施工员考试《管理实务》模拟真题及答案

施工员考试《管理实务》模拟真题及答案第一部分单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工企业承担了某6层砖混结构住宅楼的施工任务，该项目的项目经理部是施工企业为了完成该项目施工任务而设立的（）。A.临时职能部门B.常设生产部门C.一次性现场生产组织机构D.长期性管理机构2.在施工项目管理中，项目经理处于核心地位，是施工项目目标的实现者和施工项目管理的（）。A.决策者B.组织者C.协调者D.执行者3.建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收合格的规定之一是（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据D.具有完整的质量检查记录4.某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间为4天，其紧前工作有E、F两项，工作E的最早开始时间为第3天，持续时间为2天；工作F的最早开始时间为第4天，持续时间为3天。则工作M的最早开始时间为第（）天。A.6B.7C.8D.95.在工程项目施工过程中，施工技术交底应（）进行。A.在工程开工前一次B.在分部工程施工前C.在分项工程施工前D.在检验批施工前6.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.47.某钢筋混凝土结构工程，设计混凝土强度等级为C30，对同条件养护的试块进行强度检验，其强度的最小值必须达到（）MPa以上，才能判定该检验批强度合格。A.25.0B.27.0C.30.0D.32.08.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在（）kW及以上者，应编制用电组织设计。A.30B.50C.75D.1009.在施工成本控制中，最有效的方法之一是（）。A.价值工程法B.挣值分析法C.专家调查法D.因果分析法10.建设工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.重新进行验收B.严格验收C.有条件验收D.协商验收11.某分项工程计划工程量为1000m³，计划单价为50元/m³；实际工程量为1200m³，实际单价为55元/m³。则该分项工程的进度偏差（CV）为（）元。A.10000B.-10000C.6000D.-600012.在土方工程施工中，基坑开挖深度超过（）m（含），必须编制专项施工方案。A.2B.3C.4D.513.施工项目进度控制的总目标是（）。A.建设工期B.合同工期C.计划工期D.定额工期14.钢筋混凝土梁、板当跨度大于（）m时，模板应起拱，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。A.3B.4C.5D.615.下列各项中，不属于施工项目成本核算内容的是（）。A.人工费B.材料费C.利润D.机械使用费16.建筑施工安全检查评分表中，保证项目有一项不得分，或保证项目小计得分不足（）分，此检查评分表不应得分。A.40B.50C.60D.7017.某工程网络计划中，工作A的总时差为5天，自由时差为3天。如果工作A实际进度拖延了6天，则会影响工期（）天。A.0B.1C.2D.318.施工现场噪声控制技术中，属于控制声源传播途径的措施是（）。A.选用低噪声设备B.隔声罩C.减少作业时间D.佩戴耳塞19.单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报（）备案。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.施工图审查机构D.城市规划部门20.在施工合同中，因发包人原因导致的工程暂停，发包人应承担承包人因此增加的费用和（）。A.工期延误B.机械闲置费C.材料保管费D.窝工费21.某项目采用工程量清单计价模式，分部分项工程费中的人工费为200万元，材料费为500万元，机械费为100万元，管理费费率为10%（以人材机为基数），利润率为5%（以人材机管理费为基数），规费费率为2%（以人材机管理费利润为基数），税金为9%（以人材机管理费利润规费为基数）。则该分部分项工程的含税造价约为（）万元。A.915.30B.960.49C.980.10D.1020.5022.建筑施工企业安全生产管理工作中，属于“三宝”的是（）。A.安全帽、安全带、安全网B.安全帽、安全带、安全鞋C.安全带、安全网、安全绳D.安全帽、安全网、防护栏23.施工现场“四口”防护中，楼梯口的防护要求是（）。A.必须设置牢固的防护栏杆B.必须设置盖板C.必须设置安全网D.必须设置警示标志24.某工程双代号时标网络计划中，某工作波形线的水平投影长度表示（）。A.该工作的总时差B.该工作的自由时差C.该工作的持续时间D.该工作的间隔时间25.施工组织设计是以（）为对象编制的。A.施工项目B.施工单位C.建设单位D.监理单位26.下列关于大体积混凝土浇筑施工的说法，正确的是（）。A.宜在低温条件下进行B.浇筑宜采用全面分层C.混凝土浇筑后，应在12h内加以覆盖和浇水D.保湿养护的持续时间不得少于7d27.施工现场动火作业必须履行的手续是（）。A.动火审批B.编制防火方案C.配备灭火器D.进行安全技术交底28.某项目合同价款为1000万元，预付款比例为20%，主要材料所占比重为60%，则预付款起扣点为（）万元。A.400B.600C.666.67D.833.3329.施工质量控制中，“三检制”是指（）。A.自检、互检、专检B.初检、复检、终检C.巡检、旁站、平行检验D.开工检查、过程检查、竣工验收30.建筑工程质量管理的基本制度是（）。A.质量责任制度B.质量验收制度C.质量保修制度D.质量监督制度31.施工现场临时用水管理中，消防用水量的确定主要取决于（）。A.施工现场面积B.工程类别C.施工现场人数D.消防管道管径32.在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.总持续时间最长B.总持续时间最短C.持续时间均为零D.时距最小33.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知（）进行验收，并形成验收文件。A.建设单位（监理单位）和工程质量监督机构B.建设单位和设计单位C.监理单位和设计单位D.建设单位和勘察单位34.承包人按照合同规定，将部分工程分包给具有相应资质条件的分包人，此行为属于（）。A.违法分包B.转包C.合法分包D.挂靠35.施工项目成本控制过程中，在目标成本确定的基础上，将成本指标层层分解，落实到各部门、各班组及个人，这属于（）。A.全员控制B.全过程控制C.动态控制D.静态控制36.某工程发生质量事故，造成直接经济损失150万元，该事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故37.在钢结构工程施工中，钢结构的涂装环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在（）之间，相对湿度不应大于85%。A.5℃～35℃B.5℃～38℃C.0℃～30℃D.10℃～30℃38.施工合同中，如果发包人未按约定时间支付工程进度款，承包人可以（）。A.停止施工B.加速施工C.解除合同D.提起诉讼39.施工现场固体废物的处理方法中，属于物理处理的是（）。A.焚烧B.热解C.筛分D.堆肥40.单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向（）提交工程验收报告。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督站第二部分多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.施工项目经理的职责包括（）。A.贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策B.建立各种专业管理体系，并组织实施C.主持编制项目管理实施规划D.对资源进行动态管理E.进行授权范围内的利益分配42.下列关于网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路上的工作总时差为零B.关键线路上的工作自由时差为零C.关键线路是总持续时间最短的线路D.关键线路只有一条E.关键线路可能转移43.建筑工程施工质量验收层次划分包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批E.单项工程44.施工现场安全检查的主要形式有（）。A.定期检查B.日常性检查C.季节性检查D.节假日检查E.专项检查45.下列属于施工项目成本控制措施的有（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.行政措施46.钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作（）检验，其质量必须符合有关标准的规定。A.屈服强度B.抗拉强度C.伸长率D.冷弯性能E.冲击韧性47.施工现场平面布置设计的原则包括（）。A.在满足施工要求的前提下，少占地B.合理布置运输道路，减少二次搬运C.施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求D.充分利用既有建筑物和构筑物为施工服务E.临时设施应方便生产和生活，办公区应远离施工现场48.下列情况中，属于违法分包的有（）。A.分包单位将其承包的工程再分包的B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的C.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的D.分包单位将其承包的工程全部肢解后以分包的名义分别转给他人承包的E.施工合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的49.施工进度计划的调整方法包括（）。A.调整关键线路的长度B.调整非关键工作时差C.增减工作项目D.调整逻辑关系E.重新估计资源的投入50.高处作业安全防护设施验收应包括的主要内容有（）。A.所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况B.技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质C.技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况D.扣件和连接件的紧固程度E.安全防护设施的用品及设备的性能51.关于施工中混凝土养护的说法，正确的有（）。A.混凝土浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水B.混凝土的浇水养护时间，对采用硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7dC.混凝土的浇水养护时间，对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14dD.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态E.混凝土养护用水应与拌制用水相同52.建设工程索赔成立的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔事件必须是由于发包人的原因造成的E.索赔金额必须经过审计机构的审核53.施工现场消防安全管理的主要内容包括（）。A.建立健全防火安全制度B.严格执行动火审批制度C.配备足够的消防器材D.保证消防通道畅通E.现场严禁吸烟54.影响施工质量的因素主要有（）。A.人B.材料C.机械D.方法E.环境55.下列文件中，属于建设工程施工合同文件组成部分的有（）。A.中标通知书B.投标函及其附录C.专用合同条款D.技术标准和要求E.工程量清单56.土方填筑时，常用的压实方法有（）。A.碾压法B.夯实法C.振动压实法D.水冲法E.换填法57.双代号网络计划中，工作的时间参数包括（）。A.最早开始时间B.最早完成时间C.最迟开始时间D.最迟完成时间E.总时差58.施工项目管理规划大纲的内容包括（）。A.项目概况B.项目范围管理规划C.项目管理目标规划D.项目成本管理规划E.项目现场平面布置图59.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当（）。A.对作业人员进行相应的安全生产教育培训B.制定专项施工方案C.编制安全技术措施D.报监理单位审批E.请专家论证60.施工过程中，下列材料必须进行见证取样检测的有（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料第三部分填空题（共10题，每题1分）61.施工项目管理的核心任务是施工项目的（）。62.在工程网络计划中，工作i-j的总时差等于其（）与最迟开始时间之差。63.建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、（）”的方针。64.当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（）或非破损检测方法，按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。65.施工成本按成本构成要素分解为人工费、材料费、（）、企业管理费、规费、利润和税金。66.施工现场“五临边”是指：沟、坑、槽边、（）、楼层周边、梯段侧边、卸料平台侧边。67.建设工程施工合同按付款方式不同，可分为总价合同、单价合同和（）。68.建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。69.单位工程观感质量检查的评定等级分为好、一般、（）。70.网络计划工期优化是指通过（）来缩短计算工期。第四部分简答题（共5题，每题6分）71.简述施工项目成本管理的流程。72.简述建筑工程施工质量验收的要求。73.简述施工现场文明施工管理的主要内容。74.简述单位工程施工组织设计的内容。75.简述施工合同索赔的处理程序。第五部分案例分析题（共4题，每题15分）76.案例背景：某施工单位承建一栋18层框架剪力墙结构住宅楼工程，建筑面积32000m²，合同工期为480天。项目经理部编制的施工进度计划网络图如下图所示（单位：天）。网络图中逻辑关系如下：A→D→G→JB→E→H→JC→F→I→K其中，A工作持续时间为60天，B工作持续时间为90天，C工作持续时间为30天；D工作持续时间为30天，E工作持续时间为60天，F工作持续时间为30天；G工作持续时间为60天，H工作持续时间为90天，I工作持续时间为60天；J工作持续时间为30天，K工作持续时间为60天。在工程施工过程中，发生了以下事件：事件一：A工作施工中遇到地下障碍物，导致停工10天，增加机械闲置费和人工窝工费合计2万元。事件二：E工作施工中，因业主提供的材料进场延误，导致E工作持续时间延长20天，增加人工费3万元，机械闲置费1万元。事件三：H工作施工中，因施工单位操作不当，发生质量事故，导致返工，H工作持续时间延长15天，增加材料费5万元，人工费2万元。事件四：J工作施工前，业主提出设计变更，导致J工作量增加，J工作持续时间延长10天，增加费用8万元。问题：（1）计算该网络计划的总工期及关键线路。（2）分别判断事件一、二、三、四中，施工单位是否可以提出工期和费用索赔？说明理由。（3）计算实际总工期。（4）假设上述事件均发生，施工单位可获得的工期索赔为多少天？总工期实际为多少天？77.案例背景：某商住楼工程，地下1层，地上12层，框架剪力墙结构。施工单位与建设单位签订了施工合同。在施工过程中发生如下事件：事件一：在基础施工阶段，施工队未按施工方案要求进行基坑降水，导致基坑边坡局部失稳坍塌，造成3人重伤，直接经济损失80万元。事件二：在主体结构施工中，对进场的Φ25钢筋进行抽样检查，其中有一批钢筋屈服强度实测值为400MPa，抗拉强度实测值为550MPa，伸长率为16%。该钢筋牌号为HRB400，标准要求屈服强度≥400MPa，抗拉强度≥540MPa，伸长率≥16%。事件三：监理工程师在对二层梁板钢筋工程验收时，发现梁底钢筋受力方向错误，且钢筋间距偏差过大。问题：（1）事件一中，安全事故属于哪个等级？该事故的处理应遵循什么原则？（2）事件二中，该批钢筋是否合格？为什么？（3）针对事件三，请写出施工单位的整改措施。（4）简述钢筋隐蔽工程验收的内容。78.案例背景：某办公楼装修工程，建筑面积8000m²。施工单位编制了施工组织设计并经监理工程师审核批准。在装饰装修施工阶段，发生了以下情况：（1）在室内涂装施工时，正值夏季高温，施工队为了抢工期，在中午烈日当空时进行涂刷，结果涂层出现流坠、气泡现象。（2）在吊顶工程施工中，木龙骨未进行防火处理，直接安装石膏板。（3）室内地面采用瓷砖铺设，铺设前未进行基层处理，直接干铺瓷砖。铺设后第二天检查发现有空鼓现象，空鼓率达到15%。（4）工程完工后，施工单位提交了工程竣工验收报告，建设单位组织了验收，验收合格后，施工单位将工程移交给了建设单位。问题：（1）分析涂装施工出现质量问题的主要原因及正确做法。（2）指出吊顶工程施工中的不妥之处，并说明理由。（3）分析瓷砖地面空鼓的主要原因。（4）工程竣工验收应具备哪些条件？79.案例背景：某住宅楼工程，合同价款为5000万元。合同约定：预付款为合同价款的20%，开工前支付；工程进度款按月支付；质量保证金为工程竣工结算价款的3%。工程于2023年1月1日开工，合同工期为12个月。施工单位按月申报工程进度款，经监理工程师审核确认的进度款如下：1月份：300万元2月份：400万元3月份：500万元4月份：600万元5月份：700万元6月份：800万元7月份：700万元8月份：600万元9月份：500万元10月份：400万元11月份：300万元12月份（竣工）：200万元主要材料费占工程价款的比重为60%，预付款从累计完成工程款达到起扣点后的当月起，按平均扣回法扣回。在施工过程中，发生了一项设计变更，增加了一项新的工作内容，该部分合同价款增加200万元。问题：（1）计算该工程的预付款及起扣点。（2）计算预付款开始扣回的月份，以及该月应扣回的预付款金额。（3）计算该工程的实际总造价。（4）计算竣工结算时，建设单位应扣留的质量保证金和应支付的竣工结算款。参考答案第一部分单项选择题1.C2.B3.A4.B5.D6.A7.C8.B9.B10.A11.A12.B13.B14.B15.C16.A17.B18.B19.A20.A21.B22.A23.A24.B25.A26.A27.A28.C29.A30.A31.B32.A33.A34.C35.A36.A37.B38.A39.C40.A第二部分多项选择题41.ABCD42.ABE43.ABCD44.ABCDE45.ABCD46.ABCD47.ABCD48.ABCE49.ABCDE50.ABCD51.ABCDE52.ABC53.ABCDE54.ABCDE55.ABCDE56.ABC57.ABCDE58.ABCD59.ABC60.ABCDE第三部分填空题61.目标控制62.最早开始时间63.预防为主64.钻芯65.施工机具使用费66.屋面周边67.成本加酬金合同68.369.差70.压缩关键工作的持续时间第四部分简答题71.施工项目成本管理的流程包括：（1）成本预测：根据项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计。（2）成本计划：以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。（3）成本控制：在施工过程中，对影响施工项目成本的各种因素加强管理，并采用各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内。（4）成本核算：按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本。（5）成本分析：在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作。（6）成本考核：将项目施工成本总计划支出与实际支出进行对比分析，考核项目成本控制目标的完成情况。72.建筑工程施工质量验收的要求包括：（1）建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。（2）建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。（4）工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。（5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。（6）涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。（7）检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。（8）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。（9）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。（10）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。73.施工现场文明施工管理的主要内容：（1）规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生。（2）科学组织施工，减少施工对周围居民和环境的影响。（3）保证职工的安全和身体健康。（4）遵守施工现场的治安管理规定，维护社会治安。（5）搞好环境卫生，设置必要的临时设施。（6）做好施工现场的防火、防盗、防煤气中毒等安全保卫工作。（7）按规定张挂“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场平面图。74.单位工程施工组织设计的内容通常包括：（1）工程概况；（2）施工部署；（3）施工进度计划；（4）施工准备与资源配置计划；（5）主要施工方案；（6）施工现场平面布置；（7）主要施工管理计划（包括进度、质量、安全、环境、成本等管理计划）。75.施工合同索赔的处理程序：（1）索赔意向通知：索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）索赔资料的准备：包括索赔的事实依据、合同依据、索赔金额或工期计算书、证明材料等。（3）索赔文件的提交：在发出索赔意向通知后28天内，向监理工程师提交正式的索赔报告。（4）工程师审核：工程师在收到索赔报告后28天内，对索赔理由和证据进行审核，并答复承包人。（5）协商：若双方对索赔处理有异议，可进行协商。（6）仲裁或诉讼：若协商不成，可按合同约定的争议解决方式（仲裁或诉讼）处理。第五部分案例分析题76.（1）计算各线路持续时间：①A→D→G→J:60+30+60+30=180天②B→E→H→J:90+60+90+30=270天③C→F→I→K:30+30+60+60=180天该网络计划的总工期为270天。关键线路是：B→E→H→J。（2）事件一：A工作遇到地下障碍物，属于建设单位应承担的风险，且A工作总时差为90天（270-180），延误10天未超过总时差，不影响总工期。故：不可提出工期索赔；可以提出费用索赔（2万元）。事件二：E工作因业主材料延误，属于建设单位原因，E工作在关键线路上，延误20天会影响总工期。故：可以提出工期索赔（20天）和费用索赔（4万元）。事件三：H工作因施工单位操作不当，属于施工单位原因。故：不可提出工期和费用索赔。事件四：J工作因业主设计变更，属于建设单位原因，J工作在关键线路上，延误10天会影响总工期。故：可以提出工期索赔（10天）和费用索赔（8万元）。（3）实际总工期=原计划工期+责任在建设单位的延误-责任在建设单位的赶工（如有）。责任在建设单位的延误：E工作20天，J工作10天。责任在施工单位的延误：H工作15天。实际总工期=270+20+10+15=315天。（4）施工单位可获得工期索赔：事件二（20天）+事件四（10天）=30天。总工期实际为：270（原工期）+30（索赔）+15（承包人延误）=315天。77.（1）安全事故等级：事故造成3人重伤，直接经济损失80万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于一般事故（3人以下死亡，10人以下重伤，1000万元以下直接经济损失）。事故处理原则：“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。（2）该批钢筋合格。理由：HRB400钢筋的标准要求是屈服强度≥400MPa，抗拉强度实测值屈服强度为400MPa，满足要求；抗拉强度为550MPa，满足要求；伸长率为16%，满足要求。虽然屈服强度是极限值，但只要达到标准值即为合格。（3）整改措施：1.立即停止下道工序施工，报告监理工程师。2.拆除错误的梁底钢筋，按设计图纸和规范要求重新绑扎。3.调整钢筋间距，使其符合规范和设计要求。4.自检合格后，重新报请监理工程师验收。（4）钢筋隐蔽工程验收的内容：1.纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；2.钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；3.箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；4.预埋件的规格、数量、位置等；5.保护层厚度。78.（1）主要原因：高温环境下，涂料溶剂挥发过快，导致涂层表面迅速干