建设工程合同签订流程三篇

建设工程合同签订流程三篇篇一甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.工程类型：________________________5.工程投资：________________________二、工程范围及内容1.工程范围：________________________2.工程内容：________________________三、工期及进度1.工期：自合同签订之日起____个月。2.进度安排：________________________四、工程质量标准1.工程质量标准：符合国家及地方现行施工质量验收规范要求。2.质量保证措施：________________________五、工程造价及付款方式1.工程造价：________________________2.付款方式：（1）开工前支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付合同总价的_____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的_____%；（4）工程保修期满后，支付合同总价的_____%。六、施工组织及管理1.乙方负责组织施工，确保工程质量和进度。2.乙方应按照合同约定，建立健全施工现场管理制度，确保施工安全。3.甲方有权对施工现场进行监督检查，乙方应予以配合。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金；2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_____%的滞纳金；3.双方因其他违约行为，应按照法律法规及合同约定承担相应责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会应选择在合同签订地附近的仲裁机构。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.工程竣工验收合格后，本合同终止。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：________________________甲方法定代表人（或授权代表）：________________________乙方法定代表人（或授权代表）：________________________篇二甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.工程类型：________________________5.工程投资：________________________二、工程范围及内容1.工程范围：________________________2.工程内容：________________________三、工期及进度1.工期：自合同签订之日起____个月。2.进度安排：________________________四、工程质量标准1.工程质量标准：符合国家及地方现行施工质量验收规范要求。2.质量保证措施：________________________五、工程造价及付款方式1.工程造价：________________________2.付款方式：（1）开工前支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付合同总价的_____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的_____%；（4）工程保修期满后，支付合同总价的_____%。六、施工组织及管理1.乙方负责组织施工，确保工程质量和进度。2.乙方应按照合同约定，建立健全施工现场管理制度，确保施工安全。3.甲方有权对施工现场进行监督检查，乙方应予以配合。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金；2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_____%的滞纳金；3.双方因其他违约行为，应按照法律法规及合同约定承担相应责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会应选择在合同签订地附近的仲裁机构。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.工程竣工验收合格后，本合同终止。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：________________________甲方法定代表人（或授权代表）：________________________乙方法定代表人（或授权代表）：________________________篇三甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的工程项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程规模：________________________4.工程类型：________________________5.工程投资：________________________二、工程范围及内容1.工程范围：________________________2.工程内容：________________________三、工期及进度1.工期：自合同签订之日起____个月。2.进度安排：________________________四、工程质量标准1.工程质量标准：符合国家及地方现行施工质量验收规范要求。2.质量保证措施：________________________五、工程造价及付款方式1.工程造价：________________________2.付款方式：（1）开工前支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付合同总价的_____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的_____%；（4）工程保修期满后，支付合同总价的_____%。六、施工组织及管理1.乙方负责组织施工，确保工程质量和进度。2.乙方应按照合同约定，建立健全施工现场管理制度，确保施工安全。3.甲方有权对施工现场进行监督检查，乙方应予以配合。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金；2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_____%的滞纳金；3.双方因其他违约行为，应按照法律法规及合同约定承担相应责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会应选择在合同签订地附近的仲裁机构。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.工程竣工验收合格后，本合同终止。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙双方各