2026年造价工程师《安装工程》法规应用与案例分析押题卷

2026年造价工程师《安装工程》法规应用与案例分析押题卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.根据《民法典》关于建设工程合同的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该优先受偿权的期限为自建设工程竣工之日或者工程合同约定竣工之日起计算。2.在安装工程中，压力管道安装前，安装单位应当向特种设备检验机构申请压力管道安装监督检验。压力管道属于特种设备，其安装、改造、修理活动必须遵守《特种设备安全法》的相关规定。3.某安装工程项目采用工程量清单计价方式。在施工过程中，因发包人原因导致工程量清单中某分项工程的工程量发生了变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的工程量发生变化且超过一定幅度时，其综合单价应当进行调整。4.关于安装工程安全生产责任的说法，正确的是总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。5.在电气装置安装工程中，变压器安装前，应进行器身检查。当变压器电压等级在110kV及以上且容量在4000kVA及以上时，一般需要进行器身检查。6.某安装公司承接了一项消防工程，在消防验收过程中，消防设施检测机构出具了合格的检测报告。建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行验收。验收不合格的，不得投入使用。7.根据合同法律制度，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任的主要形式不包括行政责任。8.在通风与空调工程施工中，风管系统的严密性检验，高压系统风管应进行全数漏风量检测。9.关于工程变更价款的确定，合同中已有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格变更合同价款；合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。10.建设工程招标投标活动中，评标委员会成员的数目应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。11.某安装项目在进行焊接作业时，焊工王某无证上岗。根据《安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。12.关于施工合同解除的说法，正确的是因不可抗力致使合同目的不能实现，当事人可以解除合同。13.在给排水管道安装工程中，生活饮用水管道与污水管道在不同管沟或交叉敷设时，其水平净距不宜小于0.5m；当垂直净距小于0.4m时，生活饮用水管道应设在污水管道上面。14.根据工程造价构成，竣工决算是由建设单位编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件。大中型建设项目竣工决算报表包括建设项目竣工财务决算表等。15.关于工程分包的说法，正确的是分包单位不得将其承包的建设工程再分包。16.在自动化仪表工程施工中，仪表管道安装完毕后，应进行压力试验。压力试验应以液体为试验介质，当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，可采用气压进行试验。17.某设备安装工程合同约定，合同工期为120天，合同价款为300万元。施工过程中，因发包人提供的设计图纸有误，导致工程停工10天，窝工损失5万元。根据合同约定，发包人应承担的费用包括窝工费和工期顺延。18.电缆敷设时，直埋电缆在电缆终端头附近应留有备用长度。直埋电缆的接头位置，应于电缆分支点0.5m～1.0m处，电缆接头处应留有备用长度。19.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。20.在起重吊装作业中，多机吊装时，应制定吊装方案，明确指挥人员、信号人员、操作人员。起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器等安全装置必须齐全完整，灵敏可靠，并定期校验。21.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为自建设工程竣工之日或者工程合同约定竣工之日起一年内。22.某安装公司承担了一台大型设备的吊装任务。采用单桅杆吊装时，桅杆的稳定性主要取决于缆风绳的布置。缆风绳与地面的夹角一般取30°～45°。23.在消防给水及消火栓系统安装中，消防水泵接合器的安装位置应符合设计要求，其接口直径及型号应与消防车接口相匹配，且距离水泉接合器15m～40m范围内应设置室外消火栓。24.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程进度款支付的说法，正确的是发包人应在收到承包人提交的进度款支付申请后14天内，核对完毕后按合同约定向承包人支付进度款。25.在自动化仪表管道的压力试验中，当试验压力小于0.6MPa时，宜采用液压试验。试验介质宜采用洁净水，不得使用气体或对管道有腐蚀作用的介质进行试验。26.关于特种设备制造许可的说法，正确的是锅炉、压力容器、压力管道元件的制造，必须遵守特种设备安全技术规范。27.某安装工程在施工过程中，发生了地震灾害。根据不可抗力的规定，因地震灾害造成的工程损坏及修复费用，由建设单位承担。28.在工业管道安装中，阀门安装前，应进行强度和严密性试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验。29.关于工程造价计价依据的说法，正确的是工程定额具有指导性，工程量清单计价依据具有强制性。30.在自动化仪表工程施工中，仪表盘柜安装就位后，应进行接地。仪表盘柜的接地电阻值应符合设计要求，一般不应大于4Ω。31.某安装公司中标某项目，合同签订后，承包人未按照约定的时间提交建设工程施工合同备案。根据《建筑法》，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令限期改正。32.关于建筑安装工程费用项目组成（按费用构成要素划分）的说法，正确的是材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。33.在通风空调系统调试中，系统联合试运转及调试的目的是综合检验建筑物的空调系统在正常条件下的性能。34.关于工程竣工验收的说法，正确的是建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。35.某安装工程采用总价合同，合同总价为200万元。合同约定，当工程量增加超过15%时，超出部分的工程量按原单价的90%结算。实际完成工程量230万元。则结算价款为220万元。36.在自动化仪表工程施工中，导压管连接应尽量采用焊接。当采用螺纹连接时，螺纹处应填充密封胶或缠生料带，但不得填入麻丝。37.关于建设工程施工许可证的说法，正确的是申请施工许可证时，提供的施工图纸设计文件审查合格证明文件是必须提供的。38.某安装项目在施工过程中，因承包人原因导致工期延误。发包人为了不影响项目投产，自行安排了其他施工队伍进行抢修。由此产生的费用，由发包人承担，但承包人应当承担违约责任。39.在电缆敷设过程中，电缆在桥架内敷设时，电缆应排列整齐，不宜交叉。电缆桥架内电缆的总截面面积不应大于桥架内截面面积的40%。40.关于合同解除的法律后果，正确的是合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《民法典》的规定，下列关于建设工程合同解除的说法中，正确的有A.当事人协商一致，可以解除建设工程合同B.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以解除合同C.因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以请求在合理期限内无偿修理D.合同解除后，违约方仍应承担违约责任E.合同解除后，尚未履行的，终止履行42.下列关于安装工程计量规则的说法中，正确的有A.电缆沟土石方工程量按设计图示尺寸以“立方米”计算B.电气配管工程量按设计图示尺寸以“延长米”计算C.通风管道制作安装工程量按设计图示以展开面积计算D.给排水管道工程量按设计图示管道中心线长度以“米”计算E.仪表管道安装工程量按设计图示以管道中心线长度以“米”计算43.根据安装工程安全生产管理的相关规定，下列关于安全责任的说法中，正确的有A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查C.总承包单位对分包工程的安全生产承担全部责任D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理E.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案44.下列关于特种设备安装、改造、修理许可的说法中，正确的有A.锅炉、压力容器、压力管道的安装、改造、修理单位必须取得相应的特种设备安装改造修理许可证B.特种设备安装改造修理单位应当在施工前向特种设备检验机构申请监督检验C.特种设备安装改造修理单位应当具备相应的专业技术人员和作业人员D.特种设备安装改造修理完成后，施工单位应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记E.压力管道元件的制造单位可以不取得许可，但必须符合安全技术规范45.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施费的有A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.工程定位复测费D.材料检验试验费E.脚手架工程费46.某安装工程项目在施工过程中，发生了如下事件：(1)发包人提供的设计图纸有误，导致工程停工5天；(2)承包人自身的施工机械故障，导致工程停工3天；(3)因恶劣天气导致工程停工2天；(4)因发包人未按约定支付工程进度款，导致工程停工4天。针对上述事件，下列说法正确的有A.事件(1)和事件(4)导致的工期延误，发包人应当承担顺延工期和费用索赔的责任B.事件(2)导致的工期延误，承包人应当自行承担费用和工期延误的责任C.事件(3)导致的工期延误，发包人应当承担顺延工期但不承担费用的责任D.事件(2)和事件(3)导致的工期延误，承包人应当自行承担费用和工期延误的责任E.事件(4)导致的工期延误，承包人可以要求发包人支付停工损失费47.关于工业管道压力试验的说法中，正确的有A.液压试验应缓慢升压，当试验压力达到规定压力后，应稳压10分钟B.气压试验必须在液压试验合格后进行C.气压试验介质宜采用空气或氮气D.气压试验压力为设计压力的1.15倍E.进行气压试验时，应有安全防护措施48.下列关于合同价款调整的说法中，正确的有A.合同履行中，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任B.法律、行政法规规定变更合同价款必须经当事人协商一致C.工程变更导致合同价款增减的，属于合同价款调整范围D.综合单价中已包含风险费用的，合同中约定范围内的风险费用不予调整E.发生工程变更时，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发承包双方协商确定49.下列关于通风空调系统风管制作安装的说法中，正确的有A.风管板材的拼接应采用咬口连接或铆接B.风管系统按工作压力分类可分为低压系统、中压系统和高压系统C.风管安装时，矩形风管边长大于250mm且保温层厚度大于25mm时，应采取加固措施D.风管穿越防火墙时，应设置厚度不小于1.6mm的钢板防护套管E.风管安装的水平偏差允许偏差在一定范围内时，可以通过调整支架的高度来校正50.下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的有A.建设工程施工合同应当采用书面形式B.订立建设工程施工合同，应当依据法律法规和工程建设强制性标准C.发包人可以在承包人竣工前，随意变更建设工程设计D.承包人在建设工程竣工后，应向发包人提交竣工结算文件E.发包人收到竣工结算文件后，应在约定时间内予以答复，逾期未答复的，视为认可51.下列关于自动化仪表工程施工顺序的说法中，正确的有A.先地下后地上，先土建后安装B.先设备后管道，先管道后仪表C.先里后外，先高后低，先重后轻D.仪表安装前，应对取源部件进行安装E.仪表管路安装完毕后，应进行压力试验52.关于建筑安装工程费用中规费的说法中，正确的有A.规费是指按国家规定须缴纳的费用B.规费包括社会保险费、住房公积金等C.规费属于非竞争性费用D.规费的计算通常以直接费为计算基础E.规费包括工程排污费53.某安装公司承接了某化工厂的设备安装工程，在施工过程中，由于操作人员违规操作，导致一起特种设备事故。根据《特种设备安全法》，下列说法正确的有A.发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告B.事故发生单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门报告C.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告D.事故调查报告应当经负责事故调查的人民政府批复后，依法公布E.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施54.下列关于电气装置安装工程的说法中，正确的有A.变压器安装时，变压器基础的轨道应水平，轮轨应吻合B.柴油发电机组安装后，应进行静态试验和负荷试验C.电缆敷设时，电缆在终端头附近应留有备用长度D.母线安装时，母线与母线或母线与电器接线端子当采用螺栓搭接时，应接触紧密E.电气设备安装前，应进行外观检查和必要的电气试验55.下列关于工程竣工结算的说法中，正确的有A.工程竣工结算由承包人或发包人提出B.竣工结算报告经发包人批准后，发包人应向承包人支付工程价款C.发包人收到竣工结算报告及完整结算资料后，按合同约定时间核实，并提出结算意见D.发包人在收到竣工结算报告及完整结算资料后28天内无正当理由不支付工程价款，承包人可以催告E.发包人对结算报告有异议的，应当在收到报告后28天内提出，逾期未提出的，视为认可56.下列关于起重吊装作业安全技术的说法中，正确的有A.起重机作业时，起重臂下严禁站人B.多台起重机吊装同一设备时，应统一指挥，动作协调C.吊装作业中，信号工、司索工必须持证上岗D.吊装重物时，可以斜拉斜吊E.起重机吊装作业前，应检查钢丝绳、吊钩等起重设备57.下列关于建设工程合同纠纷解决方式的说法中，正确的有A.当事人可以通过和解或者调解解决合同纠纷B.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C.涉及建筑工程的纠纷，当事人必须向人民法院起诉D.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉E.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理58.下列关于工程监理的说法中，正确的有A.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场B.工程监理单位对施工质量承担监理责任C.工程监理单位不得与被监理工程的施工单位有隶属关系或者其他利害关系D.工程监理单位发现施工质量不符合要求的，有权要求施工单位改正E.工程监理单位可以转让工程监理业务59.下列关于给排水管道安装的说法中，正确的有A.给水管道上设置阀门时，阀门应安装在便于操作和维护的位置B.排水管道的横管与立管连接，应采用45度三通或45度斜三通和45度四通或90度斜三通C.室内排水立管与排出管端部的连接，宜采用两个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头D.埋地排水管道在安装前，应进行灌水试验E.给水管道必须采用与管材相适应的密封圈连接60.下列关于工程造价管理的说法中，正确的有A.工程造价管理包括投资管理和工程管理两个方面B.工程造价是指建设工程项目建造价格的统称C.工程造价管理活动应遵循客观、公正、科学的原则D.工程造价管理主要是在项目实施的各个阶段对造价进行预测、控制E.工程造价管理的目标是按照经济规律的要求，根据市场经济的发展形势，利用科学管理方法和手段，以使工程造价获得优化三、案例分析题（共4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）案例一：某安装公司（乙方）与建设单位（甲方）签订了某车间机电安装工程合同。合同约定：工期为120天，合同价款为500万元。合同签订后，乙方编制了施工进度计划，并经甲方同意。施工过程中发生如下事件：事件1：开工前，甲方提供的设计图纸有误，导致乙方的通风空调管道工程停工3天，窝工人工费50元/工日，机械台班费1000元/台班。乙方提出工期索赔3天，费用索赔包括窝工费和机械租赁费。事件2：在进行设备吊装时，由于现场道路狭窄，吊车无法就位，甲方要求乙方自行修整道路。修整道路耗时2天，费用5万元。乙方认为这是甲方原因导致的，要求工期顺延并赔偿费用。事件3：在设备安装过程中，乙方发现甲方提供的设备到货时间比计划晚了5天，导致后续安装工序延误5天。乙方提出工期索赔5天。事件4：工程竣工验收时，发现部分设备安装精度不符合规范要求，经返工后合格。返工费用2万元，工期延误1天。问题：1.事件1中，乙方可否要求工期和费用索赔？说明理由。2.事件2中，乙方的要求是否合理？说明理由。3.事件3中，乙方可否要求工期和费用索赔？说明理由。4.事件4中，返工费用和工期延误应由谁承担？说明理由。案例二：某市政工程安装项目，采用公开招标方式招标。建设单位（甲方）委托某造价咨询公司编制招标文件。招标文件规定：工期为365天，质量标准为合格。评标办法采用综合评估法。A、B、C、D、E五家单位参加投标。其中，C单位的投标报价为1500万元，工期为350天；其他四家单位的投标报价和工期如下表所示（单位：万元、天）：|投标单位|投标报价|工期||:|:|:||A|1450|360||B|1480|355||C|1500|350||D|1600|340||E|1420|370|评标委员会对各单位进行了详细评审。评标指标包括：投标报价、施工组织设计、项目管理机构、业绩与信誉，其中投标报价权重为40%。评标过程中发现：1.D单位的投标文件由两家单位联合投标，且未提交联合体协议书；2.E单位的投标报价低于成本，评标委员会要求其作出书面说明并提供相关证明材料。问题：1.评标委员会对D单位和E单位的投标文件应如何处理？为什么？2.计算各有效投标单位的报价得分（假设投标报价评分方法为：以有效投标人的投标报价算术平均值为基准值，最高报价得100分，每低于基准值1%扣2分，每高于基准值1%扣2分，不足1%按插入计算，得分不低于60分）。3.计算各有效投标单位的工期得分（假设工期评分方法为：工期最短得100分，每增加1天扣2分，不足1天按插入计算，得分不低于60分）。4.根据综合评估法，确定中标单位。案例三：某安装工程采用固定总价合同。合同总价为2000万元，工期6个月。合同约定：（1）工程预付款为合同总价的10%，在开工前支付，从第3个月开始，分3个月平均扣回。（2）保留金为合同总价的5%，从每月工程进度款中扣留10%。（3）材料预付款为合同总价的20%，当材料进场并经监理确认后，按合同价款的60%支付，材料进场后第4个月开始扣回。（4）除设计变更和工程量清单漏项外，合同总价不作调整。施工过程中发生如下事件：事件1：第2个月，因甲方供应的主材延迟到场，导致乙方停工3天，窝工费1万元，机械闲置费0.5万元。乙方及时向甲方提出索赔。事件2：第4个月，乙方完成工程量250万元。其中，材料预付款扣回金额为80万元。事件3：第6个月，工程全部完工，乙方提交竣工结算报告。问题：1.工程预付款和材料预付款的起扣点和扣回方式是什么？2.事件1中，乙方可索赔的费用是多少？能否索赔工期？3.计算第4个月的工程进度款、保留金扣留、材料预付款扣回、预付款扣回及实际应支付的工程款。4.竣工结算时，扣除保留金后的余额是多少？案例四：某安装公司承接了某化工厂的消防及通风空调系统安装工程。施工过程中，监理工程师发现以下问题：1.消防管道安装完毕后，施工单位未进行水压试验，直接进行了隐蔽工程验收。2.通风空调系统的风管安装完成后，施工单位进行了漏光检测，但未进行漏风量检测。3.电气安装中，电缆敷设时，在电缆终端头处未留备用长度。监理工程师下达了整改通知单，并要求施工单位按照《消防设施施工及验收规范》和《通风与空调工程施工质量验收规范》进行整改。施工单位整改后，申请验收。验收过程中，监理工程师提出以下问题：1.消防水泵接合器的安装位置距离室外消火栓的距离是否符合要求？2.风管系统的严密性检验等级如何确定？高压系统风管应进行什么检验？问题：1.指出施工过程中存在的不规范行为，并说明正确的做法。2.消防水泵接合器与室外消火栓的距离应符合什么规定？3.确定通风空调风管系统严密性检验等级的依据是什么？高压系统风管应进行什么检验？4.电缆终端头处未留备用长度可能造成什么后果？正确的做法是什么？一、单项选择题1.A2.B3.A4.B5.C6.A7.D8.C9.B10.A11.B12.D13.C14.B15.D16.A17.A18.A19.B20.A21.A22.B23.C24.C25.A26.C27.B28.D29.B30.A31.C32.A33.C34.D35.A36.C37.C38.C39.C40.B二、多项选择题41.ABE42.ABCDE43.ABDE44.ABC45.ABCE46.ABCE47.ACE48.ABCDE49.ABCDE50.ABDE51.ACDE52.ABCE53.ABCE54.ABCDE55.ACDE56.ABCE57.ABDE58.ABCD59.ABCDE60.ABCDE三、案例分析题案例一1.答案：可以索赔工期和费用。解析：事件1中，因发包人（甲方）提供的设计图纸有误导致工程停工，属于发包人的责任。根据合同约定，发包人应承担工期延误的责任，并赔偿乙方因此产生的窝工费和机械租赁费损失。2.答案：合理。解析：事件2中，甲方要求乙方自行修整道路是为了保证吊车能够就位，属于为了工程顺利进行而进行的额外工作。根据合同约定，因甲方原因导致的额外工作，乙方有权要求顺延工期并赔偿相关费用。3.答案：可以索赔工期和费用。解析：事件3中，因甲方提供的设备到货时间晚于计划，导致后续工序延误，属于发包人责任。乙方有权要求顺延工期，并赔偿因此造成的设备安装费用损失。4.答案：由乙方承担。解析：事件4中，工程验收发现质量不符合规范要求，说明是乙方施工质量问题。根据合同约定，因乙方原因造成的返工费用和工期延误，应由乙方自行承担。案例二1.答案：-D单位：废标。联合体投标未提交联合体协议书，违反了招标文件的规定。-E单位：废标。E单位的投标报价低于成本，评标委员会有权要求其作出书面说明并提供相关证明材料，若不能证明其报价合理性，则按废标处理。2.答案：-A单位：得分=100-(1490-1450)/1490×100%×2=100-2.68%×2=94.64分-B单位：得分=100-(1490-1480)/1490×100%×2=100-0.67%×2=98.66分-C单位：得分=100-(1500-1490)/1490×100%×2=100-0.67%×2=98.66分-D、E单位：废标，不计入算术平均值。3.答案：-A单位：得分=100-(360-340)/340×100%×2=100-