2027年景观小品施工合同（庭院装饰小品含设计图）

2027年景观小品施工合同（庭院装饰小品含设计图）1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX景观设计有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式：138XXXX8888。

甲方是一家专业从事景观设计、庭院装饰小品研发与施工的企业，拥有丰富的项目经验和设计团队。为提升客户庭院景观品质，甲方与乙方合作，委托乙方根据甲方提供的庭院空间需求及设计要求，完成庭院装饰小品的定制化设计与施工。甲方在本次合作中作为委托方，负责提供设计基础资料、监督项目进度，并支付相关费用。甲方对庭院装饰小品的最终效果具有审核权，并确保其符合合同约定的质量标准及安全规范。

甲方在合作前已对乙方的设计能力、施工团队及过往案例进行充分评估，确认乙方具备完成本合同项下景观小品的设计与施工资质。甲方提供的庭院空间具备施工条件，且甲方已获得相关场地使用许可（如需），确保项目顺利实施。甲方承诺在合同履行过程中，及时提供必要的协助与配合，包括但不限于场地准入、图纸确认、材料协调等，以保障项目按期完成。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX景观工程施工有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式：139XXXX6666。

乙方是一家具备专业资质的景观工程施工企业，专注于庭院装饰小品的设计与施工，拥有完善的工艺流程、施工设备及质量管理体系。乙方在承接本合同项下工作时，将严格按照甲方要求及行业规范，提供从设计、选材、制作到安装的全流程服务。乙方承诺组建经验丰富的施工团队，确保景观小品的质量、安全及美观性，并配合甲方完成项目验收。

乙方在合同签订前已详细勘察甲方提供的庭院场地，并基于甲方需求制定了初步设计方案。乙方承诺在项目实施过程中，将严格遵守国家及地方相关法律法规，确保施工过程中产生的噪音、污染等符合环保要求。乙方将主动与甲方沟通项目进度，及时汇报设计变更、材料选用等情况，并接受甲方的监督与指导。如甲方提出合理化建议，乙方将积极配合调整，以优化最终效果。

双方基于长期合作意向及市场前景，经友好协商达成共识，甲方委托乙方完成庭院装饰小品的设计与施工，乙方承诺以专业能力履行合同义务。本合同项下景观小品的设计图及初步方案已由甲方提供，并作为乙方后续工作的基础依据。双方确认，本合同是双方合作的法律基础，任何一方均应严格遵照执行。庭院装饰小品的最终效果需经甲方书面确认，且需满足甲方在商业推广、客户展示等方面的使用需求。双方将通过本次合作，共同打造兼具艺术性与实用性的庭院景观，提升甲方品牌形象及客户体验。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方进行庭院装饰小品的定制化设计与施工事宜。具体内容涵盖：乙方根据甲方提供的庭院空间条件及功能需求，完成庭院装饰小品的设计方案制作，经甲方审核确认后，按照设计方案进行材料采购、制作加工及现场安装，最终交付符合合同约定质量标准的景观小品。本合同范围包括但不限于设计服务、施工服务、材料供应（限于景观小品本体所使用材料）、现场安装及项目验收等环节。庭院装饰小品的设计风格、尺寸规格、材质选用、工艺要求等均以甲方确认的设计图纸及说明为准。最终完成的项目应确保安全稳固，且与庭院整体环境协调统一，满足甲方在商业展示或个人使用方面的功能及美观需求。

第二条定义

1.“设计图纸”指由甲方确认，并由乙方根据甲方需求及场地条件完成的全套庭院装饰小品设计文件，包括平面图、立面图、效果图、材料说明及施工说明等。

2.“景观小品”指本合同项下由乙方设计并施工的庭院装饰性构筑物或艺术装置，包括但不限于座椅、花坛、雕塑、灯具、水景构件等。

3.“施工方案”指乙方根据设计图纸及现场实际情况编制的详细施工计划，包括工期安排、人员配置、机械安排、安全措施及应急预案等。

4.“验收标准”指本合同约定的景观小品质量验收依据，包括外观质量、结构安全、材料合规性及功能性等要求。

5.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等导致合同无法履行的情形。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方有权要求乙方按照设计图纸及合同约定完成庭院装饰小品的设计与施工，并有权对乙方的履约过程进行监督与检查。

(2)甲方应向乙方提供完整的庭院场地资料，包括场地测量数据、地质条件、现有设施分布、水电接入点等，并确保其真实准确。

(3)甲方有权对乙方提交的设计方案提出修改意见，但需在合理时间内确认或拒绝，若逾期未回复，视为同意乙方方案。

(4)甲方应按合同约定及时支付设计费、施工款等款项，如有合理理由要求乙方暂停或终止合同，需承担相应违约责任。

(5)甲方应配合乙方办理施工所需的场地临时占用许可（如需），并协调解决施工过程中与第三方产生的纠纷。

(6)甲方有权在项目完成后对景观小品进行验收，并需在验收合格后签署验收文件，否则乙方可提出索赔或解除合同。

(7)甲方应保证庭院场地具备乙方施工的基本条件，包括道路畅通、临时堆放空间及水电接入便利性等。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方有权要求甲方提供必要的设计基础资料及施工条件，并有权拒绝在条件不具备的情况下开始工作。

(2)乙方应组建具备相应资质的团队负责本合同项下工作，严格按照设计图纸及国家规范进行施工，确保设计意图实现。

(3)乙方在设计方案阶段应充分与甲方沟通，提供至少两套以上备选方案供甲方选择，并详细说明每套方案的材料成本及工艺特点。

(4)乙方应确保所选用材料符合设计要求及环保标准，并提供材料样品供甲方确认，未经甲方书面同意不得擅自更换材料。

(5)乙方应制定详细的施工方案并提交甲方审核，施工过程中需遵守安全操作规程，做好现场文明施工及环境保护工作。

(6)乙方应按时完成施工任务，如遇非自身原因导致的延期，应提前书面通知甲方并说明理由，协商调整工期。

(7)乙方应承担施工过程中产生的垃圾清运、设备维护等费用，并确保施工不影响庭院其他区域的正常使用。

(8)乙方应提供为期一年的免费维修服务，对于非材料缺陷或外力破坏导致的损坏，需在合理期限内修复并承担费用。

(9)乙方应保证景观小品的结构安全及使用寿命，施工完成后需向甲方提供完整的施工记录及材料合格证明文件。

(10)乙方在项目实施过程中需主动与甲方保持沟通，定期汇报进展情况，并对甲方提出的合理变更请求提供专业建议。

第四条价格与支付条件

本合同项下景观小品的设计与施工总费用为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元）。该价格包含设计费、材料费、制作费、运输费、安装费、税金及双方约定的其他费用，但不包括甲方需另行承担的场地准备费、水电接入改造费及可能的第三方许可费用。

支付方式采用分期付款方式：

(1)合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币壹拾伍万元整（￥150,000.00元），作为项目启动预付款；

(2)景观小品主体结构及主要部件安装完成，经甲方现场初步验收合格后三十日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币壹拾肆万元整（￥140,000.00元）；

(3)项目最终竣工验收合格，且乙方提交完整竣工资料后六十日内，甲方向乙方支付合同总价的20%，即人民币柒万元整（￥70,000.00元），作为尾款；

(4)上述款项均通过银行转账方式支付，乙方应在收到款项后向甲方提供等额合规发票。

任何一方均不得单方面调整合同价格，如需变更项目范围导致费用增减，应另行签订补充协议。

第五条履行期限

本合同项下的景观小品设计与施工项目，自合同生效之日起生效，预计整体工期为120日历天。具体时间节点安排如下：

(1)设计阶段：自合同签订之日起30日内完成初步设计方案提交，甲方应在收到方案后15日内确认或提出修改意见，最终设计图纸及施工说明应在60日内完成并提交甲方；

(2)材料采购与制作：经甲方确认设计方案后，乙方应在20日内完成所有材料采购及景观小品主体部件的制作，并安排运输至施工现场；

(3)现场安装阶段：材料运抵现场后，乙方应在30日内完成所有景观小品的现场安装与调试工作；

(4)初步验收：安装阶段完成后10日内，乙方应邀请甲方进行初步验收，并根据验收意见在10日内完成整改；

(5)最终验收：整改完成后15日内，双方共同进行最终竣工验收，验收合格后项目正式交付使用。

如遇法定节假日或不可抗力因素导致工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。乙方不得无正当理由拖延工期，如确需延期应提前15日书面通知甲方，并说明具体原因及预计新的完成时间。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按合同约定支付设计费或任何一期工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。甲方逾期付款导致乙方额外支出的费用（如资金利息、催款费用等），应由甲方承担。

(2)甲方无正当理由拒绝或拖延确认设计方案、施工图纸或提出变更要求，导致乙方工作停滞或延误，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价千分之五的违约金，乙方因此产生的实际损失（包括但不限于窝工费、材料闲置费等）由甲方承担。

(3)甲方未按时提供必要的场地条件或协调第三方关系，导致乙方无法按计划施工，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价千分之五的违约金，乙方有权要求甲方承担由此造成的工期延误责任。

(4)甲方在最终验收合格后无正当理由拒绝支付尾款，每逾期一日，应向乙方支付尾款金额千分之五的违约金，逾期超过60日，乙方有权启动法律程序追讨欠款及滞纳金。

2.乙方违约责任：

(1)乙方未按合同约定完成设计任务，或设计方案未达到双方确认的标准，甲方有权要求乙方在10日内免费修改，逾期未完成或修改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的设计费并支付合同总价10%的违约金；给甲方造成额外损失的，应予以赔偿。

(2)乙方施工质量不符合设计要求或国家规范，经甲方指出后未能在合理期限内整改达标，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。若质量问题严重，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

(3)乙方未按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金，但非因乙方原因导致的不可抗力或甲方原因造成的延误除外。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的工程款并支付合同总价10%的违约金。

(4)乙方在施工过程中发生安全事故或造成第三方财产损失，应承担全部赔偿责任，并扣减相应工程款。若因乙方责任导致项目无法继续实施，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价30%的违约金。

(5)乙方未按约定提供维修服务或保修期内出现非材料缺陷的质量问题，甲方有权要求乙方在5日内免费修复，逾期未修复，甲方有权自行或委托第三方修复，费用由乙方承担，且每逾期一日，乙方应向甲方支付修复费用千分之五的违约金。

(6)乙方擅自更换合同约定的材料，未经甲方书面同意，甲方有权要求乙方停止施工并恢复原状，已发生费用不予退还，并处以合同总价5%的违约金。

3.违约金上限：任何一方支付的违约金总额不超过合同总价款的30%。如违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权另行主张赔偿。双方约定，因违约产生的索赔权在合同履行期限届满后两年内有效。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用决定、政策调整）、法律变更以及疫情及其防控措施等。不可抗力事件应自其发生之日起对合同履行产生实质性影响。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，详细说明事件情况、影响范围及预计持续时间，并随附相关证明文件（如政府公告、新闻报道、损失评估报告等）。若不可抗力影响持续超过30日，双方应协商决定是否解除合同或部分免除责任。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，受影响方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失，并应就不可抗力事件对合同履行造成的影响提供合理证明。双方应根据不可抗力的影响程度，协商调整合同履行期限、部分或全部解除合同，并退还已收取但未提供相应服务的款项。因不可抗力造成的财产损失，除另有约定外，由各方自行承担。

4.不可免除的责任：若不可抗力事件是因一方违约行为导致的，或一方在不可抗力发生后未采取合理措施导致损失扩大，该方仍需承担相应责任。双方均应确保不可抗力条款的适用符合法律规定，不得利用不可抗力条款规避自身责任。

5.合同终止：若不可抗力事件导致合同目的无法实现，且该事件在合同履行期限内的持续状态超过60日，任何一方均有权单方面书面通知对方终止合同，双方应就未履行部分及已履行部分的费用结算进行协商，并按实际完成工作比例返还已付款项。

第八条争议解决

1.协商：双方在履行本合同过程中发生任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应在合同有效期内进行，双方应指定专门联系人负责沟通，力争在合理期限内达成一致意见。

2.调解：若协商未能在30日内解决争议，双方可共同选择第三方调解机构进行调解。调解协议达成后，应签订书面调解书，经双方签字盖章后具有约束力。调解不成的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.仲裁：本合同争议解决优先采用仲裁方式。双方应在争议发生后60日内，将争议事项提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为争议方所在地或合同约定地，以先提出者为准。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除非仲裁规则另有规定。仲裁费用由败诉方承担，双方均应承担各自的仲裁律师费。

4.诉讼：如双方未选择仲裁，或仲裁协议无效，任何一方均有权在争议发生后两年内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为项目所在地或被告住所地的人民法院，以先受理者为准。诉讼过程中，双方应遵守法院的审理程序，并承担各自的法律诉讼费用。

5.证据与和解：无论采用何种争议解决方式，双方均应提供真实、完整的证据支持自身主张。在争议解决过程中，任何一方均不得单方面泄露、伪造或销毁证据。双方均保留在诉讼或仲裁程序中达成和解的权利，和解协议经双方签署后具有法律效力。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方为有效。补充协议与本合同具有同等法律效力，成为合同不可分割的一部分。任何口头承诺或约定均不视为合同变更。

3.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后两年内。

4.不可分割性：本合同包含双方完整的意思表示，构成双方权利义务的完整协议，取代双方此前就此事项的所有口头或书面约定。本合同各条款相互独立，任何一条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

5.法律适用与解释：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议，均应按照本合同第八条约定解决。本合同未尽事宜，依照适用法律的相关规定执行。

6.合