泡沫混凝土分包合同

1、合同评审笺合同编号FLZX-NS01合同名称泡沫混凝土分包合同起草（发起部门）项目部、工程部合同类型劳务、分包、其他主要条款：承包方式：包工包料（不包含水泥），包工期，包质量，包施工机具。质量要求：合格。 承包价格：按固定单份。 计量方式：按图纸或变更图纸计量。工程结算：合格工程月结80%，完工95%， 验收完成5%。 付款方式：由乙方制工资表，甲方统一发放工资，发放至工人账户。项目部意见： 签字： 年 月 日工程部意见：签字： 年 月 日经营部意见： 签字： 年 月 日总工办意见： 签字： 年 月 日财务部意见： 签字： 年 月 日副总经理意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年

2、月 日备注：1、各部门逐级流转评审时限原则上在1个工作日内完成。2、签字视为同意。XXX工程泡沫混凝土分包合同编号： 发 包 方（简称甲方）： 承 包 方（简称乙方）： XXX工程泡沫混凝土分包合同发包方(简称甲方) XXX有限公司 承包方(简称乙方) （身份证号：） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建筑工程质量管理条例、中华人民共和国建设工程安全管理条例及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和公司管理制度的有关规定，双方就 XXX工程混凝土 工程承包事项协商一致，同意签订本合同，双方共同遵守执行。第一条：工程概况工程名称：XXX工程泡

3、沫混凝土工程工程地点： 社区第二条：承包内容与范围及质量要求1. 承包工程内容及范围： 6#、7#、8#、9#楼及风雨连廊D、E、F 楼图纸内容及设计变更范围内的全部 屋面、露台的泡沫混凝土找坡层施工 工作内容。2. 质量要求：2.1、工程质量：本工程质量标准为 合格工程 ，技术标准必须符合建筑工程施工质量验收统一标准。2.2、施工方法：浇筑泡沫混凝土，随捣随抹随用水泥砂浆抹平压光。2.3、工程质量的约束：在施工过程中分包人因质量问题造成的一切经济损失由分包人承担，造成质量事故，发包人有权要求分包人无条件退场，所产生的一切经济损失由分包人自行承担，在施工过程中因承包方原因造成的质量事故由承包人

4、承担一切经济损失。2.4、泡沫混凝土的水泥用量按每立方 包，超出由乙方承担。第三条：承包方式及合同价款1.合同承包方式：本合同采用固定单价合同，工程量以施工图纸为依据按实结算 。 甲方提供水泥、水、电，并根据设计图纸要求打好灰饼，乙方包人工、包机械设备、包施工前卫生清理及浸润施工面、包辅助性材料（发泡剂、稳定剂、助剂等）、包运输、包质量、包安全文明施工、包工期、包验收合格、包自己承包范围内的卫生清理、包工人食宿。2.合同单价：隔热泡沫混凝土： 元/m3（不含税）合同价款的确定由甲、乙双方协商确定，一经确定视为乙方已熟悉设计要求及验收规范且无漏项，结算时本合同单价不再做任何(包括杂工)调整。3.

5、工程量计量（结算）方式：以施工图纸为依据现场按实际测量作为计量（结算）方式。第四条：工期要求1、合同工期：按甲方现场开出的每个节点施工任务书上的工期要求按时按质按量完成。2、工期延误：因设计和工程量的变更，一周内非乙方原因的停水、停电，因甲方材料供应不及时等非乙方原因造成的工期延误，甲方给予乙方工期顺延，乙方可向甲方项目部管理人员要求办理工期延误手续；因乙方原因造成的工期延误，甲方不予工期顺延。如因甲方原因造成施工延续，须经项目部签证认可，工期方可顺延。不可抗力的工期顺延以监理签证为依据。3、工期违约规定：如乙方按合同工期完成，无奖无罚，每推迟一日完成则向甲方支付1000元的违约金，累计计算，

6、甲方有权未经乙方许可于乙方当月工程款中直接扣除。4、合同期内，乙方不得以任何理由随意停工、不得单方撤离施工队伍，否则，按中途退场结算，甲方仅向乙方支付已完成合格工程量的70%工程款（通过验收合格的为合格工程量），如乙方的停工行为造成施工现场生产停顿、延误工期、变换班组高出的价格等一切经济损失的，该工程款在扣除上述损失后再予发放。5、因乙方能力无法达到规范要求或工程进度无法保障，甲方有权给予清退，按实际完成合格工程量的70%工程款结算。 第五条：合同价款支付6.1、根据现场实际完成的工程量，乙方每月1日向项目部施工员申报上月份完成的工程量，申报的工程量及完成后决算的工程量应准确属实，误差不能大于

7、1%，若出现乱报、虚报、甲方有权停审并拒付工程款。6.2、已完成的工程量、卫生清理的泡沫混凝土项目的月完成工程量经甲方审核确认后，15日内予以拨付应付工程款的80%；6.3、承包范围内的工程量全部完成隐蔽后，工程质量符合本协议有关规定时甲方支付乙方工程进度款至总量的90%；6.4、竣工验收合格双方结算手续办理后，甲方向乙方一次性支付尾款10%。第六条：甲方的权利和义务1、甲方应向乙方提供施工过程中需要的水准点，并向乙方提供施工图纸。负责与业主、设计联系关于分包合同范围内的图纸问题及变更。2、甲方应审核乙方编制的施工方案，进行图纸技术交底，组织工程竣工验收集审核竣工资料。3、甲方有权要求乙方严格

8、按照设计文件、技术交底和国家有关施工规范进行施工，工程质量符合本合同约定的质量等级，达到国家建筑工程质量等级验评标准要求，遵守甲方的技术质量管理制度；有权要求乙方按合同约定的期限完成所承包的工程量，否则，由此造成的损失由乙方承担。4、甲方有权依据国家或政府部门制定的有关法律、法规和定额标准及建筑公司管理制度等文件对乙方施工现场的安全生产、文明施工、现场安装等进行统一管理、协调、调度，并有权进行监督和控制。5、甲方有权对乙方的违规行为提出限期整改要求，若乙方不能按照要求整改或严重损害甲方利益和信誉时，甲方有权将乙方清退出施工现场，同时终止合同，乙方已施工的合格工程量按70%结算，并限期办理有关退

9、场手续，因此而造成的一切损失由乙方承担。第七条：乙方的权利和义务1、在签定本合同时，视为乙方已对施工现场及合同文件（技术规范、图纸等）进行了认真细致地勘察及审阅，熟悉了甲方对乙方的全部管理方式及所有要求，并承诺在合同实施过程中服从甲方的管理，严格执行合同并承担相应的责任。2 、根据图纸设计要求及国家有关现行规范进行施工，确保工程质量、进度、安全及文明施工；有权拒绝甲方下达的违反国家法律、法规及施工规范和安全操作规程的指令。3、乙方有义务将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号及身份证号），并报甲方备案，以备三级教育和检查及办理意外伤害险。乙方有义务审查所属工人的

10、身份情况，保证人员的思想素质、身体素质和技术水平，不得雇用聋哑、痴呆、残疾、无技术女工及不满18周岁和超过55周岁的工人。4、在施工中应注意保护成品、半成品及甲方租借的机械、设备和工具等。在施工中因乙方使用或管理不当造成甲方机具、设备损坏或丢失，由乙方照原价赔偿。5、乙方应对工人进行安全生产、文明施工、卫生防疫及交通安全、明火作业、煤气中毒等方面的教育，乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。6、乙方人员违反安全操作规程，违章作业或在施工现场打架斗殴，造成自身或他人伤亡事故，由乙方承担全部责任（包

11、括经济责任、法律责任及连带责任）。7、乙方施工后应清理现场，做到工完场清。第八条：违约责任 1 、乙方所施工的项目不符合国家标准和约定的质量标准，乙方应无条件返工，由此产生的一切费用由乙方承担，给甲方造成的一切损失由乙方承担（如材料损失、工期延误等），并且乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金。2、乙方无故撤走工人，并对合同工期造成影响时，在两日内仍未能恢复劳务人员，甲方有权拒付其未领的工程款，解除合同，并有权要求索赔。3、乙方进场的施工队伍不符合甲方要求时，甲方有权要求乙方及时更换、调整，乙方无法更换、调整时，甲方有权解除合同。4、乙方在施工如没有按甲方的教育培训计划及有关规章制度施工，经检

12、查发现存在安全隐患，甲方安全员下发整改通知单后未及时整改的，则向甲方支付 1000 元的违约金，并责令停工。5乙方必须执行安全防护设施和设备验收制度及甲方制定的安全规章制度、技术交底内容和管理制度文件。如不按以上规范进行操作施工，甲方安全员有权责令停工，同时向甲方支付20000元以下的违约金。6、本合同双方不得违规，如有违约，由违约方承担违约责任，并赔偿给对方造成的经济损失。7、施工过程中，甲方技术质量部有关人员有权对乙方正在施工的工程进行不定期抽查，如抽查中发现有不符合标准的施工作业，乙方必须无条件整改，直至符合标准，否则甲方将根据情节轻重向甲方支付 1000 元/次以下的违约金或将乙方清退

13、出场。第九条：工程质量验收评定泡沫混凝土施工完毕后，由甲方项目部组织相关部门负责人及总监理工程师或建设单位项目负责人等进行验收，若验收不合格，乙方应无条件整改，整改完成后再次组织验收，直至验收合格。该验收结论作为本工程泡沫混凝土验收结论。工程全部竣工后，乙方向甲方申请工程验收，甲方收到申请后及时组织有关人员进行验收，并给予书面质量评定，作乙方进行工程结算的依据之一。第十条：争议解决方式 在履行本合同过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成时依法向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。第十一条：其它约定1、本合同条款中，所涉及到“工程质量、施工工期、安全生产、文明施工”等的处罚，乙方应在处罚单据上签字确认；若乙方拒不签字，甲方有权按合同条款的相关规定，直接从乙方的承包款中扣除。2、保修期限按照甲方与建设单位签订施工合同的保修期限，乙方的保修期限与工程施工合同中保修书一致。3、保持场内环境卫生，整洁有序。材料、工具等不得随意乱放。搞好现场周围环境卫生，要指定专人负责清理剩余的材料并整齐堆放在指定的地方。6、本合同在履行中若产生争议的，双方协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院起诉解决。7、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，该补