工程建设施工合同范本三篇

工程建设施工合同范本三篇篇一甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____年__月__日一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程预算：____________________6.工程工期：自合同签订之日起____日内完成。二、合同双方的权利与义务1.甲方权利与义务：（1）提供施工现场，确保乙方正常施工；（2）按约定时间支付工程进度款；（3）配合乙方办理相关施工手续；（4）对工程质量、安全、进度进行监督管理；（5）承担合同约定的责任。2.乙方权利与义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务；（2）在施工过程中，严格遵守国家法律法规、工程建设标准及甲方要求；（3）负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全；（4）按期向甲方提交工程进度报告；（5）承担合同约定的责任。三、工程款支付1.工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间如下：（1）开工前支付合同总价款的10%作为预付款；（2）主体结构封顶时支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后支付合同总价款的40%；（4）保修期满后支付合同总价款的10%。2.甲方在收到乙方提交的符合要求的工程进度报告及相关证明文件后，应在____个工作日内支付相应的工程款。四、工程质量1.乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量；2.工程质量标准应达到国家规定的合格标准；3.工程竣工验收合格后，乙方应承担相应的保修责任。五、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期完成工程；2.乙方因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金；3.甲方因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付合同总价款____%的违约金。六、工程变更1.在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，经双方协商一致，可对合同内容进行相应调整；2.工程变更所需费用，由双方协商确定，并在工程款支付中进行调整。七、合同解除1.任何一方违反合同约定，造成合同无法继续履行时，有权解除合同；2.合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款及承担相应责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决；2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商确定；2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人（签字）：____________________授权代表（签字）：____________________签订日期：____年__月__日篇二甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____年__月__日一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程预算：____________________6.工程工期：自合同签订之日起____日内完成。二、合同双方的权利与义务1.甲方权利与义务：-提供施工现场，确保乙方正常施工；-按约定时间支付工程进度款；-配合乙方办理相关施工手续；-对工程质量、安全、进度进行监督管理；-承担合同约定的责任。2.乙方权利与义务：-按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务；-严格遵守国家法律法规、工程建设标准及甲方要求；-负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全；-按期向甲方提交工程进度报告；-承担合同约定的责任。三、工程款支付1.工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间如下：-开工前支付合同总价款的10%作为预付款；-主体结构封顶时支付合同总价款的30%；-工程竣工验收合格后支付合同总价款的40%；-保修期满后支付合同总价款的10%。2.甲方在收到乙方提交的符合要求的工程进度报告及相关证明文件后，应在____个工作日内支付相应的工程款。四、工程质量1.乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量；2.工程质量标准应达到国家规定的合格标准；3.工程竣工验收合格后，乙方应承担相应的保修责任。五、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期完成工程；2.乙方因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金；3.甲方因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付合同总价款____%的违约金。六、工程变更1.在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，经双方协商一致，可对合同内容进行相应调整；2.工程变更所需费用，由双方协商确定，并在工程款支付中进行调整。七、合同解除1.任何一方违反合同约定，造成合同无法继续履行时，有权解除合同；2.合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款及承担相应责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决；2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商确定；2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人（签字）：____________________授权代表（签字）：____________________签订日期：____年__月__日篇三甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____年__月__日一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程预算：____________________6.工程工期：自合同签订之日起____日内完成。二、合同双方的权利与义务1.甲方权利与义务：-提供施工现场，确保乙方正常施工；-按约定时间支付工程进度款；-配合乙方办理相关施工手续；-对工程质量、安全、进度进行监督管理；-承担合同约定的责任。2.乙方权利与义务：-按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务；-严格遵守国家法律法规、工程建设标准及甲方要求；-负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全；-按期向甲方提交工程进度报告；-承担合同约定的责任。三、工程款支付1.工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间如下：-开工前支付合同总价款的10%作为预付款；-主体结构封顶时支付合同总价款的30%；-工程竣工验收合格后支付合同总价款的40%；-保修期满后支付合同总价款的10%。2.甲方在收到乙方提交的符合要求的工程进度报告及相关证明文件后，应在____个工作日内支付相应的工程款。四、工程质量1.乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量；2.工程质量标准应达到国家规定的合格标准；3.工程竣工验收合格后，乙方应承担相应的保修责任。五、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期完成工程；2.乙方因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金；3.甲方因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付合同总价款____%的违约金。六、工程变更1.在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，经双方协商一致，可对合同内容进行相应调整；2.工程变更所需费用，由双方协商确定，并在工程款支付中进行调整。七、合同解除1.任何一方违反合同约定，造成合同无法继续履行时，有权解除合同；2.合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款及承担相应责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决；2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼