞护栏布置图、结构图及安装说明等技术文件。

4.**出厂合格证**：指乙方出具的证明产品符合国家标准及合同约定的质量文件，包含产品型号、生产日期、检测数据等信息。

5.**第三方机构认证**：指由国家认可的检测机构出具的关于产品性能、材料及防腐蚀处理的权威检测报告。

6.**安装完成并验收合格**：指防撞护栏安装完毕，经甲方或甲方指定的监理单位检查合格，并签署验收文件的状态。

7.**质保期**：指自安装完成并验收合格之日起计算的三年期限，期间乙方承担免费维修或更换责任。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的技术规格及设计图纸提供防撞护栏产品，并有权对乙方的生产过程、出厂检验及运输配送进行监督。

(2)甲方需向乙方提供准确、完整的《技术规格要求清单》及设计图纸，并承担因信息错误导致的额外费用。如需变更技术要求，甲方应提前15日书面通知乙方，并承担由此产生的成本调整。

(3)甲方有权对乙方提交的产品资料及现场施工进行抽检，抽检费用由甲方承担，如发现不合格情况，甲方有权要求乙方立即整改，并有权拒收不合格产品。

(4)甲方需按照合同约定支付货款及安装费用，逾期支付应向乙方支付每日万分之五的违约金。

(5)甲方应配合乙方办理施工现场的通行许可及临时设施搭建手续，并协调解决施工过程中涉及的第三方关系。

(6)甲方有权指定监理单位对项目进行监督，乙方需无条件配合监理单位的检查及指令。

(7)项目完成后，甲方有权根据合同约定及国家验收标准对防撞护栏工程进行最终验收，验收合格后支付全部款项。

2.乙方的权力和义务

(1)乙方有权要求甲方提供清晰、可行的技术要求及设计图纸，如发现不合理或缺失内容，应立即书面通知甲方，甲方应在7日内予以澄清。

(2)乙方应具备国家认可的防撞护栏生产资质，所有产品需符合GB/T31465-2015及JTG/TD81-2017标准，并提供完整的检测报告。如甲方要求第三方复检，乙方应无条件配合，复检费用由责任方承担。

(3)乙方需建立完善的质量管理体系，确保原材料采购、生产加工、防腐处理及出厂检验各环节符合合同要求。产品出厂前需进行严格测试，包括抗冲击性能、镀锌层厚度、涂层附着力等关键指标。

(4)乙方负责产品的运输、仓储及现场安装，需配备符合安全标准的运输车辆及专业施工设备，并严格遵守交通部关于公路施工的安全规定。安装过程中产生的废料由乙方负责清理，并按环保要求处置。

(5)乙方需组建由项目经理负责的专项施工团队，项目经理需具备5年以上公路交通安全设施施工经验，并持有相关执业证书。施工期间需配备专职安全员，落实安全责任制。

(6)乙方需承担因自身原因导致的安装质量问题，包括但不限于护栏线形偏差、立柱间距不符、防腐处理不合格等。如发生此类问题，乙方应无条件返工整改，并承担全部费用，且甲方有权扣除相应货款。

(7)乙方需在质保期内提供免费维修服务，如因材料或工艺缺陷导致损坏，乙方应24小时内响应，并在3日内完成修复。质保期外如出现非外力破坏的质量问题，乙方应提供有偿维修方案，费用由甲方承担。

(8)乙方需向甲方提供安装进度表，并定期汇报施工情况，同时提交阶段性验收申请。甲方或监理单位提出的整改意见，乙方应在24小时内确认并执行。

(9)乙方需投保相应的施工责任险及产品责任险，保险范围覆盖项目实施期间可能产生的第三方索赔，并将保险单复印件提交给甲方备案。

(10)项目完成后，乙方需配合甲方进行竣工验收，并移交完整的竣工资料，包括但不限于安装记录、质量检测报告、施工照片等，资料不全不得要求甲方支付尾款。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下防撞护栏产品的总价款为人民币XX万元（大写：XX元整），具体价格构成详见附件三《价格明细表》。该价格包含产品生产费、运输费、安装费、税金及双方约定的其他费用，为含税总价款。

2.乙方需向甲方开具合法有效的增值税专用发票，甲方凭发票及验收文件办理支付手续。

3.支付方式：甲方通过银行转账方式支付乙方款项，乙方指定收款账户信息如下：

开户名称：XX交通安全设施有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXX

4.支付节点：

（1）合同签订后7日内，甲方支付总价款的30%，即人民币XX万元，作为预付款；

（2）乙方完成产品生产并经甲方验收合格后7日内，甲方支付总价款的40%，即人民币XX万元；

（3）防撞护栏全部安装完成并通过甲方及监理单位联合验收合格后7日内，甲方支付总价款的20%，即人民币XX万元；

（4）质保期满且无质量问题后30日内，甲方支付剩余总价款10%，即人民币XX万元。

5.甲方逾期支付任何一期款项，应向乙方支付逾期付款部分每日万分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付合同总价款10%的违约金。

第五条履行期限

1.合同有效期：自本合同签订之日起至项目最终验收合格并支付尾款之日止。

2.产品交付期限：乙方应在收到甲方预付款后60日内完成所有防撞护栏产品的生产及出厂检验，并运输至XX高速公路改扩建工程指定地点。如遇不可抗力或甲方原因导致的延期，交付期限相应顺延。

3.安装期限：产品到场并经甲方初步验收合格后30日内完成全部防撞护栏的安装工作。安装期间如需配合其他施工单位作业，乙方应与甲方及相关部门协调，确保施工进度不受影响。

4.验收期限：乙方完成安装后，应向甲方提交验收申请，甲方或甲方指定的监理单位应在收到申请后15日内组织验收。如验收合格，应签署验收文件；如不合格，乙方应在7日内完成整改并重新申请验收。

5.质保期：自本合同约定的最终验收合格之日起计算，为期三年。在此期间，乙方需履行本合同约定的质保责任。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

（1）产品质量违约：如乙方提供的防撞护栏产品不符合合同约定的技术规格、国家标准或设计要求，甲方有权要求乙方立即更换或采取补救措施，由此产生的费用由乙方承担。乙方拒绝更换或无法在甲方规定期限内修复的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。

（2）交付延迟违约：乙方未按本合同第五条第2款约定的时间交付产品，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。延迟超过30日，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

（3）安装质量违约：如安装完成的防撞护栏出现线形偏差、立柱间距不符、焊接缺陷等质量问题，经甲方或监理单位指出后，乙方未能在规定期限内整改合格的，甲方有权要求乙方承担返工费用，并支付返工部分总价款10%的违约金。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价款50%的违约金。

（4）资质或认证违约：如乙方提供的检测报告、生产资质或产品认证文件虚假或失效，甲方有权立即解除合同，乙方需支付合同总价款50%的违约金，并承担甲方因此遭受的第三方索赔及诉讼费用。

2.甲方法律责任：

（1）逾期付款违约：甲方未按本合同第四条第3款约定的时间支付任何一期款项，每延迟一日，应向乙方支付逾期付款部分每日万分之五的违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付合同总价款10%的违约金。

（2）验收无理拖延违约：如甲方无正当理由拒绝或拖延进行验收，导致乙方产品或设备无法及时清场或产生额外仓储费用，甲方应承担由此产生的损失，并按实际损失金额的110%支付补偿金。

3.不可抗力免责：如因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。不可抗力消除后，应恢复合同履行。

4.赔偿责任：任何一方违约给对方造成直接经济损失的，违约方应赔偿对方全部损失，包括但不限于误工费、合同履行费、诉讼费等。赔偿金额以实际损失为限，但最高不超过合同总价款的100%。双方应本着互谅互让的原则协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权向XX省XX市人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、法律变化以及疫情及其防控措施等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务的，应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府部门公告、气象灾害报告、法院判决书等）。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，应尽快恢复合同履行，已发生的费用按实际支出结算。

4.如不可抗力影响持续超过30日，双方仍无法达成一致意见的，本合同可予以解除，双方应就合同解除后的财产返还、费用结算等事项协商处理。因不可抗力造成的财产损失或费用增加，由双方根据实际情况合理分担。

5.本合同所称不可抗力不包括一方因疏忽、过失或违法行为导致的意外事件，如乙方未按安全规范施工导致的坍塌、甲方未及时办理施工许可导致的延误等。

第八条争议解决

1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交XX省XX市交通委员会进行调解，调解达成协议的，双方应签署调解书并履行。

2.如协商或调解无法解决争议，任何一方均有权向XX省XX市XX区人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议部分仍具有法律效力。

3.提起诉讼的一方应提供详细的事实依据、证据材料及法律依据，并预缴诉讼费。如法院最终支持原告诉求，被告应承担原告因此支付的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、差旅费等。

4.仲裁选择：如双方在本合同签订时约定通过仲裁解决争议，应将争议提交XX省XX市仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁期间不停止合同的履行。

5.争议解决原则：双方在解决争议时应遵循公平、合理、高效的原则，优先选择非诉讼方式，避免不必要的法律程序和费用。任何一方不得利用争议拖延合同履行或损害对方合法权益。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件，应以书面形式送达对方上述地址或指定的联系方式。通过快递、挂号信、传真或电子邮件等方式发出的通知，发出当日视为送达；通过专人递送的，递交当日视为送达。如一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方，否则按原方式发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何口头约定或非经书面确认的变更均无效。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的全部或部分工作转包给第三方，但可经甲方书面同意后，将非核心性、辅助性的工作分包给具备相应资质的供应商，分包方需承担相应责任，并接受乙方的统一管理。未经甲方同意的分包行为无效，乙方需承担全部责任。

4.独立合同关系：本合同双方在法律地位上平等，任何一方均不得