建设工程施工合同延期补充协议合同8篇

建设工程施工合同延期补充协议合同8篇篇1合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]施工单位（乙方）：[施工单位名称]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]鉴于：1.甲方与乙方于[合同签订日期]签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[原合同编号]。2.由于[延期原因]，甲方与乙方协商，决定对原合同中的工期进行延期。3.甲方与乙方在平等、自愿的基础上，达成以下补充协议，以明确双方的权利和义务。一、延期事项1.延期原因：[延期原因]。2.延期时间：自[原合同竣工日期]起，延期至[新合同竣工日期]。3.延期后的竣工日期：新合同竣工日期。二、双方义务1.甲方义务：甲方应当在延期期间为乙方提供必要的支持和协助，确保工程的顺利进行。甲方应当按时支付乙方的工程进度款，确保乙方有足够的资金进行施工。甲方应当为乙方提供必要的技术支持和指导，帮助乙方解决施工中的问题。2.乙方义务：乙方应当严格遵守原合同和新合同的约定，确保施工质量符合标准。乙方应当按时提交施工计划和进度报告，确保甲方了解工程的进展情况。乙方应当积极配合甲方的技术指导和支持，共同解决施工中的问题。三、违约责任1.甲方违约责任：甲方如未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持，应当承担相应的违约责任。甲方如擅自变更施工计划或要求乙方进行超出合同约定的施工内容，应当承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合标准，应当承担相应的违约责任。乙方如擅自变更施工计划或增加施工内容，未经甲方同意的，应当承担相应的违约责任。四、争议解决1.如双方在执行本协议过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和诉讼程序的规定。3.争议解决期间，双方应当继续履行本协议中未涉及争议部分的义务。五、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。建设单位（甲方）：[建设单位名称]签字/盖章：______日期：______年______月______日施工单位（乙方）：[施工单位名称]签字/盖章：______日期：______年______月______日篇2合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXXXXX，位置：XXXXXXX，联系电话：XXXXXXX。乙方（承包方）：XXXXXXX，位置：XXXXXXX，联系电话：XXXXXXX。鉴于：1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方负责建设甲方位于XXXXXXX的项目，原合同编号为XXXX-XXXX。2.因项目实际情况及市场因素，原合同约定的工期需要进行调整，双方经过友好协商，同意对原合同进行延期补充，并达成以下补充协议。一、补充协议内容1.工期调整：原合同约定的工期因故无法按时完成，经双方协商，将原合同约定的工期延长至XXXX年XX月XX日。2.违约责任：若因乙方原因导致工期再次延误，乙方将按照原合同约定的违约责任条款进行赔偿。3.付款方式：根据工期调整情况，双方协商确定支付节点和金额，具体支付计划如下：-第一次支付：在补充协议签订后XX个工作日内，甲方支付乙方XX%的合同款项。-第二次支付：在工期过半时，甲方支付乙方XX%的合同款项。-第三次支付：在工期完成XX%时，甲方支付乙方XX%的合同款项。-第四次支付：在工期竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余XX%的合同款项。4.其他条款：双方协商确定的其他条款如下：XXXXXXXXX。二、双方权利义务1.甲方权利与义务：-甲方有权要求乙方按照调整后的工期完成项目。-甲方有义务按时支付乙方的合同款项。-甲方有权对乙方的施工进行监督，确保施工质量符合标准。2.乙方权利与义务：-乙方有权要求甲方按时支付合同款项。-乙方有义务按照调整后的工期完成项目，并确保施工质量符合标准。-乙方有权对施工现场进行管理，确保施工顺利进行。三、争议解决1.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决期间：在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款。四、其他补充条款1.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的技术、商务等机密信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.合同生效条款：本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。3.适用法律条款：本补充协议适用中华人民共和国相关法律法规进行解释和争议解决。甲方（发包方）：XXXXXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：XXX甲方（发包方）：XXX，以下简称甲方乙方（承包方）：XXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就原建设工程施工合同（以下简称原合同）的延期补充协议达成如下协议：一、协议背景1.原合同签订情况：原合同于XXXX年XX月XX日签订，合同编号为XXX，约定的工程竣工日期为XXXX年XX月XX日。2.延期原因：由于以下原因，导致工程无法按照原合同约定的时间竣工：甲方原因：甲方在合同履行过程中存在以下违约行为，导致乙方无法按时完成工程：乙方原因：乙方在合同履行过程中存在以下违约行为，导致工程无法按时完成：二、协议内容1.延期期限：经双方协商，决定将工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。2.延期费用：因延期产生的额外费用，包括人工费、材料费、机械使用费等，由甲方承担。具体费用由双方协商确定。3.工程质量：双方应确保工程质量符合原合同约定的标准。如有任何质量问题，应及时通知对方，并按照原合同的约定进行处理。4.安全文明施工：双方应确保在施工过程中遵守相关法律法规的规定，保障施工人员的安全健康。同时，应保持良好的施工环境，减少对环境的影响。5.违约责任：如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照原合同的约定执行。三、其他条款1.争议解决：如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.合同生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议的修改、补充应以书面形式进行，并作为本协议不可分割的一部分。3.合同份数：本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇4本协议由以下两方于XXXX年XX月XX日签署：甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲乙双方已签署了主合同《建设工程施工合同》，因某些原因，原合同约定的工期需要做出相应调整，为保障双方权益，特签订本补充协议。一、协议背景鉴于原合同所约定的工程实施过程中出现的实际情况，包括设计变更、材料供应延误等因素，导致施工进度受到影响，工期无法按照原定时间完成。双方经过友好协商，就工程延期事宜达成以下补充协议。二、工程延期事项1.工程延期原因：由于____________（具体原因）。2.延期时间：自原合同约定的竣工日期起至XXXX年XX月XX日。三、补充协议内容1.乙方承诺按照调整后的工期安排进行施工，确保在延期后的竣工日期前完成全部工程。2.甲方同意工程延期，并相应调整支付计划，确保工程进度款的及时支付。3.双方明确延期期间的工作责任划分，确保施工过程中各方的协调配合。4.若因乙方原因导致工程延期仍未完成，乙方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。四、双方责任与义务1.甲方应按时支付工程进度款，确保施工现场的顺利进行。2.乙方应严格按照调整后的工期要求，优化施工方案，保障工程质量与安全。3.双方应加强沟通协作，及时解决施工中出现的问题和困难。五、违约责任1.若因甲方原因导致工程延期造成的损失由甲方承担。2.若因乙方原因导致工程延期仍未完成，乙方应按照原合同违约条款承担违约责任和损失赔偿责任。六、争议解决方式本协议履行过程中发生争议，双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他条款本协议为《建设工程施工合同》的补充协议，未尽事宜，按照原合同条款执行。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包方）：____________（盖章）法定代表人：____________日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：____________（盖章）法定代表人：____________日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司鉴于乙方在建设工程施工过程中，因某些原因导致工程无法按时完成，现经双方友好协商，达成以下延期补充协议，以共同遵守。一、延期原因及期限1.延期原因：乙方在施工过程中遇到不可抗力因素，导致工程进度受到严重影响。2.延期期限：双方商定，延期时间为自原合同约定竣工日期起算，为期XX个月。二、双方权利与义务1.甲方权利与义务：甲方应按照补充协议约定，向乙方支付延期期间的相关费用。甲方应协助乙方解决延期期间可能出现的困难和问题。甲方应监督乙方在延期期间的工作进度和质量。2.乙方权利与义务：乙方应合理安排工期，确保延期期间的工作进度和质量。乙方应积极配合甲方的工作，及时解决延期期间可能出现的问题。乙方应确保延期期间的安全生产，防止发生重大安全事故。三、费用与支付方式1.延期期间的相关费用包括但不限于：人工费、材料费、机械费等，具体费用双方另行商定。2.甲方应按照补充协议约定的时间和方式向乙方支付延期费用。具体支付方式如下：在延期协议签订后XX日内，甲方支付乙方延期费用的XX%作为预付款。在延期期间，甲方按月向乙方支付延期费用的XX%，直至支付完毕。3.乙方应提供相应的发票或收据，以便甲方进行财务处理。四、违约责任与纠纷解决1.双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。2.在履行本补充协议过程中，如发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司法定代表人：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇6合同编号：XXXX-XXXX项目名称：XXXX工程补充协议签订时间：XXXX年XX月XX日补充协议生效时间：XXXX年XX月XX日发包方：XXXX公司承包方：XXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，经双方协商一致，达成如下补充协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXXX工程2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号3.工程规模：XXXX平方米4.工程延期原因：因XXXX原因，导致工程无法按时完工。二、延期内容1.延期范围：本次延期涉及工程的部分楼栋，具体为XXXX楼栋。2.延期时间：自原合同约定的竣工日期起，延期至XXXX年XX月XX日。3.延期理由：因建设单位原因导致工程停工，经双方协商，同意对部分楼栋进行延期交付。三、双方责任1.发包方责任：确保在延期期间提供必要的支持和配合，确保工程的顺利进行。按照原合同的约定支付工程进度款，确保资金到位。在延期期间，对施工现场进行必要的维护和管理，确保安全。2.承包方责任：在延期期间，按照发包方的要求，对施工现场进行必要的维护和管理，确保安全。根据工程实际情况，制定合理的工作计划，确保工程在延期期间内完成。确保在延期期间与发包方保持密切沟通，及时反馈工程进展和存在的问题。四、违约责任1.如果发包方未按照原合同的约定支付工程进度款或未提供必要的支持和配合，导致工程无法按时完工，发包方应承担相应的违约责任。2.如果承包方未按照本协议的要求进行维护和管理，导致施工现场出现安全事故或质量问题，承包方应承担相应的违约责任。3.如果因不可抗力因素导致工程无法按时完工，双方应协商解决方案，并免除违约责任。五、争议解决方式1.本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本协议中未涉及争议部分的条款。2.本协议的管辖法院为XXXX市XXXX区人民法院。如一方提起诉讼，应在该法院进行。诉讼费用由败诉方承担。3.判决生效前，双方应继续履行本协议中未涉及争议部分的条款。判决生效时，以法院判决为准。六、其他条款1.本协议未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。如有任何疑问或争议，请及时联系对方协商解决。谢谢！篇7合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]鉴于：1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定工程竣工日期为XXXX年XX月XX日。2.因甲方原因导致工程延期，具体延期时间如下：项目开工时间由XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日，项目竣工时间由XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日。3.甲方与乙方经过友好协商，同意对原合同进行补充，以明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。补充协议内容如下：一、工程延期说明1.工程延期原因：由于甲方原因导致工程延期，具体包括[具体延期原因]。2.延期时间：项目开工时间由XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日，项目竣工时间由XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日。二、补充协议内容1.竣工日期：根据甲方要求及实际情况，乙方将调整项目竣工日期至XXXX年XX月XX日。2.工程价款：甲方同意对乙方因工程延期导致的额外成本进行补偿，具体补偿金额将在双方协商后确定。3.违约责任：若甲方未能按时支付补偿金额，需向乙方支付违约金，违约金按每日万分之二计算。4.其他条款：原合同中的其他条款保持不变，双方将继续按照原合同执行。三、争议解决1.如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。四、其他补充条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式四份，甲乙双方各执两份。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇8合同编号：[合同编号]日期：[日期]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于：1.甲方与乙方于[原合同日期]签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），由乙方承建甲方的[工程项目名称]。2.由于[延期原因]，甲方与乙方协商，在