工程项目承包专业施工合同协议二篇

工程项目承包专业施工合同协议二篇篇一甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________一、项目概况1.项目名称：____________________2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.项目投资：____________________5.项目建设工期：____________________二、合同内容1.乙方负责项目的施工，包括但不限于土建、安装、装饰等。2.甲方提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.乙方应按照甲方要求，确保施工质量、安全和进度。4.乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范进行施工，如需修改，应经甲方同意。5.乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。6.乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。7.乙方在施工过程中，如需增加工程量，应经甲方同意，并签订补充协议。8.乙方应按照甲方要求，进行施工过程中的验收，确保工程质量。9.乙方在施工过程中，如需更换材料或设备，应经甲方同意，并承担相应的费用。10.乙方在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程停工，应及时通知甲方，并采取必要措施减少损失。11.乙方在施工过程中，应保护施工现场的周边环境，确保施工不影响周边居民。12.乙方应按照甲方要求，对施工现场进行绿化、美化。三、合同价款及支付方式1.合同总价：____________________2.付款方式：分阶段支付，具体如下：（1）开工前支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例时，支付相应的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的一定比例作为结算款；（4）质保期满后，支付剩余的款项。四、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；（2）未按时提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，应承担相应的责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金；（2）施工质量不符合要求，应承担相应的责任；（3）施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。七、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________一、项目概况1.项目名称：____________________2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.项目投资：____________________5.项目建设工期：____________________二、合同内容1.乙方负责项目的施工，包括但不限于土建、安装、装饰等。2.甲方提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.乙方应按照甲方要求，确保施工质量、安全和进度。4.乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范进行施工，如需修改，应经甲方同意。5.乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。6.乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。7.乙方在施工过程中，如需增加工程量，应经甲方同意，并签订补充协议。8.乙方应按照甲方要求，进行施工过程中的验收，确保工程质量。9.乙方在施工过程中，如需更换材料或设备，应经甲方同意，并承担相应的费用。10.乙方在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程停工，应及时通知甲方，并采取必要措施减少损失。11.乙方在施工过程中，应保护施工现场的周边环境，确保施工不影响周边居民。12.乙方应按照甲方要求，对施工现场进行绿化、美化。三、合同价款及支付方式1.合同总价：____________________2.付款方式：分阶段支付，具体如下：（1）开工前支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例时，支付相应的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的一定比例作为结算款；（4）质保期满后，支付剩余的款项。四、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；（2）未按时提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，应承担相应的责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金；（2）施工质量不符合要求，应承担相应的责任；（3）施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。七、其他约定1.