建设工程施工合同(简易版)_第1页
建设工程施工合同(简易版)_第2页
建设工程施工合同(简易版)_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、建设工程施工合同甲：乙：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包条例的原则，根据本工程的实际情况，双方达成了以下协议一、工程概况1、工程名称：2、施工地点：3、工程内容和承包范围：4、承包方式：承包材料依据合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量和工程联系单。 合同报价单中没有的项目，参照相近的项目单价或者双方的谈判联络书结算。二、合同工期：从年月日到年月日。 总工期是天。三、质量要求：满足设计图和国家标准的要求。四、合同成本：预算总成本是工程预算清单的详细附件。五、甲方的责任：1、乙方入场前的一切手续由甲方负责。 施工期间如果需要甲方协助，由甲方负责合作。2 .甲方应与工地其他施工单位协

2、调，尽快打扫工地，确保工程的顺利进展。3 .有责任向乙方支付工程费用。六、乙方的责任1、乙方应根据合同图纸和签证联络书的要求，保证质量并完成。2 .乙方必须遵守甲方工地的各项管理制度，服从甲方的统一管理。3、乙方必须做好安全生产工作。 违反作业发生安全事故时，乙方承担事故的全部责任。4、乙方必须按合同工期完成施工任务。七、工期延误1、以下原因竣工日期推迟，经甲方代表签证确认，工期相应顺延工程量的变化或设计变更由于无法抵抗的客观因素，不能施工乙方的原因是，甲方同意顺延工期的情况八、工程检查工程完成后，乙方向甲方提交工程竣工资料和报告，提交主要材料产品合格证，甲方将在7天内组织有关人员进行检查，办

3、理签证手续。九、工程造价、支付方式及工程终止1、工程成本：根据合同单价和实际完成工程量结算的合同单价中不存在的项目，参照相近的项目单价或者双方的谈判联络书结算。2、支付方法：十、违约责任1 .乙方过期交纳使用时，有权按合同价格的1%向甲方支付违约金。2 .由于乙方的原因，无法在期限内保证质量完成施工任务，甲方受到相应损失的情况下，所有损失均由乙方承担，甲方有权单方面终止合同。3 .甲方如不按合同支付工程费，按应付款的1%每天向乙方支付滞纳金4、一方违约的，按合同总额的20%支付对方违约金。五、补充：十一、本合同经双方签字盖章后生效，未解决案件的，由双方友好协商解决不了的提交项目所在地法院裁决。 本合同有补充协议时，补充协议与本合同具有同样的法律效力。十二、本合同一式两份，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论