2026二级建造师-建设工程施工管理（官方）-施工合同管理参考试题库历年考点答案详解

2026二级建造师-建设工程施工管理（官方）-施工合同管理参考试题库历年考点答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共100题）1、在机场供配电系统中，候机楼内应急照明的持续供电时间不应少于分钟。A.15B.20C.30D.602、民航机场工程中，沥青混合料进场温度检测的频率是每辆车次检测一次。A.2B.3C.5D.103、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于固定总价合同的说法，正确的是？A.承包商承担大部分风险和价格风险B.业主承担大部分风险和价格风险C.承包商和业主风险均摊D.风险由保险公司承担4、某工程采用单价合同，关于单价合同特点的说法，错误的是？A.单价优先原则B.实际结算按照实际完成的工程量和合同单价计算C.业主承担工程量变化的风险D.承包商承担工程量变化的风险5、某建设项目采用施工总承包模式，总承包单位将基础工程分包给专业分包单位，下列关于分包管理的说法正确的是？A.分包单位可以直接向业主提出付款要求B.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任C.分包合同不需要报工程师批准D.业主可以直接指令分包单位施工6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于工程变更程序的说法，正确的是？A.变更指示只能由工程师发出B.承包商未经同意不得擅自变更工程设计C.变更价款由承包商自行确定D.变更只涉及工程量的增减7、某工程发生索赔事件，承包商应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内向工程师提交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.56天8、根据《建设工程工程量清单计价规范》，因工程量清单缺项引起的新增清单项目的综合单价确定原则是？A.由承包人自行报价，发包人确认后执行B.参照已标价工程量清单中的类似项目C.由承包人提出，经发包人确认后执行D.由政府主管部门发布的指导价确定9、某建设工程施工过程中，因非承包商原因导致工期延误，承包商提出工期顺延和费用补偿索赔，下列关于索赔成立条件的说法正确的是？A.只要有损失就可以索赔B.只要非承包商原因造成就可以索赔C.造成实际损失且非承包商原因造成，并在合同约定期限内提出索赔D.只需要非承包商原因造成即可10、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到承包商提交的最终结清申请单后多少天内应签发最终付款证书？A.14天B.21天C.28天D.56天11、某工程合同签订后，由于国家政策法规发生变化导致工程成本增加，该风险属于？A.承包商应承担的商业风险B.业主应承担的政策风险C.双方共同承担的风险D.应由政府承担的风险12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于预付款的说法，正确的是？A.预付款必须为合同价款的30%B.预付款应在开工前支付，最迟不应晚于开工日期前7天C.预付款无需扣回D.预付款只能用于购买材料13、某工程发生了不可抗力事件，导致工程受损和工期延误，下列关于不可抗力后果承担的说法正确的是？A.工程本身damage由承包商承担B.工期顺延，费用各自承担C.工期不顺延，费用业主承担D.工期和费用均由承包商承担14、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，缺陷责任期一般为多少年？A.半年B.1年C.1年至2年D.5年15、某施工合同履行过程中，工程师对承包人递交的竣工结算报告及结算资料审查后，认为需要进一步核实，则应在收到报告后多少天内提出核实意见？A.14天B.21天C.28天D.56天16、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提交竣工验收报告应具备的条件不包括？A.已完成设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有主要建筑材料的进场试验报告D.已通过竣工备案17、某建设工程施工合同中约定，当市场价格波动幅度超过一定比例时调整合同价格，该条款属于？A.价格调整条款B.风险分担条款C.变更条款D.索赔条款18、根据FIDIC施工合同条件，业主在收到履约保函后多少天内应向承包商退还履约保函？A.缺陷通知期满后B.工程接收证书颁发后C.竣工试验通过后D.颁发履约证书后19、某工程合同中约定质量保证金为合同价款的3%，关于质量保证金的说法正确的是？A.质量保证金应在工程竣工时一次性扣留B.质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%C.质量保证金必须在银行存储D.缺陷责任期满后质量保证金自动转为保修金20、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同解除的说法正确的是？A.只有发包人可以解除合同B.只有承包人可以解除合同C.双方均可在法定或约定条件下解除合同D.合同解除必须经法院判决21、某工程发生索赔事件，承包商在事件发生后28天内提交了索赔意向通知书，又在之后的28天内提交了详细索赔报告，但工程师在收到索赔报告后28天内未予答复，应如何处理？A.视为索赔不成立B.视为工程师认可索赔C.承包商需再次提交索赔报告D.索赔自动失效22、某施工合同中约定争议评审组解决争议，下列关于争议评审的说法正确的是？A.争议评审组作出的决定具有最终法律约束力B.争议评审组由双方各自指定一名评委组成C.对评审决定有异议的可提交仲裁或诉讼D.争议评审是解决争议的唯一途径23、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包商应在工程接收证书颁发后多少天内向工程师提交竣工结算申请单？A.14天B.21天C.28天D.56天24、某工程采用成本加酬金合同，下列关于成本加酬金合同特点的说法正确的是？A.承包商承担全部成本风险B.业主承担全部成本风险C.承包商和业主各承担一半风险D.风险在承包商和业主之间合理分担25、关于总价合同的说法，正确的是。A.总价合同又称固定价格合同B.总价合同只适用于工期较短的项目C.总价合同的风险完全由业主承担D.总价合同不涉及任何价格调整26、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工合同文件组成及解释顺序的说法，正确的是。A.投标函及其附录优于合同协议书B.合同协议书优于中标通知书C.专用合同条款优于通用合同条款D.图纸优于已标价工程量清单27、根据《标准施工招标文件》，承包人最迟应当在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.4228、下列情形中，属于不可抗力的是。A.承包人施工机械故障导致停工B.发包人未能及时提供施工场地C.地震导致工程受损D.施工单位未按约定时间开工29、关于施工合同工程预付款的说法，正确的是。A.预付款额度原则上不低于签约合同价的30%B.预付款应在工程开工前支付C.预付款必须在进度款中按等比例扣回D.预付款保函金额应大于预付款金额30、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准，发包人有权要求承包人返工，由此增加的费用和延误的工期由承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理人31、施工合同中约定由承包人采购的材料，发包人发现材料质量不符合设计要求时，应。A.自行更换符合要求的材料B.要求承包人重新采购并承担相应费用C.直接指令承包人降价处理D.自行采购后从工程款中扣除32、关于施工合同价款调整的说法，错误的是。A.法律法规变化引起的价格调整由承包人承担B.发包人提出的设计变更导致工程量增减的，应调整合同价款C.暂估价材料实际采购价与暂估价不同时应调整D.工程量清单缺项且属于承包人原因的不应调整33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后天内完成审核。A.3B.5C.7D.1434、施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致承包人施工设备损坏，该损失应由承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人各承担一半D.保险公司35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于分包工程的说法，正确的是。A.承包人可以将全部工程分包给他人B.分包人可以再次将工程分包C.分包合同价款与承包人无关D.分包工程须经发包人认可36、施工合同履约担保的有效期通常为。A.工程竣工之日B.缺陷责任期满C.保修期期满D.工程交付使用之日37、关于施工合同解除的说法，正确的是。A.承包人擅自转包工程的，发包人有权解除合同B.发包人逾期付款的，承包人可立即解除合同C.工程停工超过30天的，双方必须解除合同D.任何一方均可无理由解除合同38、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程质量保修期的起算时间是。A.工程竣工之日B.工程验收合格之日C.工程交付使用之日D.工程备案完成之日39、施工合同中，发包人不按约定支付工程预付款的，承包人可。A.立即停工并要求赔偿B.顺延开工日期并索赔C.直接解除合同D.自行垫付后加收利息40、关于施工合同变更的说法，错误的是。A.变更须经发包人和承包人协商一致B.变更可导致合同价款的调整C.变更指令必须由监理人发出D.变更应遵循合理原则41、根据《标准施工招标文件》，关于招标人说清书中缺陷责任期的说法，正确的是。A.缺陷责任期最长不得超过12个月B.缺陷责任期从工程移交证书写明的竣工之日起算C.缺陷责任期内承包人无需承担修复义务D.缺陷责任期届满后承包人不再承担任何责任42、施工合同履行中，承包人未按约定时间提交进度款申请单的，发包人。A.可自行调整计量周期B.有权顺延付款时间C.可扣除相应工程款D.可解除合同43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同争议解决的说法正确的是。A.合同争议必须先提交调解B.争议评审组的决定对所有当事人具有强制执行力C.仲裁或诉讼是解决合同争议的最终途径D.合同争议解决期间承包人应停止施工44、施工合同中，关于暂列金额的说法正确的是。A.暂列金额由承包人支配使用B.暂列金额计入投标报价，归属承包人C.暂列金额用于合同签订时不可预见的费用D.暂列金额在结算时必须全部支付给承包人45、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在开工日期天前向承包人发出开工通知。A.3B.7C.14D.2846、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在工程变更确定后多少天内可提出变更价款的报告？A.7天B.14天C.21天D.28天47、下列情形中，承包人可以提出工期顺延索赔的是。A.承包人未按合同约定完成全部工作B.发包人未按约定提供施工场地C.承包人施工组织不当造成停工D.承包人材料采购不及时48、建设工程施工合同实施偏差分析的内容不包括。A.产生合同偏差的原因分析B.合同实施趋势分析C.偏差责任的分担D.偏差产生的原因追究49、根据《标准施工招标文件》，下列费用中属于承包人利润损失补偿范围的是。A.暂停施工导致的人员窝工费B.因发包人原因导致工程延误的误期损害赔偿C.因发包人原因暂停施工后的复工费用D.因承包人原因导致的工程返工费用50、建设工程合同纠纷的解决方式不包括。A.和解B.调解C.仲裁D.行政诉讼51、关于质量保证金的说法，正确的是。A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的10%B.质量保证金应从竣工结算款中预留C.缺陷责任期满且无缺陷，发包人应返还质量保证金D.承包人提交履约保证金后可不再预留质量保证金52、关于施工合同履行过程中索赔成立条件的说法，正确的是。A.只要发生损失，就有权索赔B.损失是由承包人原因造成的即可索赔C.非承包人原因造成损失且超过合同约定索赔时限即可索赔D.非承包人原因造成损失且按合同约定程序提出索赔53、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人递交的索赔报告后，应在天内予以答复。A.14B.21C.28D.5654、建设工程合同中，发包人的主要义务不包括。A.提供施工场地B.支付工程价款C.组织竣工验收D.确保施工质量55、关于不可抗力的说法，正确的是。A.不可抗力造成的工程损失全部由发包人承担B.不可抗力造成的人员伤亡由发包人承担C.不可抗力造成工程本身的损坏由发包人承担D.不可抗力导致的工期延误由承包人承担56、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.21D.2857、建设工程施工合同中，承包人未按约定时间提交履约担保的，发包人有权。A.要求承包人支付违约金B.解除合同并没收已提交的投标担保C.顺延工期D.要求降低合同价款58、关于工程变更的说法，错误的是。A.变更可以改变工程的质量要求B.变更可以调整工程的施工进度C.承包人有权自行决定变更施工方案D.变更应由发包人或其授权的工程师发出指令59、根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护的工程是。A.永久工程B.临时工程C.材料和工程设备D.以上全部60、建设工程保险中，建筑工程一切险的保险责任自起生效。A.合同签订之日B.工程开工之日C.保险工程材料设备运抵工地之日D.工程验收合格之日61、关于施工合同解除的说法，正确的是。A.承包人擅自转包工程的，发包人有权解除合同B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可立即解除合同C.因不可抗力致使合同无法履行，双方不得解除合同D.合同解除后，合同中结算和清理条款失效62、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在监理人出具竣工付款证书后天内，将应支付款项支付给承包人。A.14B.21C.28D.5663、建设工程施工合同履行中，关于隐蔽工程验收的说法正确的是。A.隐蔽工程经隐蔽后，承包人可直接进行下一道工序B.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知监理人验收C.监理人未按时验收的，承包人可自行隐蔽D.隐蔽工程验收不合格的，承包人可自行修复64、根据《合同法》相关规定，建设工程合同应当采用形式。A.口头B.书面C.默示D.推定65、关于合同价款的调整因素，下列说法错误的是。A.法律变化引起的调整应予调价B.工程量清单缺项应予调价C.承包人原因造成的工程量增加应予调价D.工程变更引起的调价应予调价66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工合同类型的说法，正确的是。A.单价合同以工程量清单及其综合单价计价，工程量实量实算B.总价合同承包人对工程量变化风险承担责任C.成本加酬金合同对承包商没有成本控制激励D.采用何种合同类型由发包人自行决定，无需考虑项目特点67、关于施工合同履约担保，下列说法错误的是。A.履约担保金额一般为合同价的10%B.履约担保有效期通常至工程竣工验收合格C.承包商可提供银行保函或担保公司担保D.发包人可在履约担保有效期内无条件扣款68、根据《标准施工招标文件》，承包人索赔程序的正确顺序是。A.索赔意向通知→索赔报告提交→监理人审核→发包人审批B.索赔报告提交→索赔意向通知→监理人审核→发包人审批C.索赔意向通知→监理人审核→索赔报告提交→发包人审批D.监理人审核→索赔意向通知→索赔报告提交→发包人审批69、关于施工合同中的不可抗力，下列说法正确的是。A.不可抗力导致的工程损坏由承包人承担修复费用B.不可抗力导致的人员伤亡由发包人承担C.不可抗力导致的工期延误应顺延D.不可抗力发生后双方应立即解除合同70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，分包工程的质量责任由承担。A.分包人独立向发包人承担责任B.承包人向发包人承担责任，分包人就分包工程向承包人承担责任C.发包人与分包人直接签订合同D.监理单位对分包工程质量负责71、关于合同价款的调整，下列说法正确的是。A.合同价款一经确定，施工过程中一律不得调整B.只有工程设计变更才能调整合同价款C.法规变化引起的费用增减应予调整D.市场价格波动风险完全由承包人承担72、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后，应在天内完成审核。A.14B.28C.56D.8473、关于施工合同解除的情形，下列说法错误的是。A.承包人明确表示不履行主要义务，发包人可以解除合同B.承包人将工程违法转包，发包人可以解除合同C.发包人未按时支付工程款，承包人可以直接解除合同D.因不可抗力致使合同无法履行，双方均可以解除合同74、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般从起计算。A.合同签订之日B.工程竣工验收合格之日C.工程实际竣工之日D.工程移交发包人之日75、关于施工合同争议的解决方式，下列说法正确的是。A.争议只能通过诉讼方式解决B.诉讼是解决争议的前置必经程序C.仲裁裁决具有终局性，一裁终局D.调解协议不具有法律约束力76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的竣工验收申请报告后天内完成审查。A.7B.14C.28D.5677、关于施工合同中的预付款，下列说法正确的是。A.预付款必须在合同签订时一次性付清B.预付款应从工程进度款中分期扣回C.预付款金额不得低于合同总价的30%D.预付款必须在工程开工前支付，逾期则合同自动解除78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已完工程量的计量程序是。A.承包人自行计量后填报工程量报表→监理人审核→发包人确认B.承包人提交已完工程量报告→监理人7天内核实→发包人确认C.监理人直接计量→承包人签字确认→报发包人备案D.发包人直接计量→承包人认可→签署计量证书79、关于施工合同变更的程序，下列说法错误的是。A.变更应由发包人提出书面通知B.变更事项必须经双方协商一致C.变更价款的确定应按合同约定执行D.紧急情况下可先口头变更再补办手续80、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人向发包人提交履约担保的时间是。A.合同签订前B.合同签订同时C.发包人提供预付款的同时D.工程开工后14天内81、关于施工合同中的工程签证，下列说法正确的是。A.工程签证只能由发包人提出B.工程签证不需要书面确认C.工程签证可作为调整合同价款的依据D.工程签证与合同变更性质相同82、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师应认定为。A.发包人的法定代表人B.监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的人员C.政府建设主管部门派驻人员D.承包人的现场负责人83、关于施工合同中的违约责任，下列说法正确的是。A.违约金过高时法院可酌情减少B.违约责任只能以支付违约金方式承担C.违约金不足以弥补损失的，违约方无需承担其他责任D.双方约定的违约金低于实际损失时不可调整84、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供主要材料设备的责任是。A.发包人无需对材料设备质量负责B.发包人提供的材料设备由承包人负责检验C.材料设备到货后由承包人直接投入使用D.发包人提供的材料设备不影响承包人质量责任85、关于施工合同档案管理，下列说法正确的是。A.施工合同文件只需保存至工程竣工验收B.合同档案无需包含分包合同C.施工合同及其相关文件应妥善保存以备查阅D.合同变更协议不需要纳入档案管理86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的主要合同义务包括。A.办理施工许可证并承担全部费用B.组织工程竣工验收C.按合同约定完成工程施工并对质量负责D.提供全部施工场地和施工条件87、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于合同文件解释顺序的说法正确的是：A.中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求B.专用合同条款→中标通知书→通用合同条款→技术标准和要求C.通用合同条款→专用合同条款→中标通知书→技术标准和要求D.技术标准和要求→专用合同条款→通用合同条款→中标通知书88、根据《标准施工招标文件》，工期索赔的最长时限一般为：A.14天B.28天C.42天D.56天89、关于固定总价合同适用条件的说法，错误的是：A.工程量大、工期短B.工程设计详细、图纸完整C.工程结构技术简单D.合同履行过程中不可遇风险不大90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人可索赔的内容不包括：A.工期B.费用C.利润D.罚款91、关于分部分项工程费的说法，正确的是：A.分部分项工程费等于各分项工程量与相应单价的乘积之和B.分部分项工程费不包含规费和税金C.分部分项工程费可根据市场行情自由调整D.分部分项工程费仅包括人工费92、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人发出开工通知后，承包人为工程开工应完成的工作是：A.提交履约保证金B.编制施工组织设计C.提交进度计划D.以上均需完成93、关于工程变更程序的说法，正确的是：A.变更指示只能由监理人发出B.变更指示无需征得发包人同意C.承包人收到变更指示后应立即执行D.变更估价原则优先适用合同约定的变更估价原则94、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期一般为：A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月95、关于质量保证金的说法，正确的是：A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.质量保证金应在竣工结算时一次性扣留C.质量保证金只能用现金形式预留D.缺陷责任期内承包人未履行合同义务，发包人可以扣减质量保证金96、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是：A.隐蔽工程覆盖前必须经监理人检查B.监理人检查不合格时承包人可自行处理C.监理人未及时检查的，承包人可自行覆盖D.监理人检查合格后，承包人即可覆盖，无需再次检查97、关于工期顺延的说法，正确的是：A.承包人原因导致的工期延误可以顺延B.不可抗力导致的工期延误可以顺延C.发包人原因导致的工期延误不可以顺延D.天气原因导致的工期延误不可以顺延98、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程竣工验收合格的日期应以为准。A.承包人提交竣工验收申请报告的日期B.工程实际通过竣工验收的日期C.监理人签发工程接收证书的日期D.发包人组织竣工验收的日期99、关于合同价款调整的说法，错误的是：A.法律变化引起的调整由发包人承担B.物价波动引起的调整按合同约定执行C.工程量偏差超过15%时应调整合同价款D.发包人在收到承包人提交的变更估价申请后7天内未完成审批的，视为同意100、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于材料设备供应责任的说法，正确的是：A.所有材料设备均由发包人供应B.所有材料设备均由承包人供应C.合同约定由发包人供应的材料设备由发包人负责D.合同约定由承包人供应的材料设备承包人可向发包人收取保管费

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】根据《民用机场工程建设标准》和应急照明相关规范，候机楼等重要公共建筑的应急照明持续供电时间不应少于30分钟，以确保在正常电源失效时人员能够安全疏散。大型枢纽机场可根据实际需求适当延长应急供电时间。应急照明系统是机场消防安全设施的重要组成部分。2.【参考答案】C【解析】根据《民用建筑机场工程质检评定标准》规定，沥青混合料进场温度是影响压实质量的重要因素。每5辆车次应至少检测一次进场温度，确保沥青混合料温度符合施工规范要求。温度过高会导致沥青老化，温度过低则影响压实效果。检测不合格的材料严禁进入摊铺现场。3.【参考答案】A【解析】固定总价合同是指发包人与承包人约定以固定价格承包工程施工的合同形式。在此类合同中，承包商承担了大部分风险，特别是价格风险，因为合同约定的总价一般不会因市场价格波动而调整。业主方的风险相对较小，主要承担工程量清单错误或设计变更等风险。因此选项A正确。4.【参考答案】D【解析】单价合同的特点是单价优先，即当投标书中的单价与总价不一致时，以单价为准调整总价。实际结算工程款按照实际完成的工程量和合同单价计算。在单价合同中，业主承担工程量变化的风险，承包商承担单价变化的风险。因此选项D说法错误，符合题意。5.【参考答案】B【解析】在施工总承包模式下，分包单位与业主无直接合同关系，不能直接向业主提出付款要求。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。分包合同应报工程师审批。业主不能直接指令分包单位施工，应通过总承包单位进行协调管理。因此选项B正确。6.【参考答案】B【解析】工程变更可以是由业主提出，也可以由承包商提出建议经业主同意后实施。变更指示应由工程师发出，但在特定情况下业主也可直接发出。承包商未经工程师同意不得擅自更改工程设计。变更价款需经双方协商或按合同约定确定，不是承包商单方决定。变更不仅涉及工程量变化，还可能涉及质量标准、施工顺序等变化。因此选项B正确。7.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利。因此选项C正确。8.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500的规定，因工程量清单缺项导致新增清单项目的，应由承包人提出新增项目的综合单价，经发包人确认后作为结算的依据。新增项目有类似项目的，可参照类似项目的综合单价确定；没有类似项目的，应根据变更工程的资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率等因素重新编制综合单价。因此选项C正确。9.【参考答案】C【解析】索赔成立的三个基本条件：一是造成了实际损失；二是造成损失的原因不属于承包商的过错或应承担的风险范围；三是在合同约定的时间内提出了索赔意向和索赔报告。缺少任何一个条件，索赔都不能成立。因此选项C正确，其他选项均不完整。10.【参考答案】D【解析】根据FIDIC施工合同条件规定，工程师在收到承包商按照合同约定提交的最终结清申请单后28天内，应核查并向业主出具最终结清证书，业主在收到最终结清证书后56天内完成支付。因此工程师应在56天内签发最终付款证书。选项D正确。11.【参考答案】B【解析】在建设工程施工合同中，因国家法律法规、政策变化导致的成本增加或减少，通常属于业主应承担的风险范围。承包商在投标报价时无法预测此类政策变化，此类风险不属于承包商应承担的商业风险。根据公平原则和合同惯例，这类风险一般由业主承担或通过合同调价机制予以处理。因此选项B正确。12.【参考答案】B【解析】预付款的金额由发包人和承包人在合同中约定，一般不低于合同价款的10%，不高于30%。预付款应在开工前支付，最迟不应晚于开工日期前7天。预付款在进度款中按约定比例扣回，不是永远不扣。预付款应用用于本工程的材料、设备采购及施工准备等。因此选项B正确。13.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的后果，发包人和承包人按以下原则分别承担：工程本身的损害由发包人承担；工期相应顺延；承包人的施工设备损坏由承包人承担；停工期间应工程师要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。因此工期顺延，各自承担己方的费用。选项B正确。14.【参考答案】C【解析】缺陷责任期一般为1年至2年，具体期限由发包人和承包人在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。在缺陷责任期内，承包人应对已交付使用的工程承担缺陷修复责任。缺陷责任期满后，发包人应返还剩余的质量保证金。因此选项C正确。15.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》规定，工程师在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程师在收到结算资料后28天内无正当理由不核实，从第29天起承包人递交的竣工结算报告及结算资料视为被确认。因此选项C正确。16.【参考答案】D【解析】承包人提交竣工验收报告应具备的条件包括：完成设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件等。竣工验收备案是竣工验收合格后的手续，不是提交竣工验收报告的前提条件。因此选项D正确。17.【参考答案】A【解析】价格调整条款是指在合同履行期间，因市场价格波动达到合同约定的幅度时，对合同价格进行调整的条款。该条款旨在合理分担市场价格波动风险，保护合同双方利益。风险分担条款是关于各类风险分配的原则性规定；变更条款是关于工程变更程序的约定；索赔条款是关于索赔程序和处理的约定。本题所述情况属于价格调整条款。因此选项A正确。18.【参考答案】A【解析】根据FIDIC施工合同条件规定，业主应在缺陷通知期满后向承包商退还履约保函。履约保函的有效期通常至缺陷通知期满为止。缺陷通知期届满后，承包商已履行了合同规定的义务，业主应将履约保函退还给承包商。工程接收证书颁发后承包商仍有缺陷修复义务，竣工试验通过和颁发履约证书的时间节点均不符合退还履约保函的条件。因此选项A正确。19.【参考答案】B【解析】根据相关规定，发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总和不得超过工程价款结算总额的3%。质量保证金可以在工程进度款中逐步扣留，不一定要在竣工时一次性扣留。质量保证金可以采用现金、银行保函等方式，不一定必须在银行存储。缺陷责任期满后，质量保证金应返还给承包商，不会自动转为保修金。因此选项B正确。20.【参考答案】C【解析】建设工程施工合同中，发包人和承包人均可以在法定或约定条件下解除合同。例如发包人未按约定支付工程款，承包人可以解除合同；承包人严重违约，发包人可以解除合同。合同解除可以通过协商解除、行使约定解除权或法定解除权来实现，不必须经法院判决。因此选项C正确。21.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告后28天内未予答复或未提出进一步要求的，视为认可承包人的索赔要求。这一规定是为了督促工程师及时处理索赔，防止拖延。因此选项B正确。22.【参考答案】C【解析】争议评审组作出的决定对双方有临时约束力，但不是最终的法律约束力。任何一方对评审决定不满意，可以按合同约定提交仲裁或诉讼。争议评审组通常由三名成员组成，双方各指定一名，再共同指定第三名担任主席。争议评审不是解决争议的唯一途径，仲裁和诉讼也是常见的争议解决方式。因此选项C正确。23.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程接收证书颁发后，承包人应在56天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交相关证明材料。工程师在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并提出审查意见。因此选项D正确。24.【参考答案】B【解析】成本加酬金合同是指发包人支付承包商实际发生的工程成本，并另外支付一定数额酬金的合同计价方式。在这种合同形式下，承包商不承担成本风险，所有成本超支的风险由业主承担。因此选项B正确，其他选项均不符合成本加酬金合同的特点。25.【参考答案】A【解析】总价合同又称固定价格合同，是指在合同中约定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。总价合同适用于工程量较小、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。合同价款一经约定，除Design变更和合同约定的调价情形外，一般不予调整。业主承担的风险较小，承包人承担较多风险。选项A表述正确。26.【参考答案】B【解析】施工合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。合同协议书作为双方最终达成的协议，效力最高，因此优先于中标通知书和其他合同文件。27.【参考答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。28.【参考答案】C【解析】不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。施工机械故障、发包人未及时提供场地及施工单位违约均不属于不可抗力。29.【参考答案】B【解析】工程预付款应在开工前支付，用于承包人进场准备和材料采购等。预付款额度原则上不低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不高于30%。预付款可按进度款扣回，也可在竣工前全部扣清，并非必须按等比例扣回。预付款保函金额应等于预付款金额，而非大于。30.【参考答案】B【解析】因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人完成返工后，发包人可以顺延验收时间，但工期不予顺延。31.【参考答案】B【解析】由承包人采购的材料设备，发包人发现其不符合设计要求和合同约定标准的，应要求承包人运离施工场地并重新采购，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。发包人不得自行更换或直接指令降价处理。32.【参考答案】A【解析】因法律法规变化引起合同价格调整的，应由发包人承担，而非承包人。发包人提出设计变更导致工程量变化的，应调整合同价款；暂估价与实际采购价差异的也应调整；工程量清单缺项若非承包人原因造成，也应调整合同价款。33.【参考答案】D【解析】除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。34.【参考答案】B【解析】因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：承包人施工设备的损坏由承包人承担；工程本身的损害由发包人承担；运至施工现场的材料和待安装设备的损害由发包人承担。35.【参考答案】D【解析】承包人不得将其承包的全部工程转包或违法分包，也不得将全部工程肢解后以分包名义转包。分包人不得将其承包的工程再分包。分包合同价款由承包人与分包人结算，但承包人仍需对分包工程向发包人负责。分包工程须经发包人认可或合同约定方可进行。36.【参考答案】B【解析】履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。缺陷责任期满后，发包人应在规定时间内退还履约担保。保修期与缺陷责任期不同，保修期一般长于缺陷责任期。37.【参考答案】A【解析】承包人将其承包的全部工程转包或违法分包的，发包人有权解除合同。发包人逾期付款需达到合同约定的程度，承包人才可解除合同，不能立即解除。工程停工超过一定期限，当事人可以请求解除合同，但并非必须解除。合同解除需符合法定或约定条件。38.【参考答案】B【解析】工程质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。不同部位工程的最低保修期限有所不同，如基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限，屋面防水工程为5年，供热与供冷系统为2个采暖期或供冷期，电气管线、给排水管道等为2年。39.【参考答案】B【解析】发包人未按约定支付工程预付款的，承包人可向发包人发出要求预付的通知，发包人未支付的，承包人有权顺延开工日期，并可就延误的工期和增加的费用向发包人提出索赔。承包人不能立即停工或自行解除合同，应按规定程序处理。40.【参考答案】C【解析】施工合同变更须经发包人和承包人协商一致，变更可导致合同价款的调整，变更应遵循合理原则。变更指令可以由发包人、监理人或承包人提出，并非必须由监理人发出。监理工程师有权在授权范围内发出变更指示。41.【参考答案】B【解析】缺陷责任期一般从工程通过竣工验收之日起计算，期限由发包人与承包人在合同中约定，最长不超过24个月。缺陷责任期内承包人应承担缺陷修复义务，缺陷责任期届满后承包人仍需按合同约定承担保修期内的质量责任。42.【参考答案】B【解析】承包人未按约定时间提交进度款申请单的，监理人可自行审查并报发包人，发包人有权顺延付款时间，并可要求承包人承担因此增加的费用。发包人不能自行调整计量周期或扣除工程款，更不能随意解除合同。43.【参考答案】C【解析】合同争议可通过协商、调解、争议评审、仲裁或诉讼等方式解决。协商和调解并非必经程序。争议评审组的决定对双方有约束力但不具有强制执行力。仲裁或诉讼是解决合同争议的最终途径。争议解决期间，承包人除争议事项外应继续履行合同。44.【参考答案】C【解析】暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人使用，不属于承包人。45.【参考答案】B【解析】监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应按合同约定及时进场施工，做好施工准备工作。因发包人原因导致监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求或解除合同。46.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在确认变更后的14天内，可以向工程师提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。若承包人未在14天内提出报告，视为该变更不涉及合同价款的调整或变更不增加合同价款。47.【参考答案】B【解析】发包人原因造成的工期延误，承包人有权提出工期顺延索赔。选项B属于发包人未履行提供施工场地的义务，是非承包人原因导致的延误，可以索赔。选项A、C、D均为承包人自身原因造成的，不能提出工期索赔。48.【参考答案】D【解析】合同实施偏差分析包括三个内容：一是产生偏差的原因分析，二是合同实施趋势分析，三是偏差责任的分担。偏差产生的原因追究不属于偏差分析的范畴，而是在分析完成后进行的责任认定和处理工作。49.【参考答案】C【解析】因发包人原因暂停施工后的复工费用，包括人工费、材料费、机械费及管理费等，属于承包人实际损失的补偿范围。A项仅补偿直接损失不含利润；B项属于违约赔偿性质；D项由承包人自行承担，不属于补偿范围。50.【参考答案】D【解析】建设工程合同纠纷属于民事纠纷，解决方式主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼（民事诉讼）。行政诉讼是公民、法人或其他组织对行政机关的具体行政行为不服而提起的诉讼，不属于合同纠纷的解决方式。51.【参考答案】C【解析】根据相关规定，质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，故A错误；质量保证金应从竣工结算款中预留，但B表述不够准确；缺陷责任期满且承包人完成缺陷修复义务的，发包人应返还质量保证金，C正确；履约保证金与质量保证金性质不同，D错误。52.【参考答案】D【解析】索赔成立需要同时满足三个条件：一是事件造成了实际的损失或损害；二是造成损失的原因不属于承包人的责任；三是承包人按照合同约定的程序和时间提出了索赔。选项D完整涵盖了这三个条件。53.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程师在收到承包人递交的索赔报告及有关资料后，应在28天内给予答复，要求承包人进一步补充索赔理由和证据，或在28天内将处理结果通知承包人。逾期未答复则视为认可索赔。54.【参考答案】D【解析】发包人的主要义务包括：提供施工场地、提供基础资料、支付工程价款、组织竣工验收等。确保施工质量是承包人的主要义务，发包人负责监督检查工程质量，但不直接承担施工质量的保证义务。55.【参考答案】C【解析】不可抗力造成的损失分担原则是：工程本身的损害由发包人承担；永久工程损坏修复费用由发包人承担；承包人自有机械设备损坏由承包人自行承担；人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用；工期延误可顺延。因此选项C正确。56.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。57.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人应在签订合同前提交履约担保。若承包人未按约定时间提交履约担保，发包人有权解除合同，并可没收承包人已提交的投标担保。这是对承包人违约行为的合同约束措施。58.【参考答案】C【解析】工程变更是指施工合同实施过程中，对合同约定的工程内容所做的修改。变更可以涉及质量、进度、工程量等，由发包人或其授权的工程师发出变更指令。承包人无权自行决定变更施工方案，如需调整施工方案应报监理人和发包人审批。59.【参考答案】D【解析】根据《标准施工招标文件》的规定，除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程、材料、工程设备及临时工程。这是对承包人在工程移交前应承担的照管责任的明确规定。60.【参考答案】C【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准。保险合同中对另有特定期日的，从其规定。工程开工和材料设备运抵以先到为准。61.【参考答案】A【解析】承包人擅自转包或违法分包工程的，发包人有权解除合同，A正确；发包人未按约定支付工程价款，承包人应催告其在合理期限内支付，逾期不支付的才可以解除合同，B错误；因不可抗力致使合同目的无法实现的，双方均可解除合同，C错误；合同解除后，结算和清理条款仍然有效，D错误。62.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在监理人出具竣工付款证书后的28天内，将应支付款项支付给承包人。发包人在28天内未完成支付的，应按照合同约定的利率支付逾期付款利息。63.【参考答案】B【解析】隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知监理人进行检查验收，未经监理人验收或验收不合格的不得隐蔽。若监理人未按时参加验收，承包人可顺延工期，但不能自行隐蔽。验收不合格需返工重新验收，D错误。64.【参考答案】B【解析】根据《民法典》（原《合同法》）的规定，建设工程合同应当采用书面形式。这是因为建设工程合同标的额大、履行期限长、内容复杂，采用书面形式有利于明确双方权利义务，减少纠纷，便于争议解决和合同管理。65.【参考答案】C【解析】合同价款调整的因素包括：法律变化、工程量清单缺项、工程变更、误期赔偿、暂估价等。因承包人原因造成的工程量增加，属于承包人自身责任，不应予以调价，而应由承包人自行承担。选项C错误。66.【参考答案】A【解析】单价合同以工程量清单及其综合单价作为结算依据，工程量按实际完成量计算，发包人承担工程量变化风险，承包商承担单价风险。总价合同中，承包商承担大部分工程量风险，但合同变更可导致调整。成本加酬金合同中，发包人承担实际成本，承包商风险较小，但缺乏成本控制动力。合同类型选择需综合考虑项目特点、设计深度、工期等因素，并非由发包人随意决定。67.【参考答案】D【解析】履约担保金额一般为合同价的10%左右，具体依合同约定。其有效期一般至工程竣工验收合格并移交发包人。承包商可选择银行保函、担保公司保函或保证金等方式提供。但履约担保并非无条件扣款，发包人扣款需有正当理由且按合同约定的程序进行，通常需要证明承包商存在违约行为并经过相应确认程序。68.【参考答案】A【解析】承包人索赔应首先在规定时间内向监理人提交索赔意向通知书，表明索赔意向；随后准备并提交详细的索赔报告及相关证明材料；监理人在收到索赔报告后进行审核，提出处理意见；最后报发包人审批确定索赔金额。索赔意向通知必须在索赔事件发生后28天内提出，否则可能丧失索赔权利。69.【参考答案】C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。因不可抗力导致的工期延误应当顺延，发包人不得因此追究承包人工期违约责任。工程本身的损害、第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人施工设备的损坏由承包人承担。不可抗力发生后，双方应协商解决后续事宜，并非必须立即解除合同。70.【参考答案】B【解析】在施工总分包模式下，发包人与总承包人签订施工合同，总承包人与分包人签订分包合同。承包人作为总包方，对全部工程质量向发包人负责；分包人就其分包工程的质量向承包人负责。若分包工程出现质量问题，发包人可向承包人追责，承包人在承担责任后可依据分包合同向分包人追偿。监理单位负责监督管理，不直接承担质量责任。71.【参考答案】C【解析】合同价款并非一成不变，在特定条件下可以调整。除工程设计变更外，工程签证、索赔、法规政策变化、合同约定调价情形等均可导致合同价款调整。法规变化引起的费用增减属于合同调整的法定情形之一。对于市场价格波动风险，施工合同通常约定一定的风险幅度，超出部分由发包人承担或双方分担，并非完全由承包人承担。72.【参考答案】B【解析】工程师在收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应在28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。如逾期未答复，视为认可承包人提交的竣工结算报告。经确认的竣工结算报告作为工程价款最终结算的依据。承包人对结算价款有异议的，可按合同约定的争议解决方式处理。73.【参考答案】C【解析】承包人明确表示或以行为表明不履行主要义务的，发包人有权解除合同。承包人将承包的工程转包或违法分包的，发包人有权解除合同。因不可抗力致使合同无法履行，当事人双方均可解除合同。但发包人未按时支付工程款时，承包人应先催告，发包人在合理期限内仍未支付的，承包人才可以解除合同，不能直接解除。74.【参考答案】D【解析】缺陷责任期自工程移交发包人之日起计算。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体期限由双方在合同中约定。在缺陷责任期内，承包人应对已交付使用的工程承担质量保修责任。因承包人原因造成工程缺陷的，承包人应负责修复并承担相应费用。缺陷责任期满且无遗留质量问题后，发包人应退还质量保证金。75.【参考答案】C【解析】施工合同争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。当事人可以在合同中约定仲裁条款，也可在争议发生后达成仲裁协议。仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后即发生法律效力，当事人不得就同一争议再申请仲裁或向人民法院起诉。诉讼并非仲裁的前置程序，当事人可选择仲裁也可直接起诉。经双方签字确认的调解协议具有法律约束力。76.【参考答案】B【解析】监理人应在收到承包人提交的竣工验收申请报告后14天内完成审查，并报送发包人。审查内容包括工程是否具备竣工验收条件、竣工资料是否齐全等。如监理人认为不具备验收条件，应通知承包人整改；如认为具备验收条件，应提请发包人组织验收。发包人应在收到竣工验收申请报告后56天内组织验收。77.【参考答案】B【解析】预付款是发包人为了帮助承包人解决施工前期资金周转问题而预先支付的一部分工程款。预付款的支付时间和金额应按合同约定执行。预付款一般从工程进度款中按比例分期扣回，通常在进度款累计达到一定金额后开始扣回，扣回方式在合同中明确约定。预付款比例通常为合同价的10%至30%，并非固定最低限额。78.【参考答案】B【解析】承包人应按合同约定的时间和方法向监理人提交已完工程量报告。监理人收到报告后应在7天内核实已完工程量，并将核实结果通知承包人。如监理人未按约定时间核实，承包人报告中开列的工程量视为被确认。经监理人核实的工程量由承包人签字确认后作为支付工程进度款的依据。79.【参考答案】B【解析】施工合同变更可以由发包人提出，也可以由承包人提出建议，经发包人同意后进行。变更事项原则上应经双方协商一致并签订书面补充协议。但涉及工程设计变更的，可由设计单位出具变更文件，发包人签发变更通知。变更价款的确定按照合同约定的计价原则执行。在紧急情况下，监理工程师可先发出变更指令，事后应及时补办书面手续。80.【参考答案】B【解析】承包人应在签订合同的同时向发包人提交履约担保。履约担保是承包人履行合同义务的保证，与发包人提供预付款担保相对应。发包人也可以在合同签订前要求承包人提供履约担保，但需在合同中明确约定。履约担保的格式和金额应符合合同约定和法律规定，确保担保的有效性和可执行性。81.【参考答案】C【解析】工程签证是发承包双方就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。工程签证可以由承包人提出，也可由发包人提出，经双方确认后方可生效。工程签证应采用书面形式，由双方授权代表签字盖章确认。经确认的工程签证可作为调整合同价款和顺延工期的依据。工程签证与合同变更不同，签证针对的是实际发生的事件确认，而变更是对合同内容的修改。82.【参考答案】B【解析】在《建设工程施工合同（示范文本）》中，工程师是指监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行合同的代表。工程师在授权范围内行使合同约定的职权，