版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第一模块检测一、单项选择题工程结算的主要依据不包括()。A.工程合同B.施工图纸C.施工日志D.设计变更文件答案:C解题分析:工程结算依据主要有工程合同明确双方权利义务与计价规则;施工图纸是工程量计算基础;设计变更文件记录工程变更情况影响结算。而施工日志主要记录施工日常情况,并非结算直接依据。采用竣工后一次结算方式的工程,通常是()。A.工期较长的大型项目B.工期较短的小型项目C.分阶段实施的项目D.采用按月支付进度款的项目答案:B解题分析:竣工后一次结算操作简便,适用于工期较短、造价较低的小型项目。工期较长大型项目多采用分段结算;分阶段实施项目对应分段结算;按月支付进度款项目一般采用按月结算。此为2018年一级造价工程师职业资格考试真题相关考点改编。某工程合同价为1000万元,合同约定采用按月结算方式,每月实际完成工程量价款为100万元,已知该工程预付款为100万元,主要材料及构配件所占比重为50%,则该工程预付款起扣点为()万元。A.700B.800C.900D.1000答案:B解题分析:预付款起扣点=合同总价-预付款÷主要材料及构配件所占比重,即1000-100÷50%=800万元。这是根据工程结算中预付款起扣点计算公式得出。以下关于工程结算的说法,正确的是()。A.工程结算就是施工单位向建设单位要钱B.工程结算只涉及建筑工程费用C.工程结算必须按照合同约定的方式进行D.工程结算与工程质量无关答案:C解题分析:工程结算需严格依据合同约定方式、时间等进行。工程结算不仅是施工单位要钱,是对工程价款清算;结算范围涵盖建筑、安装、设备购置等多项费用;工程质量影响结算,质量不合格可能扣除相应款项。因不可抗力导致工程停工10天,这期间的人工、材料等费用在工程结算时应()。A.全部由施工单位承担B.全部由建设单位承担C.根据合同约定处理D.双方各承担一半答案:C解题分析:不可抗力事件导致费用分担一般在合同中有明确约定,应按合同执行。不同合同对不可抗力费用分担规定不同,并非固定某一种分担方式。某工程结算时发现,实际工程量比合同约定工程量增加了15%,根据合同约定,工程量增加10%以内按原综合单价结算,超过10%部分按新综合单价结算,该部分费用调整应()。A.只调整超过10%部分的工程量B.只调整超过10%部分的综合单价C.调整全部增加的工程量及综合单价D.不做任何调整答案:B解题分析:合同约定明确,10%以内按原综合单价,超过10%部分按新综合单价,所以只需调整超过10%部分综合单价,工程量按实际增加量计算。工程结算文件应由()编制。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.造价咨询单位答案:B解题分析:施工单位完成工程施工,最清楚实际完成工程量等情况,所以由施工单位编制工程结算文件,再经建设单位审核等流程。在工程结算中,现场签证费用的确认依据不包括()。A.现场实际情况B.建设单位书面指令C.施工单位口头承诺D.相关的计价规定答案:C解题分析:现场签证需基于现场实际发生情况,有建设单位书面指令,并依据相关计价规定。施工单位口头承诺无法作为有效确认依据,缺乏严肃性与准确性。某工程采用固定总价合同,在工程结算时,对于合同中未明确的一些小项费用,应()。A.由施工单位自行承担B.由建设单位全额支付C.双方协商解决D.按照当地造价管理部门规定处理答案:C解题分析:固定总价合同虽总价固定,但合同未明确费用双方应协商,协商不成可按相关规定处理。不能简单由施工单位承担或建设单位全额支付。工程结算中,进度款支付比例一般不低于()。A.60%B.70%C.80%D.90%答案:A解题分析:根据相关规定及行业惯例,进度款支付比例一般不低于60%,不高于90%,保障施工单位资金需求与工程顺利推进。这是2020年二级造价工程师职业资格考试真题相关考点。二、多项选择题工程结算的方式有()。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按季度结算E.目标结算答案:ABCE解题分析:常见工程结算方式有按月结算、分段结算、竣工后一次结算、目标结算等。按季度结算不常见,不是主流结算方式。影响工程结算的因素有()。A.工程变更B.物价波动C.施工单位资质D.工程质量E.建设单位资金状况答案:ABDE解题分析:工程变更会改变工程量与造价;物价波动影响材料、人工等成本;工程质量不合格会扣除款项;建设单位资金状况影响支付进度。施工单位资质主要在招投标阶段重要,不是直接影响结算因素。工程结算文件的组成包括()。A.工程结算书B.工程量计算书C.工程合同D.设计变更文件E.现场签证单答案:ABDE解题分析:工程结算文件包含结算书、工程量计算书、设计变更、现场签证单等反映工程实际造价与变更情况的文件。工程合同是结算依据,但不是结算文件组成部分。以下关于工程结算中索赔的说法,正确的有()。A.索赔是双向的B.施工单位只能向建设单位索赔C.索赔应在规定时间内提出D.索赔依据要充分E.索赔金额可随意确定答案:ACD解题分析:索赔是双向的,建设单位与施工单位都可能提出;索赔需在合同规定时间内提出,且要有充分依据,不能随意确定索赔金额。工程结算审核的内容包括()。A.工程量计算的准确性B.综合单价的合理性C.费用计算程序的合规性D.施工单位的信誉E.工程变更的真实性答案:ABCE解题分析:工程结算审核重点在工程量、综合单价、费用计算程序、工程变更等与造价相关内容。施工单位信誉不是结算审核直接内容。三、简答题简述工程结算的作用。答案:确定工程最终造价,为建设单位支付工程价款提供依据,保障建设单位资金合理使用。是施工单位获取劳动报酬的关键环节,关系到施工单位的经济效益与生存发展。反映工程建设过程中的成本控制情况,为后续项目提供经验参考。通过结算审核等流程,规范工程建设市场秩序,保障各方合法权益。解题分析:从建设单位、施工单位、成本控制、市场秩序等角度阐述工程结算作用。工程结算与竣工决算的区别有哪些?答案:编制主体不同:工程结算由施工单位编制;竣工决算由建设单位编制。编制范围不同:工程结算针对承包范围内工程价款;竣工决算涵盖项目从筹建到竣工交付全过程的全部费用。作用不同:工程结算用于确定施工单位工程款;竣工决算用于考核项目投资效果、办理资产交付等。解题分析:从编制主体、范围、作用三方面对比工程结算与竣工决算。简述工程结算中常见的争议及解决方法。答案:常见争议:工程量计算争议、综合单价调整争议、工程变更费用争议、索赔争议等。解决方法:协商,双方直接沟通解决;调解,通过第三方调解机构协调;仲裁,依据合同约定提交仲裁机构裁决;诉讼,向人民法院提起诉讼解决。解题分析:先列举常见争议类型,再阐述对应的解决途径。工程结算中如何进行成本控制?答案:准确核算工程量,避免多算、漏算。严格审查综合单价,确保其合理性,防止过高或过低。控制工程变更,减少不必要变更导致的费用增加。对索赔进行严格审核,防止不合理索赔。加强对现场签证的管理,确保签证真实、合理、合规。解题分析:从工程量、综合单价、工程变更、索赔、现场签证等与造价相关方面说明成本控制方法。简述工程结算的一般程序。答案:施工单位提交工程结算文件,包含结算书、工程量计算书等资料。建设单位收到文件后进行审核,可自行审核或委托造价咨询单位审核。审核过程中如有疑问,与施工单位沟通、核对。双方对审核结果达成一致后,签署工程结算文件。建设单位按结算文件支付工程价款。解题分析:按施工单位提交、建设单位审核、沟通核对、签署文件、支付价款顺序阐述结算一般程序。四、案例分析某建筑工程,合同总价为5000万元,合同约定采用按月结算方式,每月实际完成工程量价款如下表所示:月份1月2月3月4月5月6月完成工程量价款(万元)4005006008007001000已知该工程预付款为500万元,主要材料及构配件所占比重为60%,预付款从第3个月开始起扣。工程质量保证金为合同总价的3%,在每月结算款中扣除。问题:计算该工程预付款起扣点。计算每月应结算工程款及累计结算工程款。假设6月份工程竣工验收合格,计算竣工结算款。答案:预付款起扣点=合同总价-预付款÷主要材料及构配件所占比重=5000-500÷60%≈4166.67(万元)1月:应结算工程款=400×(1-3%)=388(万元),累计结算工程款=388万元。2月:应结算工程款=500×(1-3%)=485(万元),累计结算工程款=388+485=873万元。3月:本月累计完成工程量价款=400+500+600=1500万元,超过起扣点。本月应扣预付款=(1500-4166.67)×60%≈290(万元),应结算工程款=600×(1-3%)-290=292(万元),累计结算工程款=873+292=1165万元。4月:应扣预付款=800×60%=480(万元),应结算工程款=800×(1-3%)-480=296(万元),累计结算工程款=1165+296=1461万元。5月:应扣预付款=700×60%=420(万元),应结算工程款=700×(1-3%)-420=259(万元),累计结算工程款=1461+259=1720万元。6月:应扣预付款=500-290-480-420=-690(万元),说明预付款已扣完。应结算工程款=1000×(1-3%)+690=1660(万元),累计结算工程款=1720+1660=3380万元。竣工结算款=合同总价×(1-3%)-累计结算工程款=5000×(1-3%)-3380=1470(万元)解题分析:依据预付款起扣点公式计算。每月结算工程款需考虑扣除质量保证金,从第3个月起扣预付款,根据每月完成工程量价款与起扣点关系计算每月应扣预付款金额。竣工结算款为合同总价扣除质量保证金后减去累计已结算工程款。第二模块检测一、单项选择题1.总价合同中,承包人需承担的风险不包括()
A.工程量清单漏项
B.市场价格波动(合同未约定调价部分)
C.法律法规变化
D.措施项目费用
答案:C解析:总价合同中,法律法规变化风险由发包人承担,承包人承担漏项、市场价格波动及措施费用风险。2.单价合同的核心特征是()
A.总价包干
B.量变价不变
C.成本实报实销
D.风险完全由发包人承担
答案:B
解析:单价合同遵循“量变价不变”原则,合同单价固定,按实际完成工程量结算。3.成本加酬金合同最适用于以下哪种工程?()
A.标准化住宅项目
B.技术复杂且设计深度不足的工程
C.工程量清单完整的厂房工程
D.工期短且预算明确的装修工程
答案:B
解析:成本加酬金合同适用于技术复杂、设计深度不足或紧急抢险工程,允许动态调整成本。4.总价合同下,工程变更引起的措施费用调整依据是()
A.按实际成本补偿
B.按工期影响比例调整
C.按合同单价包干
D.按市场价重新组价
答案:B
解析:总价合同中,变更引起的措施费用调整通常按工期影响比例计算。5.单价合同中,材料价格波动调差规则未约定时,风险由()承担
A.发包人
B.承包人
C.双方各承担50%
D.监理单位
答案:B
解析:合同未约定调差规则时,材料价格波动风险由承包人承担。6.总价合同中,暂定数量项目的调整依据是()
A.承包人自行承担所有超量风险
B.按实际完成量调整合同总价
C.发包人决定是否调整
D.按市场价重新组价
答案:B
解析:根据GB/T50500-2024,总价合同中的暂定数量项目按实际工程量调整合同总价,选项B正确。7.单价合同中,材料价格调差公式中的“K”表示()
A.承包人承担的风险比例
B.材料价格波动幅度
C.合同基准价
D.调差周期
答案:A
解析:公式ΔP=Q×(Ft/F₀-1)×(1-K)中,K是承包人承担的风险比例,如±5%内K=100%。8.成本加酬金合同中,若实际成本低于目标成本,承包人可能获得()
A.固定酬金
B.额外奖金
C.全额成本补偿
D.按比例罚款
答案:B
解析:成本加奖金合同中,实际成本低于目标成本时,承包人可获得激励性奖金。9.总价合同下,工程量清单缺陷风险由()承担
A.发包人
B.承包人
C.双方均摊
D.监理单位
答案:B
解析:总价合同中,承包人需承担清单漏项、错项等缺陷风险,选项B正确。10.单价合同中,新增工程无类似项目时,应采用的计价方法是()
A.直接套用合同单价
B.按市场价协商确定
C.成本分析法
D.按暂估价执行
答案:C
解析:单价合同新增项目无类似单价时,需通过人工、材料等成本分析确定价格。二、多项选择题1.总价合同的适用范围包括()
A.施工图设计深度充分
B.工程范围明确
C.施工工艺频繁变更
D.市场价格波动剧烈
E.中小型标准化项目
答案:ABE
解析:总价合同适用于设计深度充分、范围明确的中小型标准化项目,不适用于工艺频繁变更或价格波动大的项目。2.单价合同调差机制的核心规则包括()
A.价格指数法
B.信息价法
C.成本分析法
D.风险幅度划分
E.按实际损耗补偿
答案:ABD
解析:单价合同调差主要采用价格指数法、信息价法,并划分风险幅度。3.成本加酬金合同的类型包括()
A.成本加固定费用合同
B.成本加奖金合同
C.总价包干合同
D.最大成本加费用合同
E.单价合同
答案:ABD
解析:成本加酬金合同包括成本加固定费用、奖金、最大成本加费用等形式。4.成本加酬金合同的缺点包括()
A.发包人成本控制难度大
B.承包人缺乏降本动力
C.适用于标准化工程
D.结算流程复杂
E.风险完全由承包人承担
答案:ABD
解析:成本加酬金合同发包人需监控成本(A),承包人可能缺乏降本动力(B),结算需详细审核(D)。C错误,标准化工程适用总价合同;E错误,成本风险由发包人承担。5.单价合同调差机制中,可触发调差的情形包括()
A.人工费波动超±5%
B.柴油价格上涨8%
C.设计变更导致工程量增加
D.政策变化导致环保标准升级
E.承包人管理失误导致成本上升
答案:ABD
解析:调差针对物价波动(A、B)和政策变化(D)。C属于变更计价,E由承包人自行承担。三、简答题1.总价合同中承包人需承担哪些风险?
答案:工程量清单漏项、错项风险市场价格波动(合同未约定调价部分)措施项目费用包干风险工程量偏差风险(非暂定数量项目)2.单价合同下工程变更的计价规则是什么?
答案:相同项目:直接套用合同单价类似项目:参考合同单价调整新增项目:市场询价或成本分析法确定措施费用:包干制,因变更导致重复投入可协商调整3.总价合同与单价合同在风险分担上的核心区别是什么?
答案:总价合同:承包人承担工程量清单缺陷、市场价格波动(未约定调价部分)及措施费用风险;发包人承担法律法规变化、重大设计变更风险。单价合同:发包人承担清单完整性、工程量准确性风险;承包人承担措施项目包干及市场波动幅度内风险。4.成本加酬金合同在紧急抢险工程中的应用优势有哪些?
答案:快速启动:无需完整设计即可开工,缩短准备时间。动态调整:按实际成本结算,适应不可预测风险。协作灵活:发包人深度参与,便于实时优化方案。风险共担:承包人专注施工管理,成本超支由发包人兜底。四、综合案例题案例背景:某总价合同项目,招标图纸设计深度不足,桩基工程量标注为“暂定数量”。施工中实际桩长超清单量50%,承包人要求调整合同总价。
问题:分析结算争议焦点及解决依据。答案:争议焦点:暂定数量项目超量是否调整合同总价超量部分单价是否可调解决依据:根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024,暂定数量项目按实际工程量计量并调整总价。若合同约定单价固定,超量部分仍按原单价执行;若未约定,可协商调整。解析:总价合同中暂定数量项目需明确标注调整规则。若合同约定“按实际工程量调整”,则超量部分应追加费用;若未约定,承包人可能需自行承担风险。第三模块检测一、单项选择题1.在招投标阶段,以下哪种情况最可能导致工程结算风险增加?()A.招标控制价编制合理B.投标人资质审查严格C.招标文件对工程量清单描述模糊D.评标过程公平公正答案:C解析:招标文件中工程量清单描述模糊,会使投标人在报价时存在不确定性,施工过程中可能因工程量界定不清产生争议,从而增加工程结算风险。A选项招标控制价编制合理有利于控制造价,降低结算风险;B选项严格审查投标人资质可保障工程顺利实施,减少风险;D选项公平公正的评标过程也有助于选择合适的中标单位,降低风险。2.招投标阶段,若投标人采用不平衡报价策略,对工程结算可能产生的影响是()。A.一定程度上优化资源配置B.使工程结算总价降低C.可能导致后期结算争议增加D.有助于加快工程进度答案:C解析:投标人采用不平衡报价策略,可能在前期多报工程量或单价,后期少报,在施工过程中若涉及工程量变更等情况,容易与发包方就结算价格产生争议。A选项不平衡报价并非优化资源配置的合理方式;B选项不平衡报价不一定使结算总价降低,反而可能因争议导致结算总价增加;D选项不平衡报价与工程进度加快并无直接关联。3.签订合同阶段,合同条款中关于工程变更的规定不明确,会给工程结算带来什么风险?()A.施工方无法进行工程变更B.工程变更后结算价格难以确定C.发包方会随意进行工程变更D.工程变更会减少答案:B解析:合同中工程变更规定不明确,当发生工程变更时,对于变更部分的计价方式、变更程序等无法清晰界定,导致结算价格难以确定。A选项施工方并非无法进行工程变更,只是变更后结算存在问题;C选项发包方不会因变更规定不明确就随意变更,更多是影响变更后的结算;D选项变更规定不明确与工程变更数量增减并无直接联系。4.签订合同阶段,合同中关于工期延误的违约责任规定不清晰,可能带来的工程结算风险是()。A.施工方不会出现工期延误B.工期延误后无法确定赔偿金额,影响结算C.发包方会主动承担工期延误责任D.工期延误对结算无影响答案:B解析:违约责任规定不清晰,当工期延误发生时,无法明确施工方应承担的赔偿金额,在结算时会产生争议,影响结算工作的顺利进行。A选项施工方仍可能出现工期延误;C选项发包方不会主动承担工期延误责任;D选项工期延误必然会对结算产生影响,如可能涉及赶工费用、赔偿费用等。5.签订合同阶段,合同中关于工程质量标准的约定模糊,工程结算时可能出现()。A.施工单位按高标准施工,结算价格上升B.因质量标准界定不清,产生结算争议C.施工单位可随意降低质量标准,不影响结算D.质量标准不影响工程结算答案:B解析:工程质量标准约定模糊,施工完成后对于是否达到质量标准难以判断,在结算时对于质量是否合格以及相应的价格调整等容易产生争议。A选项施工单位不一定会按高标准施工;C选项施工单位不能随意降低质量标准,且质量标准与结算紧密相关;D选项质量标准对结算影响很大。6.签订合同阶段,合同中关于支付条款的约定不清晰,工程结算时可能出现()。A.发包方按时支付款项,不影响结算B.因支付时间、金额等不明确,产生结算纠纷C.施工单位可随意要求支付,不影响结算D.支付条款不影响工程结算答案:B解析:支付条款约定不清晰,对于工程款支付时间、支付比例、支付条件等无法明确,在结算时发包方和承包方容易就支付问题产生纠纷,影响结算工作。A选项支付条款不清晰无法保证发包方按时支付;C选项施工单位不能随意要求支付;D选项支付条款对结算影响重大。7.进场前准备阶段,施工场地周边环境调查不充分,可能导致工程结算出现()。A.施工单位因环境问题增加施工措施费用,影响结算B.施工单位可顺利施工,不影响结算C.施工单位减少施工成本,降低结算价格D.施工单位缩短施工工期,提前结算答案:A解析:对施工场地周边环境调查不充分,施工过程中可能遇到诸如交通管制、居民干扰等问题,施工单位需要采取额外的施工措施应对,这会增加施工成本,从而影响工程结算。B选项不充分的环境调查必然会影响施工,进而影响结算;C选项一般不会因环境调查不充分而减少成本;D选项环境问题可能导致工期延误而非缩短工期。8.进场前准备阶段,施工单位对施工图纸审核不仔细,可能导致工程结算出现以下哪种风险?()A.施工过程中发现设计问题,产生工程变更,增加结算成本B.施工进度加快,结算提前完成C.施工质量提高,结算价格上升D.施工单位节省材料,降低结算成本答案:A解析:施工单位对图纸审核不仔细,施工中可能发现设计问题,引发工程变更,工程变更往往会导致工程量增加、施工工艺改变等,从而增加结算成本。B选项图纸审核不仔细一般不会使施工进度加快,反而可能因问题发现滞后影响进度;C选项图纸审核不仔细与施工质量提高并无必然联系,且不一定会使结算价格上升;D选项图纸审核不仔细可能因错误施工等导致材料浪费,而非节省材料。9.进场后准备阶段,施工单位人员配置不合理,对工程结算的影响是()。A.可能导致施工效率低下,增加人工成本,影响结算B.施工效率提高,降低结算成本C.不影响工程结算,只影响施工进度D.使工程结算总价降低答案:A解析:人员配置不合理,如人员不足或人员技能不匹配等,会导致施工效率低下,施工周期延长,人工成本增加,最终影响工程结算。B选项人员配置不合理不会提高施工效率;C选项施工效率受影响必然会影响结算,因为成本和工期都与结算相关;D选项人员配置不合理一般会使成本增加,结算总价上升而非降低。10.进场后准备阶段,施工单位未及时与发包方沟通施工组织设计方案,可能产生的工程结算风险是()。A.施工组织设计方案无法实施,但不影响结算B.方案中的施工方法不被认可,导致返工,增加结算成本C.发包方会主动认可施工组织设计方案,不影响结算D.施工单位可随意变更施工组织设计方案,降低结算成本答案:B解析:施工单位未及时与发包方沟通施工组织设计方案,方案中的施工方法等可能不符合发包方要求,施工后可能需要返工,增加工程量和成本,影响工程结算。A选项施工组织设计方案无法实施必然影响结算;C选项发包方不会主动认可未沟通的方案;D选项施工单位不能随意变更方案,且随意变更可能导致更多问题,增加结算成本而非降低。二、多项选择题1.在招投标阶段,投标方为降低工程结算风险,在编制投标文件时应注意()A.仔细研究招标文件,准确理解项目要求B.合理确定投标报价,避免不平衡报价过度C.制定科学合理的施工方案D.对工程量清单进行复核E.低于其自身的成本价以获取中标答案:ABCD解析:A选项仔细研究招标文件能避免因理解错误导致报价失误,降低结算风险;B选项合理确定投标报价,不过度采用不平衡报价,可减少施工过程中因价格争议带来的结算风险;C选项科学合理的施工方案能保证施工顺利进行,减少因施工问题导致的结算风险;D选项复核工程量清单,可发现问题及时与招标方沟通,避免因工程量差异影响结算。2.签订合同阶段,合同条款存在以下哪些情况会增加工程结算风险?()A.合同计价方式选择不当B.变更索赔条款模糊C.质量验收标准不清晰D.支付条款缺乏明确的支付时间和方式E.使用标准合同,约定清晰明了答案:ABCD解析:A选项合同计价方式如选择不适合项目特点的,可能导致结算总价难以控制,增加风险;B选项变更索赔条款模糊,当发生变更或索赔事件时,双方易就费用问题产生争议,影响结算;C选项质量验收标准不清晰,工程竣工结算时难以判断质量是否合格,可能引发结算纠纷;D选项支付条款不明确支付时间和方式,发包方可能拖延支付,承包方资金周转困难,影响工程进度和结算。3.进场前准备阶段,以下哪些情况会给工程结算带来风险?()A.施工场地拆迁工作已完成B.施工单位对地质勘察资料研究不深入C.施工单位未办理施工许可证D.施工单位未制定详细的施工进度计划E.充分进行现场踏勘答案:BCD解析:B选项对地质勘察资料研究不深入,施工中可能遇到地质问题,增加施工措施费用,影响结算;C选项未办理施工许可证,属于违规施工,可能面临处罚,增加成本,影响结算;D选项未制定详细施工进度计划,施工过程可能混乱,导致工期延误、资源浪费,增加结算风险。4.进场前准备阶段,施工单位可以采取哪些措施降低工程结算风险?()A.认真审查施工图纸,发现问题及时与设计单位沟通B.不充分调查施工场地周边环境C.合理安排资金,确保资金充足D.与当地政府部门建立良好沟通渠道E.签订《承揽合同》代替《劳务合同》答案:ACD解析:A选项审查施工图纸可提前发现设计问题,减少施工中的变更,降低结算成本;C选项合理安排资金,保障施工顺利进行,避免因资金问题导致工期延误和成本增加;D选项与当地政府部门建立良好沟通渠道,便于及时了解政策法规变化,减少因政策问题带来的结算风险。5.进场后准备阶段,施工单位人员方面可能带来工程结算风险的有()A.关键技术人员不足B.施工人员培训不到位C.人员流动频繁D.人员薪酬过高E.内部管理机制健全,职责分工明确答案:ABC解析:A选项关键技术人员不足,可能影响施工质量和进度,增加赶工费用或返工成本,影响结算;B选项施工人员培训不到位,施工操作不规范,可能导致质量问题和效率低下,增加成本,影响结算;C选项人员流动频繁,新老员工交接可能出现问题,影响施工进度和质量,增加结算风险;D选项人员薪酬过高本身并不直接导致结算风险,只要薪酬在预算范围内且施工正常进行,对结算影响不大。三、简答题1.招投标阶段存在哪些工程结算风险?答案:虚假项目与结算风险、违法项目与结算风险、霸王项目与结算风险、必招项目与结算风险、资质缺陷与结算风险、出借资质与结算风险、借用资质与结算风险、低于成本价与结算风险、不平衡报价与结算风险和串通投标与结算风险。2.不签合同结算时有哪些风险?答案:权利义务界定模糊:工程价款方面,无合同约定计价方式、付款时间与条件,结算时双方对新增项目、变更工程的价款计算各执一词;工期方面,无开工/竣工时间及延误责任划分,承包方因发包方原因延误工期难以索赔,发包方也无法追责承包方工期违约;质量方面,无验收规范、保修责任约定,工程质量缺陷责任归属难判定。诉讼维权举证艰难:结算纠纷进入诉讼程序时,无书面合同作为核心证据,需依赖工程往来函件、施工记录、付款凭证等间接证据,且证据易存在表述模糊、单方记录、关联性不足等问题,证明力薄弱;若间接证据不完整,承包方主张工程款、发包方主张质量赔偿的诉求均难以得到法院支持,合法权益无法保障。计价标准混乱:无合同约定时,计价方式可能存在定额计价、清单计价、市场价参照等多种选择,不同方式计算的价款差异较大;发包方可能倾向于低标准计价,承包方倾向于高标准计价,双方无法达成一致,导致结算僵局。3.进场前准备阶段施工单位的失误对工程结算产生哪些风险?答案:现场勘查缺位失误:施工单位未充分踏勘现场,未发现招标文件与实际情况的差异,投标报价时遗漏相关成本,结算时发包方以“投标报价已包含现场风险”为由拒付新增费用,承包方面临成本超支却无法补偿的风险。未处理地下障碍物失误:施工单位未提前核查地下管线、文物、古墓等情况,施工中发现此类障碍物需停工处理,产生的额外费用若未及时办理签证,结算时发包方可能拒认;若因处理不及时导致工期延误,还可能被扣除工期违约金,进一步影响结算款回收。劳务合同签订失误:施工单位签订劳务合同时,条款存在劳动合同特征,或劳务报酬结构与工资混淆,可能被认定为劳动关系,需承担社保、工伤赔偿等额外成本;若未明确劳务范围、结算方式,施工中易出现劳务量争议,结算时劳务费用超支。机械租赁合同签订失误:施工单位选择无资质出租方,或合同未明确设备质量责任、安全事故赔偿条款,设备故障导致工期延误时,出租方拒赔损失,结算时发包方扣除工期违约金;施工单位还需对操作人员工伤承担用工主体责任,额外支出赔偿费用,影响结算利润。备料款/预付款相关失误:施工单位未及时催促发包方支付备料款、预付款,或未约定“延迟付款导致材料涨价的风险转移条款”,垫资采购材料时面临价格上涨成本,结算时发包方以“固定总价合同”为由拒付价差;若垫资导致资金链断裂,工程停工还可能被追究违约责任,结算款回收受阻。4.施工条件不具备的常见情形有哪些?答案:场地未移交:发包方未完成场地征收、拆迁工作,施工场地无法按时交付;或交付的场地未达到“三通一平”标准,如临时道路不通、水电接驳点未到位,承包方无法进场施工。技术文件缺陷:发包方未按时提供完整、准确的施工图纸、地质勘察报告,或图纸存在错误、遗漏,地质报告与实际情况不符;施工中需频繁调整方案,导致工期延误,结算时相关变更费用难确认。基础设施不足:施工现场周边水电供应无法满足施工需求,临时排水、排污设施未完善;或材料运输通道受阻,导致材料、设备进场延误,影响施工进度与结算节点。行政许可缺失:发包方未办理完成施工许可证、规划许可证、环保审批、消防备案等法定手续,承包方进场施工后可能面临行政部门停工处罚,工期延误后结算款支付节点延后。地下管线资料未移交:发包方未向承包方提供准确的地下管线分布图,施工中易挖断管线,需承担修复费用、赔偿责任,且停工处理导致工期延误,结算时相关损失难向发包方追偿。5.进场后准备阶段,施工单位与监理单位沟通不畅,可能引发哪些工程结算风险?答案:施工方案审批延误风险:施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案未及时与监理沟通,监理因方案缺漏、不符合规范要求迟迟不审批;施工单位若强行施工,可能被认定为“未按批准方案施工”,结算时发包方以“质量隐患”为由扣减工程款;若等待审批导致工期延误,还可能面临违约金扣除。工程量签证确认风险:施工中出现设计变更、现场签证,施工单位未及时向监理提交签证申请,或未沟通确认签证内容、金额;监理未签字确认的签证,结算时发包方可能拒认,施工单位无法主张新增费用。工程质量验收争议风险:施工单位未提前与监理沟通质量验收标准、验收程序,或隐蔽工程覆盖前未通知监理验收;监理后续验收时提出质量异议,要求返工整改,产生的返工费用需施工单位自行承担,且工期延误导致结算款支付延迟;若验收记录无监理签字,结算时难以证明工程质量合格,影响工程款回收。停工/复工手续缺失风险:因施工条件变化需停工,或停工后复工,施工单位未与监理沟通办理书面停工、复工手续;结算时发包方可能以“擅自停工”为由追究违约责任,或对停工期间的人工窝工、设备闲置费用拒付,施工单位无法举证索赔。四、综合风险案例某大型桥梁工程项目,在招投标阶段,招标文件对技术规格要求表述模糊,评标标准不明确。B施工单位中标后,在签订合同阶段,合同中关于工程变更和支付条款约定不清晰。进场前,施工单位未对施工场地进行详细勘察,进场后发现场地内存在大量障碍物需要清理。施工过程中,因设计变更频繁,施工单位与发包方就变更费用和支付问题多次产生争议。问题:分析该案例中各阶段存在的工程结算风险以及这些风险如何相互影响?答案:招投标阶段风险:招标文件技术规格要求模糊,导致投标方报价不准确,施工中易因技术标准问题产生变更,增加结算成本。评标标准不明确,无法选出最合适的中标单位,可能影响施工质量和进度,进而影响结算。签订合同阶段风险:合同中工程变更和支付条款约定不清晰,变更时双方易就费用产生争议,支付不明确影响施工单位资金周转和工程进度,增加结算风险。进场前准备阶段风险:施工单位未详细勘察场地,施工中发现障碍物清理增加额外费用,影响结算成本。相互影响:招投标阶段的问题导致施工中变更增加,而签订合同阶段对变更和支付条款约定不清,加剧了变更费用和支付争议。进场前准备不足增加的成本,又因支付条款不明确,可能导致施工单位资金困难,进一步影响施工进度和质量,使结算风险不断放大。解析:该案例体现了各阶段风险相互关联。前期阶段的风险若未有效控制,会在后续阶段不断累积和放大,最终对工程结算产生严重影响,说明工程结算风险管理需要贯穿承发包全过程。第四模块检测一、单项选择题1.某施工合同总价3亿元,分两年均衡施工,已知主要材料、设备价值占比60%。设备储备天数平均为60天,年度施工天数按360天考虑,运输10天,按公式计算法计算该工程的年度预付款应为()万元。A、1400B、1500C、1600D、1700答案:B解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。年度工程总价30000x0.5=15000(万元),(15000x0.6)+360x60=1500(万元)。2.关于工程预付款的额度计算和支付,下列说法正确的是()。【造价工程师2021年·单选】A、采用百分比法时,预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B、采用百分比法时,预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C、采用公式计算法时,预付款=年度工程总价/年度施工天数x材料储备定额天数D、采用公式计算法时,施工天数一般按360天计算答案:B解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。采用百分比法时,预付款支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%。预付款=年度工程总价x材料费的比例/年度施工天数x材料储备定额天数。采用公式计算法时,施工天数一般按365天计算。3.某工程合同12000万元,其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元,进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为()万元。【造价工程师2021、2020、2016年·单选】A、7200B、6120C、3000D、4800答案:D解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。起扣点:12000-3600/50%=4800(万元)。4.采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是()。【造价工程师2018年·单选】A、从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B、从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C、从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D、从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣答案:C解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。采用起扣点计算法扣回预付款:从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。5.某工程合同总价为5000万元,合同工期180天,材料费占合同总价的60%,材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为()万元。【造价工程师2014年·单选】A、417B、500C、694D、833答案:A解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。预付款=[5000x60%/180]x25=416.67(万元)。6.关于预付款担保的说法,正确的是()。【造价工程师2019年·单选】A、预付款担保的形式必须为银行保函B、预付款担保的担保金额必须高于预付款C、在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D、预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效答案:D解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误,预付款担保的主要形式为银行保雨,预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式,如由担保公司提供担保,或采取抵押等担保形式;选项B错误,预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。选项C错误,预付款一般逐月从工程进度款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少。7.关于安全文明施工费的支付,下列说法正确的是()。【造价工程师2018年·单选】A、按施工工期平均分摊安全文明施工费,与进度款同期支付B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费,与进度款同期支付C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分与进度款同期支付D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付答案:C解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付。8.关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是()。【造价工程师2017年·单选】A、承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B、采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C、预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D、预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关答案:D解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误,预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的:选项B错误,采用起扣点计算法对承包人比较有利,最大限度地占用了发包人的流动资金;选项C错误,预付款一般逐月从工程进度款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少。9.由发包人提供的工程材料、工程设备的金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣除标准是()。【造价工程师2016年·单选】A、按签约单价和签约数量B、按实际采购单价和实际数量C、按签约单价和实际数量D、按实际采购单价和签约数量答案:A解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额,应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出,列入本周期应扣减的金额中。10.关于施工合同履行期间的期中支付,下列说法中正确的是()。【造价工程师2014年·单选】A、双方对工程计量结果的争议,不影响发包人对已完工程的期中支付B、对已签发支付证书中的计算错误,发包人不得再予修正C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D、本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计答案:C解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。选项A错误,若发承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议,发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。选项B错误,发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额,发包人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。选项D错误,本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计,本期完成减去本期扣减。11.根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》(财建[2022]183号),政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的()。A、70%B、80%C、85%D、90%答案:B解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。12.在施工过程中,发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少,以()方式扣回。A、抵充工程款B、变更合同价C、索赔D、保修金答案:A解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。发包单位拨付给承包单位的工程预付款属于预支性质,到了工程实施后,随着工程所需主要材料贮备的逐步减少,应以抵充工程价款的方式陆续扣回,抵扣方式必须在合同中约定。13.某工厂年度承包工程总价为2000万元,其中材料所占比例为40%,材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天,保险天数5天,则按公式法计算的预付款金额为()万元。A、54.79B、55.56C、65.75D、66.67答案:C解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。工程预付款数额=2000×40%/365×30=65.75(万元)。材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。14.关于施工合同履行期间的期中支付,下列说法中正确的是()。A、双方对工程计量结果有争议,发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B、对已签发支付证书中的计算错误,发包人有权予以修正,承包人无权提出修正C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D、本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计答案:C解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误,若双方对某清单项目的计量结果出现争议,发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。选项B错误,发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额,发包人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。选项D错误,本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计。15.已知某工程各月完成的合同价款如下表所示,若工程预付款限额为100万元,主要材料在合同价款中所占比重为40%,承包工程价款总额为800万元,则工程预付款应在()月开始扣回。月份123456工程款额10015025015010050A、4B、5C、6D、7答案:A解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。预付款起扣点T=P-M/N=800-100/40%=550(万元)。前三个月工程款合计=100+150+250=500(万元),小于550万元;前四个月工程款合计=100+150+250+150=650(万元),故应当于第四个月开始起扣预付款。二、多项选择题1.承包人的进度款支付申请应包括的内容有()。【2022(补)、2021、2016年·多选】A、累计已完成的合同价款B、累计已扣减的合同价款C、累计已实际支付的合同价款D、本期合计完成的合同价款E、本期施工计划完成情况表答案:ACD解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。支付申请的内容包括:(1)累计已完成的合同价款。(2)累计已实际支付的合同价款。(3)本周期合计完成的合同价款。(4)本周期合计应扣减的金额。(5)本周期实际应支付的合同价款。2.承包人提交的已完工程进度款支付申请中,应计入本周期完成合同价款中的有()。【2018年·多选】A、本周期已完成单价项目的金额B、本周期应支付的总价项目的金额C、本周期应扣回的预付款D、本周期应支付的安全文明施工费E、本周期完成的计日工价款答案:ABDE解题分析:本题考査的是预付款及期中支付。本周期合计完成的合同价款,其中包括:(1)本周期已完成单价项目的金额:(2)本周期应支付的总价项目的金额:(3)本周期已完成的计日工价款:(4)本周期应支付的安全文明施工费:(5)本周期应增加的金额。3.承包人提交的已完工程进度款支付申请中,应计入本周期完成合同价款中的有()。A、本周期已完成单价项目的金额B、本周期应支付的总价项目的金额C、本周期应扣回的预付款D、本周期应支付的安全文明施工费E、本周期完成的计日工价款答案:ABDE解题分析:本题考查的是预付款及期中支付。本周期合计完成的合同价款,其中包括:(1)本周期已完成单价项目的金额;(2)本周期应支付的总价项目的金额;(3)本周期已完成的计日工价款;(4)本周期应支付的安全文明施工费;(5)本周期应增加的金额。4.承包人应根据办理的竣工结算文件,向发包人提交竣工结算款支付申请,该申请包括()。A、竣工结算合同价款总额B、累计计划支付的合同价款C、应扣留的质量保证金D、实际应支付的竣工结算款金额E、累计已完成的合同价款答案:ACD解题分析:本题考查的是竣工结算。承包人应根据办理的竣工结算文件,向发包人提交竣工结算款支付申请,该申请应包括下列内容:(1)竣工结算合同价款总额;(2)累计已实际支付的合同价款;(3)应扣留的质量保证金(已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外);(4)实际应支付的竣工结算款金额。5.按照规定,发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的,工程造价咨询机构应在规定时间内核对完毕,结论与承包人不一致时,下列说法正确的有()。A、提交承包人复核B、以承包人竣工结算文件为准C、以工程造价咨询机构的结论为准D、按照合同约定的争议解决方式处理E、复核后仍有异议的,无异议部分办理不完全竣工结算答案:AE解题分析:本题考查的是竣工结算。竣工结算的审核(造价咨询机构核对的):(1)在规定期限内核对完毕,不一致的,应提交给承包人复核;(2)承包人应提交同意结论或不同意见的说明;(3)工程造价咨询机构应再次复核:复核无异议的,签字确认,竣工结算办理完毕;复核后仍有异议的,无异议部分办理不完全竣工结算;有异议部分由发承包双方协商解决,协商不成的,按照合同约定的争议解决方式处理。三、简答题1.合同价款期中支付的主要作用是什么?答案:合同价款期中支付的作用包括:1.保障施工方阶段性资金周转需求,确保工程连续施工;2.通过分期支付降低发包方一次性支付压力;3.强化过程监管,通过支付审核控制工程质量与进度;4.为最终结算提供过程数据依据,减少争议风险。2.施工过程结算编制应满足的依据有哪些?答:1工程施工合同文件及补充协议(包括已标价工程量清单及投标报价澄清或说明文件);2《建设工程工程量清单计价标准》和相关工程国家及行业工程量计算标准;3合同图纸、实际施工图纸及相关工程勘察与设计资料;4合同规范、发包人在施工过程中补充的技术规范;5工程投标文件、招标文件;6经批准或确认的工程变更、计日工、工程索赔等资料;7发承包双方已确认计入当期施工过程结算的工程量及其价款;8发承包双方已确认计入当期施工过程结算的合同调整价款;9其他相关依据及资料。3.甲供材延迟供应可能引发哪些结算争议?如何防范?答案:争议表现:•施工方索赔停工损失或赶工费用;•工期延误责任划分不清导致费用分摊纠纷。防范措施:1.合同中明确甲供材进场时间及违约责任条款;2.建立材料供应跟踪机制,留存书面交接记录;3.发生延迟时及时办理工期签证并协商补偿方案。4.工程量清单缺陷引起的结算争议如何处理?答案:处理原则:1.依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500),清单错漏应由发包人承担风险;2.施工方可提出调整申请,按合同约定程序补充单价或工程量;3.双方协商不一致时可参照类似项目单价或第三方造价咨询意见确定。5.工程变更与工程签证有何区别?答案:核心区别:1.工程变更:指设计文件、施工内容或标准的调整,需发包方书面指令;2.工程签证:是对变更实施后实际发生费用/工期的确认文件,需双方签字;3.变更不一定产生签证(如合同包干项目),但签证必须基于有效变更指令。四、综合案例分析【背景】某工程项目经过公开招标,某承包商以低于最高投标限价6%的报价投标了该工程项目,并获得中标。双方签订了施工总承包合同,工期5个月。有关工程价款与支付条款如下:1.工程价款(1)分项工程清单,含有A、B、C三项混凝土分项工程,基本数据详见表1。除此三项混凝土分项工程外,其他分项工程费用为50万元。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加(或减少)15%以上时,应进行调价,调价系数为0.9(或1.1)。(2)单价措施项目清单,含有A、B、C三项混凝土分项工程模板及支撑和脚手架、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆等费用合计60万元,其中A、B、C三项混凝土分项工程模板及支撑费用分别为10万元、15万元、20万元,最后一个月进度款结算时,该项费用按相应混凝土分项工程工程量变化比例调整,其余单价措施项目费用不予调整。(3)总价措施项目清单,含有安全文明施工费、二次搬运、雨季施工等费用,合计30万元,其中安全文明施工费为15万元。最后1个月进度款结算时,安全文明施工费按分项工程项目、单价措施项目费用变化额的5%调整,其余总价措施项目不予调整。(4)其他项目清单,含有暂列金额12万元,专业工程暂估价为50万元,总包服务费率为4%,招标文件中已明确专业工程由总承包单位负责招标,与总承包单位签订合同,结算时按实际发生的专业工程价款计。(5)该项目的管理费为不含税人工费、材料费、机具使用费之和的12%,利润为不含税人工费、材料费、机具使用费、管理费之和的5%,规费为不含税人工费、材料费、机具使用费、管理费和利润之和的6%,增值税税率为9%。表1分项工程造价数据与施工进度表名称ABC其他分项工程合计工程量(m3)100012002000综合单价(元/m3)550600650费用(万元)55.0072.00130.0050307.00计划工期起止时间(月)1~32~43~51~55实际工期起止时间(月)1~32~33~51~55说明:计划与实际施工均为匀速进度有关工程价款结算与支付的合同约定如下:1.开工10天前,发包人应向承包人支付合同价款(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20%作为材料预付款,材料预付款在第3、4、5月的工程价款中平均扣回。2.单价措施项目进度款在施工期内每月平均支付,总价措施项目中的安全文明施工措施工程款与材料预付款同时支付,其余总价措施项目费用在第2、3、4月平均支付。模板及支撑费、安全文明施工费调整额在最后1个月的进度款结算时进行调整。3.工程进度款按月结算,发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。4.如遇清单缺项,承包商先提出综合单价,按双方确认后的价格执行。5.因该工程急于投入使用,合同工期不得拖延。如果出现因业主方的工程量增加或其他原因导致关键线路上的工作持续时间延长,承包商应采取赶工措施,业主给予承包商赶工补偿1000元/天(含税费),如因承包商原因造成工期拖延,每拖延1天罚款1500元(含税费)。赶工补偿在最后1个月的工程进度款结算中支付,工期罚款在竣工结算中扣留。6.发包人在承包人提交竣工结算报告后45日内完成审查工作,并在承包人提供所在开户行出具的工程质量保函(保函额为竣工结算实际总造价的3%)后,支付竣工结算款。该工程如期开工,施工中发生了经承发包双方确认的以下事项:(1)A分项工程双方确认的实际工程量为840m3,不影响计划工期。(2)B分项工作实际工期为2~3月。(3)2月完成专业工程费用30万元,3月完成专业工程费用25万元,不影响计划工期。(4)2月发生现场计日工的人材机费用为6.8万元,不影响计划工期。(5)4月业主要求新增一临时分项工程H,工程量为300m3,施工方按当地造价管理部门颁布的人材机消耗量、信息价确定的人材机不含税价格为500元/m3,最后双方确认按报价浮动率调整后的综合单价为结算综合单价,业主签证H工作影响工期3天。(6)4月发生索赔工程款3万元,不影响计划工期。(7)5月增加了经业主确认的合同外装饰工作E,E工作含税造价40万元,实际费用支出(不含税)30万元,进项税额2.6万元(其中:普通发票0.9万元,专用发票1.7万元),不影响计划工期。其余工程内容的施工时间和价款与签约合同相符,实际工期与合同工期一致。问题:1.列式计算合同价(含税)为多少万元?材料预付款是多少万元?开工前支付的安全文明施工措施项目工程款是多少万元?2.列式计算分析累计到3月末分项工程的投资偏差与进度偏差分别是多少万元?3.新增工程H的综合单价是多少元/m3?新增工作E应缴纳的增值税为多少万元?E工作不含税的成本利润率为多少?4.列式计算第4月已完工程进度款及应支付进度款分别是多少万元?5.列式计算措施项目价款增减额、工程竣工实际总造价分别为多少万元?如果开工前和施工期间发包人均按约定支付了各项工程款,则竣工结算时,发包人应支付给承包人的结算款为多少万元?(计算过程及结果均保留三位小数,单位:万元)答案:问题1:(1)合同价:[307+(60+30)+12+50×(1+4%)]×(1+6%)×(1+9%)=532.639(万元)(2)材料预付款:[532.639-(12+15)×(1+6%)×(1+9%)]×20%=100.289(万元)(3)安全文明施工费工程预付款=15×(1+6%)×(1+9%)×90%=15.598(万元)问题2:A工作实际工程量840m3,(1000-840)/1000=16%>15%,需调整综合单价,调整后的实际结算综合单价=550×1.1=605元/m33月末分项工程的:拟完工程计划投资=(55+2/3×72+1/3×130+30)×(1+6%)×(1+9%)=203.736(万元)已完工程计划投资=(840×550/10000+72+1/3×130+30)×(1+6%)×(1+9%)=221.298(万元)已完工程实际投资=(840×605/10000+72+1/3×130+30)×(1+6%)×(1+9%)=226.636(万元)投资偏差=221.298-226.636=-5.338,说明投资超支了-5.338(万元)。进度偏差=221.298-203.736=17.562,说明进度超前了17.562(万元)问题3:H工作综合单价=500×(1+12%)×(1+5%)×(1-6%)=552.720元/m3E工作应缴纳的增值税=40/(1+9%)×9%-1.7=1.603(万元)E工作不含税的成本利润率=[40/(1+9%)-(30+0.9)]/(30+0.9)=18.76%问题4:第4月:已完分部分项工程价款=(1/3×130+300×552.720/10000+10)×(1+6%)×(1+9%)=80.780(万元)已完措施项目价款=[60/5+(30-15)/3]×(1+6%)×(1+9%)=19.642(万元)已完其他项目价款=3(万元)已完工程进度款=80.780+19.642+3=103.422(万元)应支付工程进度款=103.422×90%-1/3×100.289=59.650(万元)问题5:措施项目价款增减额计算思路:(1)单价措施项目价款增减额=10/1000×(840-1000)×(1+6%)×(1+9%)=-1.849(万元)(2)分部分项工程价款增减额=(840×605/10000-55)×(1+6%)×(1+9%)+300×552.72/10000×(1+6%)×(1+9%)+40=54.329(万元)(3)总价措施项目价款增减额=(-1.849+54.329)×5%=2.624(万元)(4)措施项目价款增减额=-1.849+2.624=0.775(万元)实际总造价=合同价款+分部分项工程价款增减额+措施项目价款增减额+其他项目价款增减额+赶工费=532.639+54.329+0.775+(30+25)×(1+4%)×(1+6%)×(1+9%)+6.8×(1+12%)×(1+5%)×(1+6%)×(1+9%)+3-[12+50×(1+4%)]×(1+6%)×(1+9%)+1000×3/10000=592.426(万元)竣工结算尾款=592.426×10%=59.243(万元)第五模块检测单项选择题1.
工程竣工结算应依据施工合同约定的结算方法进行,对于采用工程量清单计价方式签订的单价合同,以下审查内容错误的是()A.审查施工图以内的各个分部分项工程量B.依据合同约定的方式审查分部分项工程价格C.只审查合同内明确的工程价款,无需审查设计变更等调整内容D.对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内容进行审查答案:C解析:采用工程量清单计价方式签订的单价合同,既要审查施工图以内的分部分项工程量、分部分项工程价格,也要对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内容进行审查,C选项错误。2.
单位工程竣工结算由()编制。A.建设单位B.施工承包单位C.工程造价咨询机构D.政府财政部门答案:B解析:单位工程竣工结算由施工承包单位编制,建设单位审查,实行总承包的工程,由具体承包单位编制单位工程竣工结算,在总承包单位审查的基础上,由建设单位审查,所以答案选B。3.
经审查的工程竣工结算是()的依据。A.核定建设工程造价B.确定施工单位施工进度C.考核监理单位工作成效D.制定工程建设质量标准答案:A解析:原文明确提到“经审查的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据,也是建设项目竣工验收后编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据”,所以选A。4.
以下哪项不属于竣工验收的条件?()A.有完整的技术档案和施工管理资料B.建设单位已按合同约定支付工程款的80%C.施工单位提出工程竣工报告,且报告经审核签字D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告答案:B解析:竣工验收条件要求建设单位已按合同约定支付工程款,而不是支付80%,B选项不符合要求,其他选项均属于竣工验收条件。5.
建设单位应当自工程竣工验收合格之日起()日内,依照相关规定向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7B.10C.15D.30答案:C解析:原文明确提到“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,依照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(住房和城乡建设部令第2号)的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案”,所以选C。6.
根据《建设工程价款结算暂行办法》规定,质量保证金扣留比例不得超过结算价的()。A.3%B.5%C.8%D.10%答案:B解析:原文明确提及“《建设工程价款结算暂行办法》第6条规定,质量保证金扣留比例不得超过结算价的5%”,所以选B。7.
当工程量偏差超过()时,超出部分允许重新组价。A.10%B.15%C.20%D.25%答案:B解析:依据“《建设工程价款结算暂行办法》第14条进一步指出,当工程量偏差超过15%时,超出部分允许重新组价”,答案为B。8.
若合同约定钢材价格涨跌超过基准价±5%时调整价款,核实实际价格波动幅度应依据()。A.施工单位的口头汇报B.采购发票、市场价格监测报告等C.设计单位的估算D.监理单位的主观判断答案:B解析:文中提到“若合同约定钢材价格涨跌超过基准价±5%时调整价款,此时需依据采购发票、市场价格监测报告等核实实际价格波动幅度”,所以选B。9.
若因政府政策调整,影响到工程项目竣工验收阶段的资金拨付,受影响的是()。A.仅建设单位B.仅施工单位C.建设单位和施工单位D.与项目相关的第三方单位答案:C解析:文中提到“政府政策的变化也可能对竣工验收和结算阶段产生影响,如政府对工程项目的审批流程、资金拨付、税收政策等进行调整,都可能对双方的行为和利益产生直接或间接的影响”,说明建设单位和施工单位都会受影响,答案选C。10.建设单位在施工过程中设立专门的质量监督机构,定期进行质量检查和工程进度评估,以下哪项不是其主要目的()A.确保工程质量符合合同约定的标准B.及时发现和解决质量问题,避免竣工验收不合格C.减少因质量问题导致的返修和工程款支付延期D.提前完成工程,获取额外奖励答案:D解析:建设单位设立质量监督机构的目的是保障工程质量、避免验收问题及相关款项支付问题,而不是为了提前完成工程获取额外奖励,A、B、C选项均符合设立机构的目的。多项选择题1.以下属于工程竣工结算文件内容的有()A.合同清单总价B.工程量清单缺陷调整价款C.暂列金额调整价款D.工程质量保证金E.计日工调整价款答案:ABCE解析:工程竣工结算文件包括合同清单总价、工程量清单缺陷调整价款、暂列金额调整价款、暂估价调整价款、总承包服务费调整价款、计日工调整价款、物价变化调整价款、法律法规及政策性变化调整价款、工程变更增减价款、新增工程价款、工程索赔价款、不按合同约定履行的违约金、其他价款(如有),不包括工程质量保证金,所以答案选ABCE。2.以下属于竣工验收程序的有()A.工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收B.建设单位收到工程竣工报告后,组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组,制定验收方案C.建设单位应当在工程竣工验收5个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构D.参与工程竣工验收的各方形成一致意见后,建设单位及时提出工程竣工验收报告E.建设单位组织实地查验工程质量时,只需查看外观,无需检测内部结构答案:ABD解析:A选项,工程完工后施工单位提交竣工报告申请验收是程序之一;B选项,建设单位组织相关单位组成验收组并制定方案正确;D选项,各方意见一致后建设单位提出竣工验收报告符合流程;C选项错误,应为7个工作日前通知;E选项错误,实地查验工程质量包括多方面,不只是查看外观,还要检测内部结构等,所以答案选ABD。3.以下属于竣工验收阶段工程价款调整依据的有()。A.合同条款落实审查,核查材料价格波动条款执行情况B.依据工期延误补偿条款,核算因发包方原因导致工期延误产生的窝工费C.随意根据施工方单方面诉求进行价款调整D.按照合同约定奖励条款,确认施工方提前竣工的奖励金额E.仅依据监理单位意见调整价款,无需其他资料佐证答案:ABD解析:A选项,合同条款落实审查是价款调整依据之一,如核查材料价格波动条款;B选项,发包方原因致工期延误核算窝工费合理;D选项,施工方提前竣工按奖励条款确认奖励金额也正确;C选项“随意根据施工方单方面诉求”错误,需有依据;E选项“仅依据监理单位意见”片面,应综合多方面资料,所以答案选ABD。4.
以下属于建设单位在竣工验收阶段的风险点的有()。A.不申请或拖延竣工验收B.竣工验收资料不完整C.擅自使用未经验收工程D.未及时整改E.丧失优先受偿权答案:ACE解析:A选项,建设单位可能出于多种原因不申请或拖延竣工验收;C选项,擅自使用未经验收工程会带来质量和责任风险;E选项,未在规定期限行使优先受偿权会丧失该权利,这些都是建设单位的风险点。B选项竣工验收资料不完整是施工单位风险;D选项未及时整改也是施工单位风险,所以答案选ACE。5.
竣工验收和结算阶段双方共同面临的风险包括()。A.法律法规变化的风险B.施工单位未及时提交竣工验收报告的风险C.政策调整的风险D.建设单位竣工结算拖延的风险E.合同争议的风险答案:ACE解析:A选项,法律法规变化会直接影响双方行为;C选项,政策调整对双方利益有影响;E选项,合同争议容易引发纠纷,这些是双方共同面临的风险。B选项是施工单位单方面风险;D选项是建设单位单方面风险,所以答案选ACE。简答题简述施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容。答:施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容包括:1)审查结算的项目范围、内容与合同约定的项目范围、内容的一致性;2)审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范的一致性;3)审查执行合同约定或现行的计价原则、方法的严格性。对于工程量清单缺项以及采用新材料、新工艺的,应根据施工过程中的合理消耗和市场价格审核结算单价;4)审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性,核准变更工程费用;5)审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序和计算方法以及索赔费用的真实性、合法性、准确性。6.
审查取费标准执行的严格性,并审查取费依据的时效性、相符性。简述《中华人民共和国民法典》在竣工结算中的相关规定及意义。答:《中华人民共和国民法典》第七百九十九条规定:“建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。”意义在于明确了建设工程竣工后的验收程序和价款支付要求,保障了施工方获得合理报酬的权利,促使发包人依规验收并付款,维护了建设工程经济往来的公平公正。简述竣工验收阶段工程价款计算的规范流程。答:竣工验收阶段工程价款计算的规范流程如下:1)精准核定实际完成工程量:以竣工图为指引,结合现场签证单、隐蔽工程验收记录等资料,严谨复核工程量清单落实情况,确保发承包
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 安全四优化策略讲解
- 湖南水利岗2026事业编面试自测卷例题试卷含答案
- 2026教育岗事业单位面试基础练习题含答案
- 神经源性膀胱和直肠课件
- 2026年度国家电网云南省电力有限公司招聘高校毕业生《财务会计类》真题及参考答案
- cad三维图形变换
- 《平衡针灸常用穴位》课件
- 骨子里的细万科的全客户触点体验
- 高血压与降压治疗策略中国高血压防治指南解读
- 高分子材料加工工艺学
- 商砼站消防演习应急预案
- 足少阴肾经课件
- 医学实验室建设
- 厂区油污管理办法
- 4.2 厘米和米(2)(教学课件) 人教版(2024)小学数学二年级上册
- 消防站建设项目环评报告
- 空调设备安装安全生产培训
- CJT 340-2016 绿化种植土壤
- 频率的稳定性省公开课一等奖新名师比赛一等奖课件
- 超声医学临床技术操作规范
- 肝脓肿穿刺引流护理查房
评论
0/150
提交评论