建设工程防火窗安装施工服务协议

建设工程防火窗安装施工服务协议第一条项目概况本协议双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，就发包人委托承包人实施位于[项目具体地址]的[建设工程名称]项目中防火窗安装施工服务事宜，经友好协商，达成协议如下：第二条工程范围与内容承包人同意按照发包人提供的设计图纸、技术要求及本协议约定，负责[具体建筑名称或部位]的防火窗安装施工服务。具体工作范围包括：2.1防火窗（包括门窗框扇、玻璃、五金件、密封材料等）的采购、运输、卸货及仓储保管。2.2防火窗的现场安装，包括但不限于预埋件复核、门窗框扇就位与固定、玻璃安装、五金件安装调试、密封胶嵌缝处理、表面清理等。2.3确保安装完成的防火窗符合设计图纸、国家及行业相关标准（如《防火门、防火窗施工及验收规范》GB50299等）及本协议约定的技术要求。2.4承担因本协议项下工作所需的一切费用，除非本协议另有明确约定。2.5提交符合要求的竣工资料，包括但不限于安装自检记录、产品合格证复印件、相关检测报告复印件等。第三条合同文件构成3.1本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，是双方权利义务的最终依据。3.2组成本协议的文件包括但不限于：3.2.1本协议正文。3.2.2发包人提供的[建设工程名称]项目的防火窗安装施工设计图纸及说明。3.2.3发包人发出的与防火窗安装施工相关的书面通知、指示和要求。3.2.4承包人提交的符合要求的防火窗产品合格证、检测报告等证明其产品符合要求的文件。3.2.5双方签署的任何补充协议、纪要或往来函件。3.3合同文件应能相互解释，互为说明。除本协议另有约定外，其解释顺序为：本协议正文>发包人提供的书面文件>承包人提交的产品证明文件>补充协议、纪要或往来函件。第四条合同工期4.1开工日期：本协议签订后[]日内，或发包人书面通知承包人开工之日起，承包人开始进行现场准备工作；正式开工日期以承包人进场开始实际施工之日为准。4.2竣工日期：自开工日期起[]日，即[具体日期]。4.3总工期：本协议有效期内，承包人完成本协议第二条约定的全部防火窗安装施工服务的总期限为[]日。4.4工期延误：4.4.1因发包人原因（包括但不限于提供资料延误、工作条件不具备或不当、指令错误、未按约定支付款项等）导致工期延误，经承包人书面提出，发包人确认后，工期相应顺延，承包人无需承担延期责任。4.4.2因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延，承包人无需承担延期责任。4.4.3因承包人原因（包括但不限于管理不善、人员设备不足、技术问题未及时解决等）导致工期延误，承包人应承担违约责任，并按本协议第[]条约定向发包人支付误期赔偿金。4.4.4任何一方要求提前竣工，应经对方书面同意，并可能需要承担由此产生的额外费用。第五条合同价款与支付方式5.1合同价款：本协议项下的防火窗安装施工服务总费用为人民币（大写）[]元整（¥：[]元）。此价格为[固定总价/固定单价]价格。价格已包含承包人为完成本协议项下全部工作所需的一切成本、利润、税金（税率为[]%）及其他费用。5.2支付方式：5.2.1预付款：合同签订后[]日内，发包人向承包人支付合同总价款的[]%作为预付款，即人民币（大写）[]元（¥：[]元）。5.2.2进度款：承包人完成合同价款[]%的工程量，并经发包人确认后，发包人向承包人支付合同总价款的[]%作为进度款，即人民币（大写）[]元（¥：[]元）。5.2.3进度款：承包人完成合同价款[]%的工程量，并经发包人确认后，发包人向承包人支付合同总价款的[]%作为进度款，即人民币（大写）[]元（¥：[]元）。5.2.4竣工款：工程通过发包人验收合格后[]日内，发包人向承包人支付至结算总价款（扣除质保金后）的[]%，即人民币（大写）[]元（¥：[]元）。5.2.5质保金：发包人保留合同总价款[]%作为工程质量保证金（质保金），质保期满且无质量问题或已妥善解决遗留问题后[]日内，发包人一次性无息返还承包人。5.3支付账户：承包人应将收款银行信息书面通知发包人。发包人付款至承包人以下账户：开户行：[]银行[]支行户名：[]承包人全称账号：[]。5.4价格调整：除本协议另有约定外，合同价格原则上不调整。如遇国家政策性调整材料价格导致成本显著变化，双方应友好协商调整方案。第六条双方权利与义务6.1发包人权利与义务：6.1.1负责提供施工所需场地，确保承包人施工期间具备基本作业条件，并协调解决与其他施工单位之间的交叉作业问题。6.1.2提前[]日将施工图纸、技术要求及相关资料送达承包人，并组织进行技术交底。6.1.3按照本协议第五条的约定，及时审核承包人提交的付款申请，并按时足额支付合同款项。6.1.4指派[姓名，职务]为发包人现场代表，负责与本协议项下相关事宜的沟通、确认及协调工作。6.1.5组织或参与工程质量的检查和竣工验收工作，并就验收结果做出确认。6.1.6负责办理本项目施工及防火窗安装所需的政府相关许可、批准或备案手续（若需），并承担相关费用。6.2承包人权利与义务：6.2.1委派[姓名，职务]为承包人项目负责人，负责合同履行过程中的全面管理，并指派足够数量且具备相应资质的技术工人和施工人员投入本工程。6.2.2严格按照设计图纸、技术要求、国家及行业相关标准和本协议约定进行防火窗的采购、运输、安装施工，确保工程质量符合约定。6.2.3自行负责采购本协议第二条约定范围内的所有材料、设备，确保其符合合同要求，并承担所有采购、运输、保管等费用及风险。提供的材料应具备合法来源和产品合格证明，并可根据发包人要求提供检测报告。6.2.4建立健全安全生产管理体系，制定安全施工方案，配备必要的安全防护设施和劳动防护用品，进行安全教育和培训，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故的全部责任和费用。6.2.5负责施工现场的管理，做到文明施工，保持现场整洁，及时清运施工垃圾，减少施工噪音和粉尘对周围环境的影响。6.2.6在施工过程中，应注意保护发包人提供的其他设施和已完成的工程，如造成损坏，应负责修复或赔偿。6.2.7按时提交符合要求的竣工资料自检记录，并在工程竣工验收后[]日内将相关复印件提交发包人存档。6.2.8积极配合发包人及有关部门的检查、检验和验收工作。6.2.9承担因本协议项下工作产生的所有税费（除已明确由发包人承担的外）。第七条质量标准与验收7.1质量标准：本工程防火窗安装施工必须符合国家现行相关标准规范（主要包括但不限于《防火门、防火窗施工及验收规范》GB50299、《建筑防火玻璃应用技术规程》GB50300等）以及设计图纸和本协议的技术要求。7.2验收程序：7.2.1承包人完成分项或分段工程后，应进行自检，自检合格后书面通知发包人进行验收。7.2.2发包人应在收到通知后[]日内组织验收。验收内容包括防火窗的产品质量、规格型号、安装位置、安装质量（垂直度、平整度、缝隙、牢固度等）、密封性、五金件功能及外观等。7.2.3验收可采取现场检查、测量、见证取样检测等方式。如需检测，检测费用由[双方协商确定或约定承担方]承担。7.2.4验收合格，发包人应签署验收记录或确认文件；验收不合格，承包人应立即整改，并在[]日内再次申请验收。整改后仍不合格的，承包人应承担违约责任，发包人有权要求其返工直至合格，由此造成的费用和工期延误由承包人承担。7.3竣工验收：工程全部完成后，承包人应向发包人提交竣工验收申请。发包人应在收到申请后[]日内组织竣工验收。验收合格的，发包人应签署竣工验收报告。竣工验收合格是承包人获得全部合同款项（扣除质保金后）的前提条件。7.4质量保修：承包人向发包人承诺，对本工程的防火窗安装施工提供质量保修，保修期为自工程竣工验收合格之日起[]年。在保修期内，对于因材料质量、施工工艺等自身原因造成的质量问题，承包人应负责免费维修或更换，并承担相应费用。第八条安全文明施工8.1承包人是本工程施工安全生产的责任主体，必须严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，认真执行安全生产责任制。8.2承包人应制定详细的安全施工方案，配备专职或兼职安全管理人员，进行安全教育和安全技术交底，确保施工过程中的人身和财产安全。8.3承包人应按规佩戴和使用劳动防护用品，施工现场的脚手架、临时用电、高空作业等危险性较大的分部分项工程必须执行专项方案和安全技术措施。8.4发生任何安全事故，承包人应立即采取应急措施，保护现场，防止事故扩大，并按国家规定及时上报，同时通知发包人。事故责任及由此产生的一切损失由承包人承担。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担责任。第九条违约责任9.1发包人违约责任：9.1.1未按约定支付款项的，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款金额[万分之几]的违约金。逾期超过[]日的，承包人有权暂停施工或解除合同，并要求发包人赔偿损失。9.1.2未按时提供必要施工条件或提供错误指令导致工期延误的，应承担由此造成的工期延误责任，并可能需要支付误期赔偿金。9.1.3无故取消合同或阻碍承包人正常履约的，应赔偿承包人由此造成的全部损失。9.2承包人违约责任：9.2.1工期延误：除本协议第四条4.4款约定的情况外，因承包人原因导致工期延误，每逾期一日，应向发包人支付合同总价款[万分之几]的违约金。违约金累计不超过合同总价款的[]%。逾期超过[]日的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿由此给发包人造成的损失。9.2.2质量不合格：工程验收不合格，承包人应负责无偿返工，直至验收合格。因返工造成的工期延误由承包人承担。若返工后仍不合格或承包人拒绝返工，发包人有权委托第三方处理，费用由承包人承担，并有权从应付工程款中直接扣除。9.2.3违反安全规定：发生重大安全事故，或因承包人原因造成发包人或其他人员人身伤害或财产损失的，承包人应承担全部赔偿责任。9.2.4提供虚假资料：如承包人提供的产品合格证明、检测报告等文件虚假，一经查实，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。第十条不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。10.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务时，应在不可抗力发生后[]日内书面通知对方，并提供有效证明文件。10.3双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。10.4不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复履行本协议。第十一条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院/指定仲裁委员会]提起诉讼/申请仲裁。第十二条协议生效、变更与终止12.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件后方能生效。补充协议与本协议具有同等法律效力。12.3合同正常履行完毕，即工程竣工验收合格、承包人收到除质保金外的全部款项后，本协议终止。12.4出现以下情况之一，本协议可提前终止：a)双方协商一致同意解除本协议。b)因一方严重违约，另一方根据本协议约定解除合同。c)一方进入破产、清算程序。12.5合同终止后，双方应在[]日内完成工程资料、剩余材料（若有）等的交接，并结清所有款项。质保金按约定处理。第十三条保密条款13.1双方应对在合作过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。13.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等商业秘密，但法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。13.3本保密义务不因本协议的终止而失效。第十四条法律适用与争议解决14.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2本协议适用第十一条约定的争议解决方式。第十五条通知与送达15.1双方在本协议中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后[]日视为送达）或直接送达即视为有效送达。