2026年监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题及答案

2026年监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题及答案考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，下列关于合同的说法中，正确的是（）。A.合同当事人是平等主体的自然人、法人及其他组织B.合同设立的权利义务关系只涉及财产关系C.合同是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议D.限制民事行为能力人订立的合同一律无效2.要约是希望与他人订立合同的意思表示，下列选项中，属于要约的是（）。A.拍卖公告B.招标公告C.招标文件D.招标文件中的投标邀请书3.根据《民法典》，下列关于合同生效时间的说法中，正确的是（）。A.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，任何一方都可以要求签订确认书，签订确认书时合同成立C.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人达成合意时合同成立D.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字时合同成立4.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.订立时显失公平的合同C.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同5.根据《民法典》，可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消灭。A.1年B.2年C.3年D.5年6.根据《民法典》，下列关于合同履行的说法中，正确的是（）。A.当事人就履行地点约定不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行B.当事人就履行期限约定不明确，履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但应当给对方必要的准备时间C.当事人就价款或者报酬约定不明确，按照合同有关条款或者交易习惯确定D.履行地点不明确，给付不动产的，在履行义务一方所在地履行7.根据《民法典》，合同履行过程中，债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以（）。A.终止履行B.中止履行C.借款履行D.拒绝履行8.根据《民法典》，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。后履行一方有权拒绝其履行的权利称为（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.撤销权9.根据《民法典》，因债务人无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。该权利属于（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.撤销权10.根据《民法典》，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向（）承担违约责任。A.第三人B.债权人C.双方D.第三人及债权人11.根据《民法典》，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.无限责任保证D.一般保证和连带责任保证12.根据《民法典》，建设工程合同中，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程（）。A.折价B.出租C.抵押D.买卖13.根据《民法典》，下列关于建设工程合同的说法中，错误的是（）。A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同D.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程全部肢解以后分别发包给几个承包人14.根据《民法典》，勘察、设计合同的当事人是（）。A.发包人与承包人B.发包人与勘察人、设计人C.勘察人、设计人与监理人D.勘察人、设计人与施工人15.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位在勘察、设计合同履行期间，未经（）同意，不得将所承揽的勘察、设计任务转让给第三方。A.发包人B.监理人C.项目负责人D.项目法人16.根据《民法典》，勘察、设计合同中，发包人主要有（）义务。A.提供勘察、设计基础资料B.支付勘察、设计费C.提供必要的施工条件D.接受阶段成果17.根据《民法典》，设计合同中，设计人的主要义务不包括（）。A.按合同约定提交设计文件B.对设计文件的质量负责C.协助解决施工中出现的设计问题D.对施工现场的施工质量负责18.根据《民法典》，物资采购合同中，交货日期的确定，下列说法正确的是（）。A.需方自提的，以出卖方签发提货单的日期为准B.供方送货的，以供方按合同规定通知的送货日期为准C.需方自提的，以供方按合同规定通知的提货日期为准D.供方代办运输的，以需方收货戳记的日期为准19.根据《民法典》，物资采购合同中，验收的主要方式不包括（）。A.驻厂验收B.现场提货验收C.供货人验收D.共同验收20.根据《民法典》，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。下列关于委托合同的说法中，正确的是（）。A.委托人可以随时解除委托合同B.受托人可以随时解除委托合同C.委托人或者受托人可以随时解除委托合同D.当事人双方解除委托合同不需要通知对方21.根据《民法典》，监理合同中，委托人主要有（）义务。A.选择工程总承包人B.选择监理人C.提供开展监理工作所需条件D.支付监理报酬22.根据《民法典》，监理合同中，监理人的主要义务不包括（）。A.选定项目总监理工程师B.不得与被监理工程的承包单位存在利害关系C.负责外部协调工作D.将监理人员的姓名、职务、资质情况告知委托人23.根据《民法典》，下列关于建设工程监理的说法中，正确的是（）。A.工程监理单位应当代表建设单位对施工质量实施监督B.工程监理单位应当代表施工单位对施工质量实施监督C.工程监理单位应当代表建设单位对施工质量实施监理，对施工质量承担监理责任D.工程监理单位应当对施工质量承担全部责任24.根据《招标投标法实施条例》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.3日B.5日C.7日D.15日25.根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于（）日。A.3B.5C.7D.1026.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。招标文件中规定的（）不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。A.投标报价B.技术标准C.对投标人的资格审查D.标底27.根据《招标投标法实施条例》，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目相应的能力。联合体中标的，联合体各方应当（）。A.分别与招标人签订合同B.共同与招标人签订合同C.分别与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任28.根据《招标投标法实施条例》，下列关于投标保证金的说法中，错误的是（）。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金29.根据《招标投标法实施条例》，下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。A.招标人可以自行依法确定评标委员会成员B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成C.评标委员会成员的名单在开标时应当公布D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会30.根据《招标投标法实施条例》，下列关于中标的说法中，错误的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人B.公示期不得少于3日C.招标人应当向中标人发出中标通知书D.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力31.根据《民法典》，下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的是（）。A.发包人未按照约定支付工程进度款的，承包人可以立即停止施工B.建设工程竣工后，承包人应当邀请发包人进行验收C.因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求承包人在合理期限内无偿修理或者返工D.当事人对建设工程的交付使用日期没有约定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为交付使用日期32.根据《民法典》，发包人在不妨碍承包人正常进行的情况下，可以检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知（）检查。A.发包人B.监理人C.设计人D.建设行政主管部门33.根据《民法典》，发包人收到承包人提交的竣工验收报告后（）内不组织验收，或者验收后（）内不提出修改意见的，视为竣工验收合格。A.7日；15日B.14日；28日C.15日；30日D.28日；56日34.根据《民法典》，建设工程竣工结算文件应当经（）签署确认。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人35.根据《民法典》，下列关于工程保修的说法中，错误的是（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任C.建设工程的保修期自工程竣工之日（即竣工验收合格之日）起计算D.供热系统的保修期自2月1日起计算36.根据《民法典》，因设计原因造成建设工程质量不符合约定的，由（）承担违约责任。A.设计人B.施工人C.发包人D.监理人37.根据《民法典》，下列关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.工程变更价款的调整，由承包人提出，发包人审核B.工程变更价款的调整，由发包人提出，承包人审核C.工程变更价款的调整，由发包人提出，监理人审核D.工程变更价款的调整，由承包人提出，监理人审核38.根据《民法典》，承包人行使工程变更索赔权的必要前提是（）。A.工程变更已经发包人确认B.工程变更已经监理人确认C.工程变更已经承包人确认D.工程变更已经设计人确认39.根据《民法典》，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。下列关于不可抗力后果承担的说法中，错误的是（）。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任B.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任C.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失D.因不可抗力造成的损失，由当事人双方平均分担40.根据《民法典》，索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出（）的要求。A.索赔款B.工期顺延C.赔偿损失D.索赔款或工期顺延41.根据《建设工程监理规范》，监理人应在施工进度计划经（）批准后实施。A.建设单位B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理工程师42.根据《建设工程监理规范》，工程开工报审表中，工程项目的（）签字后，总监理工程师签署同意开工意见。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.监理单位项目负责人43.根据《建设工程监理规范》，分项工程验收应由（）组织。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.施工单位项目经理D.建设单位代表44.根据《建设工程监理规范》，单位工程竣工验收应由（）组织。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.质量监督站45.根据《建设工程监理规范》，工程变更单中，设计单位提出的工程变更应由（）签字。A.建设单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师46.根据《建设工程监理规范》，工程计量单中，施工单位自检合格后，应报（）审核。A.建设单位B.监理机构C.设计单位D.质量监督站47.根据《建设工程监理规范》，工程暂停令由（）签发。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.监理工程师48.根据《建设工程监理规范》，工程监理期间，监理资料的管理由（）负责。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总监理工程师49.根据《建设工程监理规范》，监理规划应当在（）完成后编制完成。A.设计交底B.施工组织设计C.第一次工地会议D.工程开工50.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应在（）前完成编制。A.工程开工B.专项工程施工开始C.设计交底D.第一次工地会议二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《民法典》，下列选项中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同B.恶意串通，损害他人合法权益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同E.因重大误解订立的合同2.根据《民法典》，下列关于要约的说法中，正确的有（）。A.要约是希望与他人订立合同的意思表示B.要约内容具体确定C.要约必须表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束D.要约可以撤回E.要约可以撤销3.根据《民法典》，下列关于承诺的说法中，正确的有（）。A.承诺应当在要约确定的期限内到达要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.受要约人超过承诺期限发出承诺的，为新要约D.受要约人超过承诺期限发出承诺，除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则视为新要约E.承诺可以撤回，但不得撤销4.根据《民法典》，下列关于合同履行的说法中，正确的有（）。A.当事人就履行地点没有约定或者约定不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行B.当事人就履行期限没有约定或者约定不明确，履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但应当给对方必要的准备时间C.当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确，没有补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定D.履行地点不明确，给付不动产的，在履行义务一方所在地履行E.履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担5.根据《民法典》，下列关于同时履行抗辩权的说法中，正确的有（）。A.当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行B.一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求C.一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行请求D.同时履行抗辩权只能由先履行一方行使E.同时履行抗辩权可以适用于双务合同6.根据《民法典》，下列关于定金的说法中，正确的有（）。A.定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%B.给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金C.收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金D.定金合同自实际交付定金时成立E.定金合同自成立时生效7.根据《民法典》，下列关于建设工程合同的说法中，正确的有（）。A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.发包人可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同D.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以将全部建设工程肢解以后分别发包给几个承包人E.建设工程主体结构的施工必须由总承包人自行完成8.根据《民法典》，勘察、设计合同中，发包人的主要义务有（）。A.提供勘察、设计基础资料B.提供必要的施工条件C.支付勘察、设计费D.提交符合要求的设计文件E.协助解决施工中出现的设计问题9.根据《民法典》，勘察、设计合同中，设计人的主要义务有（）。A.按合同约定提交设计文件B.对设计文件的质量负责C.支付勘察、设计费D.协助解决施工中出现的设计问题E.对施工现场的施工质量负责10.根据《民法典》，物资采购合同中，验收的内容包括（）。A.数量验收B.质量验收C.包装验收D.运输验收E.价格验收11.根据《民法典》，下列关于委托合同的说法中，正确的有（）。A.委托合同是双务合同B.委托合同是有偿合同C.委托合同既可以是有偿的，也可以是无偿的D.委托人可以随时解除委托合同E.受托人可以随时解除委托合同12.根据《民法典》，监理合同中，委托人的主要义务有（）。A.选择工程总承包人B.提供开展监理工作所需条件C.支付监理报酬D.选定项目总监理工程师E.负责外部协调工作13.根据《民法典》，监理合同中，监理人的主要义务有（）。A.选定项目总监理工程师B.不得与被监理工程的承包单位存在利害关系C.负责外部协调工作D.将监理人员的姓名、职务、资质情况告知委托人E.认真履行职责，客观公正地执行监理任务14.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中规定的投标人资格条件有（）。A.技术规格B.标底C.对投标人的资格审查D.评标标准E.投标报价15.根据《招标投标法实施条例》，下列关于投标保证金的说法中，正确的有（）。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.投标保证金应当以现金或者支票形式提交E.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金16.根据《招标投标法实施条例》，下列关于评标委员会组成的说法中，正确的有（）。A.评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会成员人数为5人以上单数C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.招标人可以自行依法确定评标委员会成员E.评标委员会成员的名单在评标结果公布前应当保密17.根据《招标投标法实施条例》，下列关于中标候选人的公示的说法中，正确的有（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人B.公示期不得少于3日C.公示期间，招标人可以接受投标人提出的异议D.招标人应当向中标人发出中标通知书E.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力18.根据《民法典》，下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的有（）。A.建设工程竣工后，承包人应当邀请发包人进行验收B.因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求承包人在合理期限内无偿修理或者返工C.建设工程竣工结算文件应当经发包人和承包人签署确认D.建设工程竣工后，承包人应当向建设单位提交工程竣工验收报告E.建设工程竣工后，发包人应当在收到承包人提交的竣工验收报告后14日内组织验收19.根据《民法典》，发包人在不妨碍承包人正常进行的情况下，可以检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知（）检查。A.发包人B.监理人C.设计人D.建设行政主管部门E.质量监督站20.根据《民法典》，下列关于工程保修的说法中，正确的有（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任C.建设工程的保修期自工程竣工之日（即竣工验收合格之日）起计算D.供热系统的保修期自2月1日起计算E.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期限为5年21.根据《民法典》，因设计原因造成建设工程质量不符合约定的，由（）承担违约责任。A.设计人B.施工人C.发包人D.监理人E.承包人22.根据《民法典》，工程变更价款的调整，应当遵循（）的原则。A.公平B.公正C.按照合同约定的方法D.没有约定或约定不明确的，可以协商补充E.没有约定或约定不明确的，按照交易习惯确定23.根据《民法典》，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，当事人可以（）。A.部分或者全部免除责任B.部分或者全部不承担责任C.部分或者全部赔偿损失D.部分或者全部不赔偿损失E.继续履行合同24.根据《民法典》，索赔是指索赔方在合同履行过程中，对于（）的情况造成的损失，向对方提出的要求。A.并非自己的过错B.应由对方承担责任C.自己的过错D.不可抗力E.双方的过错25.根据《建设工程监理规范》，监理工程师在施工过程中，应当对（）进行旁站监理。A.关键部位B.关键工序C.施工单位自检D.监理人员巡视E.设计单位交底26.根据《建设工程监理规范》，分项工程质量验收合格的条件有（）。A.所含检验批的质量均应验收合格B.观感质量应符合要求C.质量控制资料应完整D.有关安全、功能的检验资料应完整E.主要功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定27.根据《建设工程监理规范》，单位工程竣工验收的条件有（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有监理单位签署的工程保修书E.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件28.根据《建设工程监理规范》，工程暂停令由（）签发。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理工程师D.建设单位项目负责人E.总监理工程师代表29.根据《建设工程监理规范》，工程变更单中，涉及设计变更的，应由（）签字。A.建设单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.承包单位项目负责人30.根据《建设工程监理规范》，监理资料的管理，应做到（）。A.及时收集B.整理C.归档D.保存E.修改三、案例分析题（共6题，每题13.33分，共80分。请根据背景资料，回答问题）案例一：建设工程招标投标某政府投资的市政工程项目，预算造价约8000万元。建设单位依法公开招标，该项目划分为两个标段：标段一为土建工程，标段二为安装工程。招标文件规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得相互串通投标。1.招标人在招标文件中规定了投标有效期、投标保证金、项目技术标准和要求、合同主要条款。请问招标文件中还有哪些内容应当包括？2.某投标人A在投标截止时间前3天，要求撤回其投标文件，请问招标人应如何处理？为什么？3.在评标过程中，评标委员会发现投标人B的报价明显低于其他投标人的报价，且无法提供合理的说明。请问评标委员会应当如何处理？4.某投标人C与投标人D为同一集团下属子公司，在投标过程中存在串通投标行为。请问该投标行为是否有效？如果有效，应当如何处理？案例二：建设工程施工合同订立某房地产开发公司（发包人）与某建筑公司（承包人）就一栋商业办公楼的建设工程签订了书面施工合同。合同约定：合同价为人民币1.2亿元；开工日期为2025年3月1日；竣工日期为2025年10月1日；质量标准为合格。在合同履行过程中，发生了如下事件：1.发包人在招标文件中发布了招标公告，并在招标文件中规定了投标保证金为80万元。投标人投标时提交了80万元的投标保证金。2.开标后，评标委员会推荐了3名中标候选人：第一名A公司，第二名B公司，第三名C公司。招标人确定了排名第一的中标候选人A公司后，向其发出了中标通知书。3.中标通知书发出后，招标人发现A公司报价虽然最低，但主要人员资格不符合招标文件要求。招标人遂以“中标人资质不符”为由，拒绝与A公司签订合同，并将项目另行发包给B公司。请问：1.招标文件中关于投标保证金的规定是否符合法律规定？为什么？2.中标通知书发出后，招标人是否有权拒绝与中标人签订合同？为什么？3.如果招标人拒绝与中标人签订合同，应当承担什么法律责任？案例三：建设工程施工合同履行与工程变更某工程项目施工合同履行过程中，发生了如下事件：1.工程开工后，承包人按照合同约定提交了施工组织设计，经总监理工程师审查同意后实施。2.施工过程中，由于业主要求，将原设计中的一段道路宽度由10米变更为15米。监理工程师向承包人发出了工程变更通知单。3.承包人接到变更通知后，认为该变更导致其施工成本增加，遂向监理工程师提交了工程变更报价单，报价为增加造价50万元。4.监理工程师对承包人的报价进行了审核，认为变更后的工程量增加了，但报价过高，双方协商未果，监理工程师按合同约定的方法计算了变更价款。请问：1.工程变更价款的确定原则是什么？2.监理工程师对工程变更试卷答案一、单项选择题（共50题，每题1分）1.C*解析：A选项错误，自然人、法人、其他组织均可；B选项错误，合同设立的权利义务关系既涉及财产关系也涉及人身关系（如委托合同）；D选项错误，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人同意或者追认后有效。2.D*解析：A、B、C选项均为“要约邀请”，旨在引人向自己发出要约；D选项“投标邀请书”是向特定法人或其他组织发出的，具有订立合同的目的，属于要约。3.B*解析：A选项错误，应当是“签字或者盖章时合同成立”；C选项错误，达成合意即成立，不要求形式；D选项错误，签字和盖章具有同等法律效力。4.D*解析：A、B、C选项属于可撤销合同或效力待定合同；D选项违反法律、行政法规的强制性规定，属于无效合同。5.A*解析：根据《民法典》，撤销权自权利人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。6.B*解析：A选项错误，给付货币的，在接受货币一方（通常为债权人）所在地履行；C选项错误，价款或报酬没有约定，先按合同条款或交易习惯确定；D选项错误，给付不动产的，在不动产所在地履行。7.B*解析：根据《民法典》，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力情形的，可以中止履行（不安抗辩权）。8.B*解析：应当先履行债务的当事人未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求，这是先履行抗辩权。9.D*解析：因债务人放弃债权、无偿转让财产或者以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为，这是撤销权。10.B*解析：债务人向第三人履行，第三人不是合同当事人，债务人未履行的，债权人只能向债务人追责。11.B*解析：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。12.A*解析：发包人未支付工程价款，承包人可以协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。13.D*解析：根据《民法典》，发包人不得将全部建设工程肢解以后分别发包给几个承包人。14.B*解析：勘察、设计合同的当事人是发包人与勘察人、设计人。15.A*解析：根据《建设工程勘察设计管理条例》，勘察、设计单位在勘察、设计合同履行期间，未经发包人同意，不得将所承揽的勘察、设计任务转让给第三方。16.A*解析：发包人的主要义务是提供勘察设计基础资料、支付费用等。17.D*解析：设计人不对施工现场的施工质量负责，施工质量由施工单位负责。18.C*解析：需方自提的，以供方按合同规定通知的提货日期为准。19.C*解析：验收方式包括驻厂验收、现场提货验收、供方验收、共同验收。供货人验收通常指供方内部验收，不属于外部验收的主要方式。20.A*解析：根据《民法典》，委托人可以随时解除委托合同，受托人也可以随时解除委托合同。21.C*解析：发包人的主要义务包括提供条件、支付报酬等。22.A*解析：监理人应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。23.C*解析：监理人代表建设单位对施工质量实施监理，对施工质量承担监理责任（而非全部责任）。24.A*解析：澄清或修改应当在截止时间3日前。25.B*解析：发售期不得少于5日。26.C*解析：招标文件不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，资格审查属于条件之一。27.D*解析：联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同。28.D*解析：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标人退还投标保证金。对于中标人，通常是在签订合同时退还，而非5日内。29.D*解析：评标委员会成员名单在评标结果公布前应当保密；招标人依法组建评标委员会；评标委员会由招标人代表和专家组成。30.B*解析：公示期不得少于3日。31.C*解析：因承包人原因导致质量不合格，发包人有权请求修理或返工。32.B*解析：隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人和监理人检查。33.C*解析：发包人收到报告后14日内不组织验收或验收后28日内不提出意见的，视为验收合格（此处选项为15日、30日，通常为14日和28日，按选项C对应标准理解）。34.D*解析：工程竣工结算文件应当经发包人和承包人签署确认。35.D*解析：供热系统的保修期自2月1日起计算，而非工程竣工之日。36.A*解析：因设计原因造成质量不符合约定，由设计人承担责任。37.D*解析：工程变更价款由承包人提出，监理人审核。38.A*解析：承包人行使索赔权的前提是工程变更已经发包人确认。39.D*解析：不可抗力后果的处理：不能履行合同部分或全部免责；迟延履行后发生不可抗力不免除违约责任；应当及时通知对方减轻损失。不可抗力造成的损失不平均分担，而是根据责任划分。40.D*解析：索赔包括索赔款和工期顺延两种形式。41.B*解析：施工进度计划由总监理工程师审批。42.A*解析：开工报审表中，建设单位项目负责人签字后，总监理工程师签署同意开工意见。43.B*解析：分项工程验收由专业监理工程师组织。44.B*解析：单位工程竣工验收由建设单位组织。45.B*解析：涉及设计变更的，设计单位项目负责人签字。46.B*解析：工程计量单中，施工单位自检合格后报监理机构审核。47.B*解析：工程暂停令由总监理工程师签发。48.C*解析：监理资料的管理由监理单位负责。49.C*解析：监理规划应在第一次工地会议前完成编制。50.B*解析：监理实施细则应在专项工程施工开始前编制完成。二、多项选择题（共30题，每题2分）1.BCD*解析：A选项重大误解是可撤销合同；BCD选项属于无效合同的情形。2.ABCD*解析：要约必须具有订立合同的目的（C），内容具体确定（B），经受要约人承诺要约人即受约束（C），可以在要约生效前或生效后撤回或撤销（D）。3.ABC*解析：承诺可以撤回，也可以撤销；受要约人逾期承诺视为新要约。4.ABCE*解析：履行地点不明确，给付不动产的，在不动产所在地履行（D错误）。5.ABCE*解析：同时履行抗辩权适用于没有先后履行顺序的双务合同。6.ABCD*解析：定金合同自实际交付时成立（D正确）；收受定金的一方不履行债务，应当双倍返还定金（C正确）。7.ABCE*解析：发包人不得将全部建设工程肢解以后分别发包给几个承包人（D错误）。8.ABC*解析：提交符合要求的设计文件和协助解决施工中出现的设计问题是设计人的义务（D、E错误）。9.ABD*解析：支付勘察设计费是发包人的义务（C错误）；对施工现场施工质量负责是施工单位的义务（E错误）。10.ABC*解析：验收主要关注数量、质量、包装。价格验收属于结算范畴。11.CD*解析：委托合同可以是双务也可以是单务；可以是有偿也可以是无偿（A、B错误）；委托人可以随时解除，受托人也可以随时解除（C、D正确）。12.BC*解析：选择工程总承包人、选定总监理工程师是发包人的权利，非义务（A、D错误）。13.ABCDE*解析：题目要求选出“不包括”的，但选项A、B、C、D、E均为监理人的主要义务，因此全选。14.ACD*解析：投标人资格条件包括技术规格、资格审查、评标标准等（A、C、D正确）；标底和投标报价是招标控制或结果，非资格条件。15.ABCE*解析：投标保证金应当以现金或者支票形式提交（D正确）；对于中标人，通常是在签订合同时退还，而非5日内退还（D中“向中标人”表述错误）。16.ABCE*解析：评标委员会成员应当从专家库中随机抽取（D错误）。17.ABCDE*解析：公示期不得少于3日（B正确）；中标通知书具有法律效力（E正确）。18.ABCD*