锦屏经济开发区回乡创业园2

1、锦屏经济开发区回乡创业园内部承包合同甲方（发包方）：锦屏县阜丰建筑工程有限责任公司锦屏县回乡创业园项目部乙方（承包方）： 身份证号码（ ） 为加强锦屏县回乡创业园项目第二期工程建设管理，经乙方向锦屏县阜丰建筑工程有限责任公司申请，并经公司同意，回乡创业园项目部实行内部承包。根据建筑行业法律法规及合同法规定，甲乙双方协商达成如下条款。1、 甲方经阜丰建筑工程有限责任公司授权，将锦屏县回乡创业园第二期工程的3、4、5、6、11号栋工程（施工合同约定范围所涉全部内容、业主方提供的黔东南州众鼎建筑设计院设计的回乡创业园3、4、5、6、11号栋全部内容）以包工包料方式承包给乙方完成。二、本工程实行乙方全

2、面承包管理，依据甲方与建设单位签订的施工合同，由乙方包工期、包材料、包质量、包安全、包竣工验收、包保修、包工程资料归档、包税金、包应缴公司管理费、包工程费用，自负盈亏，并履行甲方与建设单位签订的施工合同中约定的全部条款。三、乙方如违反本合同及甲方与业主所签施工合同，须向业主方承担违约责任，或造成业主损失，乙方应承担所产生的一切法律责任。乙方与业主方发生纠纷或提出诉讼，所产生的一切费用、所承担的法律责任均由乙方自负。甲方需提供与工程相关的文件、印章等合法手续，协助乙方处理相关事宜。四、付款乙方完成工程量的工程款，由乙方协助甲方与业主方结算，工程款必须支付到甲方指定的账户，甲方扣除本合同约定的乙方

3、应上缴甲方的款项、应交纳的管理费和税款等所有款项后，剩余部份甲方支付给乙方。五、关于甲方先前已完成工程、乙方应当支付给甲方的款项：1、甲方已完成的3、4、6号栋孔桩工程款，使用甲方的临时设施、办公场所和设备等所产生的费用，乙方按甲方提供的签证单及票据金额，双方协商作价后，由乙方在本合同签订之日起 天内一次性付给甲方。2、甲方原在园区已完成的工程量1、2、8、9、10号栋楼的工程款由甲方自行结算，与乙方无关。3、甲方在原签订合同时开销费用和劳务费用，乙方愿意按工程总造价的8.5%归还给甲方。该款支付是：业主第一次支付3、4、5、6、11号栋工程款时，乙方按甲方与业主签订的合同总价向甲方支付3%的

4、款项，第二次付款时，乙方按甲方与业主签订的合同总价向甲方支付3%的款项，第三次付款时，乙方按甲方与业主签订的合同总价向甲方支付2%的款项，业主支付最后一笔工程款同时，向甲方付清全部款项。六、乙方应严格执行安全生产法、建设工程安全生产管理条例、安全生产操作规程和建筑行业规范，严禁盲目蛮干，违章操作、无证施工，切实做好安全工作，严防安全事故发生。发生安全事故，要妥善处理，及时报告，认真负责做好善后工作。乙方（王叶林）为安全生产第一责任人，对安全生产全权负责，承担本工程建设中安全生产的经济和法律责任。甲方不承担任何法律和经济责任。 七、乙方所用民工必须签订劳动用工合同（合同形式可以班组为单位，也可以

5、个人为单位签订），将用工合同并附民工身份证、民工花名册、民工工资发放表报甲方登记备案。民工工资须每月发放，发放表必须有民工签字并捺印。发生农民工到项目部讨要工资一次，乙方向甲方支付2万元的名誉损失赔偿；到政府部门聚众讨要工资一次，乙方向甲方支付5万元名誉损失赔偿。八、乙方不得以回乡创业园工程项目部或公司名义对外签订合同。自行签订合同所产生的责任与甲方无关，造成的纠纷甲方不承担任何连带责任。乙方不得以甲方名义向物资及服务商赊账。乙方因管理不善，致材料商、施工人员等相关人员到工地或其他地点集会、游行、示威，发生危害社会秩序的闹事行为，停水停电等影响工地正常生产和生活，甲方有权单方终止本合同，并限乙

6、方5日内退场，乙方所完成工程量，甲方通知业主不予结算。九、乙方中途停工达到10日历天，或中途退场，所完成工程量甲方有权通知业主方拒绝支付工程款，所完成工程量作为支付给甲方的违约金，未经甲方许可，乙方不得将本协议全部或部份转包或分包给第三方。十、本合同签订之日起七日内，乙方必须组织施工队伍进场施工，在约定时间内不开工或推迟开工达到15天，视为自动放弃合同权利，所交纳的保证金作为违约金不予退还。乙方应自行组织好自己的施工人员及机械设备的调配工作，任何情况下，甲方不向乙方支付因停工、窝工而支出的费用。十一、乙方应随时接受甲方及监理机构的质量监督及检验，凡因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应在甲方规

7、定的时间内返工或维修，如返工维修仍达不到质量标准，甲方有权另派人员整修，所产生的全部费用的损失由乙方负担。十二、甲方授予乙方本工程项目建设的全部资料，有权指导乙方工程建设和工程决算、参与工程竣工验收。十三、因本合同签订、履行、解释发生争议，由双方协商解决，协商不能达成一致，任何分歧和争议都不能免除乙方履行甲方与建设单位签订的合同及本合同的义务。协商不能解决争议，由工程所在地人民法院判决。十四、附则：1、项目竣工验收后，在保修期内由乙方负责项目的保修、维修，因质量问题造成与业主的纠纷由乙方承担全部责任。2、合同未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。3、本协议一式四份，甲方执一份，乙方执两份，一份存公司，各文本具有同等效力。备注：甲乙方完全独立，乙方为本合同约定工程的承包人。施工期间双方各自承担与公司所签“内部承包合同”的