建设工程承包施工协议三篇

建设工程承包施工协议三篇篇一甲方（建设单位）：北京市XX房地产开发有限公司地址：北京市朝阳区XX路XX号联系人：张三联系电话：138xxxx5678乙方（施工单位）：XX建筑集团有限公司地址：北京市海淀区XX路XX号联系人：李四联系电话：139xxxx5678鉴于甲方拟进行北京市XX区XX小区住宅项目的建设，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：北京市XX区XX小区住宅项目2.工程地点：北京市XX区XX路XX号3.工程规模：总建筑面积约100000平方米，共计20栋住宅楼4.工程投资：预计总投资约10亿元人民币5.工程工期：自合同签订之日起24个月二、工程内容1.工程内容：包括地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程、室外工程等。2.施工标准：按照国家及行业相关标准执行。三、工程款支付1.乙方根据工程进度，按照合同约定的比例向甲方提交工程款支付申请。2.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请后15个工作日内，支付相应的工程款。3.工程款支付方式：银行转账。四、施工组织与人员1.乙方应按照合同约定，组织具备相应资质和经验的技术人员、施工人员及设备进行施工。2.乙方应负责施工现场的安全、环保、文明施工等工作。3.乙方应确保施工现场的施工人员、设备、材料等符合国家及行业相关标准。五、工程质量1.乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。2.工程质量验收标准：按照国家及行业相关标准执行。3.工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起5年。六、竣工验收1.工程完工后，乙方应按照合同约定进行自检，并向甲方提交竣工验收报告。2.甲方在收到竣工验收报告后10个工作日内，组织验收。3.验收合格后，甲方应在5个工作日内向乙方支付剩余工程款。七、违约责任1.若乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付日工程款千分之二的违约金。2.若甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付日工程款千分之二的违约金。3.若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同一式八份，甲乙双方各执四份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：北京市XX房地产开发有限公司乙方（盖章）：XX建筑集团有限公司签订日期：2023年3月15日篇二甲方（建设单位）：XX房地产开发有限公司地址：XX市XX区XX路XX号联系人：王先生联系电话：138xxxx5678乙方（施工单位）：XX建筑工程有限公司地址：XX市XX区XX路XX号联系人：李经理联系电话：139xxxx5678鉴于甲方拟进行XX市XX区XX住宅小区的建设，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX市XX区XX住宅小区2.工程地点：XX市XX区XX路XX号3.工程规模：总建筑面积约80000平方米，共计12栋住宅楼4.工程投资：预计总投资约5亿元人民币5.工程工期：自合同签订之日起24个月二、工程内容1.工程范围：包括地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程、室外工程等。2.施工标准：按照国家及行业相关标准执行。三、工程款支付1.付款方式：预付款、进度款、竣工结算款。2.付款比例：预付款为合同总价的10%，进度款按工程进度分阶段支付，竣工结算款为合同总价的80%。3.付款时间：预付款在合同签订后5个工作日内支付，进度款在工程进度达到约定节点后10个工作日内支付，竣工结算款在竣工验收合格后30个工作日内支付。四、施工组织与人员1.乙方应提供具备相应资质和经验的技术人员、施工人员及设备进行施工。2.乙方应负责施工现场的安全、环保、文明施工等工作。3.乙方应确保施工现场的施工人员、设备、材料等符合国家及行业相关标准。五、工程质量1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行。2.质量保证措施：乙方应采取的材料检验、过程控制等措施确保工程质量。3.质量责任：乙方对工程质量问题承担全部责任。六、竣工验收1.竣工验收条件：工程达到设计要求，符合国家及行业相关标准。2.竣工验收程序：乙方提交竣工验收报告，甲方组织验收。3.竣工验收报告：包括工程概况、施工过程、质量保证措施、验收结果等。七、违约责任1.乙方违约：延期竣工，每延误一日，支付日工程款千分之二的违约金。2.甲方违约：未按时支付工程款，每延误一日，支付日工程款千分之二的违约金。3.违约金：违约金的计算方式和比例按照合同约定执行。八、争议解决1.协商解决：双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。2.仲裁或诉讼：若协商不成，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。九、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同解除：按照合同约定或法律规定办理。3.合同变更：经双方协商一致，签订书面变更协议。4.合同终止：按照合同约定或法律规定办理。甲方（盖章）：XX房地产开发有限公司乙方（盖章）：XX建筑工程有限公司签订日期：2023年4月1日篇三甲方（建设单位）：XX房地产开发有限公司地址：XX市XX区XX路XX号联系人：张经理联系电话：138xxxx5678乙方（施工单位）：XX建筑有限公司地址：XX市XX区XX路XX号联系人：李工联系电话：139xxxx5678鉴于甲方拟进行XX市XX区XX住宅小区的建设，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX市XX区XX住宅小区2.工程地点：XX市XX区XX路XX号3.工程规模：总建筑面积约100000平方米，共计16栋住宅楼4.工程投资：预计总投资约8亿元人民币5.工程工期：自合同签订之日起24个月二、工程内容1.工程范围：包括地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程、室外工程等。2.施工图纸：乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工。三、工程款支付1.付款方式：预付款、进度款、竣工结算款。2.付款比例：预付款为合同总价的10%，进度款按工程进度分阶段支付，竣工结算款为合同总价的85%。3.付款时间：预付款在合同签订后5个工作日内支付，进度款在工程进度达到约定节点后10个工作日内支付，竣工结算款在竣工验收合格后30个工作日内支付。四、施工组织与人员1.乙方应组织具备相应资质和经验的施工队伍。2.乙方应提供必要的施工设备，确保工程顺利进行。五、工程质量1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行。2.质量保证措施：乙方应采取的材料检验、过程控制等措施确保工程质量。六、竣工验收1.竣工验收条件：工程达到设计要求，符合国家及行业相关标准。2.竣工验收程序：乙方提交竣工验收报告，甲方组织验收。七、违约责任1.乙方违约：延期竣工，每延误一日，支付日工程款千分之二的违约金。2.甲方违约：未按时支付工程款，每延误一日，支付日工程款千分之二的违约金。3.违约金：违约金的计算方式和比例由双方协商确定。八、争议解决1.协商解决：双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。2.仲裁或诉讼：若协商不成，可提交仲裁机