夜景亮化工程施工合同书

1、夜景亮化工程施工合同书甲方：（发包方）根据中华人民共和国合同法法律法规，经双发协商，本着平等、诚互利和诚实信用的则，一致同意签订本合同如下。一、项目名称项目名称：二、项目需要的亮化及装修材料：见报价清单数量。三、合同金额：1、 合同总额人民币小写：四、验收标准与要求1、 交付验收标准在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。2、 货物为原厂制造商的全新合格产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用。3、 包装标准为原厂制造商未启封全新包装，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查询。五、安装地点及工期安装地点：甲方项

2、目所在地。工期：合同生效后20 天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。六、付款方式：工程进度款的支付工程款支付：本项工程合同签约后支付至总造价的40%；待工程竣工且验收合格后支付至结算价的 55%；其余 5%作为质保金（ 1 年保质期），带保修期满后 5 日内，无质量问题发生后，则一次性付清（无息） 。竣工验收与结算在承包人完成施工合同约定内容并符合竣工验收条件后的五日内，发包人组织参建各方进行工程验收。在工程竣工后一年保质期内，如存在施工质量问题，中标人负责无条件修复或返工，并承担由此造成的损失。工程竣工验收合格后，承包人提出符合要求的结算资料，经监理单位、业主初审后，报请 审计部门委托造价

3、咨询单位进行结算审核，然后办理工程结算。1、 设计变更、工程签证等设计变更、工程签收等引起的工程量增减调整清单单价时，应按照下列办法确定：1 工程量的调整：设计变更、工程签证等引起的工程项目或数量的增减，均应按实调整。2 设计变更、工程签证等工程量应根据变更设计图纸、变更联系单、工程签证单等，并按有关工程量计算规则确定。3 单价的确定 :工程量调整部分；单价按以下方式确定：4 设计变更、 工程签证等引起的工程量清单项目工程数量的增减综合单价按下列方式确定：（ 1） 对于合价金额占合同总价 2%以上（含 2%）的清单项目，其工程量增减幅度未超过本项目工程数量 10%（ 10%）的其增加部分工程量

4、或减少后剩余部分工程量的相应单价执行合同原有的价格。（ 2） 对于合价金额占合同总价 2%以上（不含 2%）的清单项目，其工程量增减幅度超过本项目 10%不含（ 10%）的其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人在该项是施工前提出，经发包人或其委托的工程造价咨询单审定， 并报所在地工程造价管理机构确认后，作为结算依据。因设计变更工程签证等引起新增的工程量清单项目，其相应单价的确定方式为：由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“清单计价依据”提出适当单价，人工、材料、机械、取费均参照投标文件执行，经发包人或其委托的工程造价单位审定，并报所在地工程造价管理机构确认后，作为结算依据。

5、七：竣工验收与结算在承包人完成施工合同约定内容并符合竣工验收条件后的五日内，发包人组织参建各方进行工程验收。 在保质期内， 如存在施工质量问题， 中标人负责无条件修复或返工， 并承担由此造成的损失。 因承包人未能及时修复， 发包人有权另选其他施工单位实施保修工作，发生的费用将从承包人工程款中扣除。工程竣工验收合格后，承包人提出符合要求结算资料，经监理单位、业主初审后，报请审计部门委托造价咨询单位进行结算审核，然后办理工程结算。竣工结算工程结算费用由招标工程量清单费用、 设计变更费用、 工程签收费用以及招标工程量清单相对招标图纸不符合产生的增减费用组成。八、安装与调试以符合合同文件要求和响应承诺

6、的前提下，佳状态且双方均认为满意。将设备（系统） 安装并调试至最九、质保期及售后服务要求1.质量保证期 （简称“保质期”）从验收交付之日起为一年，保修期终身 （质保期满后开始计算） 。质保期内乙方对所供货物实行保修、包换、包退、保维护保养,期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。2.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成断区停用时，则质保期相应顺延。3乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。4.、乙方须提供常设24 小时热线服务和长期的免费技术支持。在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构（办事处），对甲方的服务通知，办事处机构在接报后3 小时内响应， 5 小时内到达现场，12

7、 小时内处理完毕。若主要设备的故障在48 小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方正常工作业务。十、违约责任1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权决绝接收或验收，并有权顺延付款；2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。十一、争议的解决1、 合同履行过程中发生任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。2、 法院审理期间，除

8、提交法院审理的事项外，合同其他事项和条款扔应继续履行。十二、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时应在不可抗力时间结束后向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。十三、合同生效3 天内本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。十四、乙方应提供的资料内容1、 中国境内制造的产品必须必须提供出厂合格证。2、 关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。十五、其他1、 本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履行义务。2、 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。3、 本合同一式四份，甲方、乙方双发各执二份，均具同等法律效力。4