【标准版5份】无损检测合同

1、精选无损检测工程委托合同二一二年委托方： （以下简称“甲方”）检测方： （以下简称“乙方”）甲方委托乙方承担无损检测工程的实施，双方为明确在检测过程中的权利和义务及经济责任，依据中华人民共和国合同法及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自由、公平和诚信的原则，结合本工程的实际情况，共同订立本合同。一、无损检测项目单价1、射线探伤： 28 元/张（探伤片规格： 15080 ）2、其它： 。二、工作量确认：每次检测时，要求甲方出具相应委托单，乙方按甲方委托及有关规范要求进行检测，以实际工作量计，实际工作量统计表要求附甲方委托单复印件。因甲方单方面原因造成工程量的增加，应计入乙方工作量内；反之因乙方的

2、原因造成的，则不得计入。对于管道工程各种规格管道相应拍片规格和数量见下表：序号管公称直径(mm)底片规格(mm)张数1801508012100150802315015080342001508055250150806注：1、X光底片的搭接长度应不小于25毫米。三、无损检测按设计施工图纸及相关文件进行，执行标准及规范：承压设备无损检测（JB/4730.14730.6-2005）工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）石油天然气钢质管道无损检测（SY/T4109-2005）石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级（SY-4056-93）钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级（GB/T3

3、323-2005）。无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法（GB/T12605-2008）四、双方义务1、甲方义务：（1）提供相关的图纸、技术要求，并在每次检测时填写委托单一式两份。（2）为乙方办理检测工程所在地环保部门、质量技术监督部门的相关许可手续提供必要的资料。（3）甲方负责协调乙方与施工单位的关系。（4）按合同约定的时间支付工程款。2、乙方义务：（1）提供相关资质证明、负责办理工程所在地环保部门、质量技术监督部门及其它相关政府部门的检测工程许可手续。（2）负责安排满足工程检测所需要的检测人员和设备，确保检测工作的质量和进度。（3）及时准确地反馈检测结果，承担因己方工作失误造

4、成损失的责任；工程运行期间，因乙方过失过错，导致有关隐患未能发现，造成甲方损失的，乙方承担相应责任。（4）对所出具检测报告的准确性、公正性、客观性负责。（5）根据进度要求必要时提供无节假日的24小时服务，并在检测结果出来后第一时间通知施工单位、监理工程师、甲方代表。在单项工程未完工时出具检测结果通知单，工程完工后3-5天内出具完整的检测报告 肆 份（须装订成册）。（6）检测过程中，如出现超标性缺陷过多，乙方在做到及时通知外，还应提出原因分析和建议性的返修方法，协助施工单位施工人员改进焊接工艺。（7）乙方对本单位作业人员在现场及施工期内的人员管理、生产安全、劳动保护等方面负责，同时要按照国家、地

5、方的有关规定做好放射性源的使用保管工作，以及在作业中的隔离工作，造成人员、财产损失的，全部由乙方承担责任并赔偿损失。五、付款方式1、乙方每月上报检测工程量统计表，经监理项目代表审核，甲方代表签字确认后21日内付款，每次支付确认工程量的 50 %；在工程竣工时乙方出具完整的检测报告和工作量统计表，并附上甲方每次的检测委托单等证明文件作为结算资料，办理完毕结算手续后 30 日内甲方将检测工程结算款全额付给乙方。2、乙方在每次收款时应及时提供等额的行业专用发票给甲方，对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为，甲方均有权拒付工程款而不承担任何违约责任。六、违约责任因乙方原因不能及时完成甲方委托的工作，每

6、逾期一天，需向甲方支付本合同价款 100 %的违约金，如果严重影响工程进度，甲方有权终止合同，并要求乙方承担 100000 元违约金并承担甲方因此造成的全部损失。七、其它1、在签署合同前，双方均已全面阅读了本合同，并充分理解了合同全部条款的含义。本合同自双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。2、在履行本合同过程中若发生争议时，双方可协商解决或要求有关部门调解，当协商或调解不成时，任何一方均应向甲方住所地人民法院提起诉讼。3、委托单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。4、本合同壹式陆份，甲乙双方各持叁份。（以下无正文）。签字盖章：委托方（公章或合同专用章）： 住 所： 法定代表人（或授

7、权委托人）签字： 开户银行： 帐 号： 检测方（公章或合同专用章）：住 所： 法定代表人（或授权委托人）签字：开户银行：帐 号：本合同的签订时间： 年 月 日无损检测工程委托合同工程名称： 工程地点： 委 托 方： 检 测 方： 委托方： （以下简称“甲方”）检测方： （以下简称“乙方”）甲方委托乙方承担无损检测工程的实施，双方为明确在检测过程中的权利和义务及经济责任，依据中华人民共和国合同法及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自由、公平和诚信的原则，结合本工程的实际情况，共同订立本合同。一、工程名称： 。二、检测地点： 。三、检测内容： 。四、合同工期： 。五、无损检测项目单价1、射线探伤：

8、 元/张（探伤片规格： 15080 ）、 元/张（探伤片规格： 30080及以上 ）；2、超声探伤： 元/米；3、磁粉探伤： 元/米；4、渗透探伤： 元/米；5、其它： 。六、工作量确认：每次检测时，要求甲方出具相应委托单，乙方按甲方委托及有关规范要求进行检测，以实际工作量计，实际工作量统计表要求附甲方委托单复印件。因甲方单方面原因造成工程量的增加，应计入乙方工作量内；反之因乙方的原因造成的，则不得计入。对于管道工程各种规格管道相应拍片规格和数量见下表：序号管公称直径(mm)底片规格(mm)张数序号管公称直径(mm)底片规格(mm)张数18015080273003008042100150804

9、83503008053150150806*94003008064150300803*10450300806520030080411500300807625030080412600300808注：当管道公称直径小于和等于80毫米时，采用双壁双投影法透照；大于100毫米时，其焊缝采用双壁单投影法透照。当管道公称直径大于600毫米时，其对接缝拍片数量可按焊缝延长米计算拍片数量。X光底片的搭接长度应不小于25毫米。七、无损检测按设计施工图纸及相关文件进行，执行标准及规范有但不限于：承压设备无损检测（JB/4730.14730.6-2005）工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）石油天然

10、气钢质管道无损检测（SY/T4109-2005）石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级（SY-4056-93）钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级（GB/T3323-2005）。八、双方义务1、甲方义务：（1）提供相关的图纸、技术要求，并在每次检测时填写委托单一式两份。（2）为乙方办理检测工程所在地环保部门、质量技术监督部门的相关许可手续提供必要的资料。（3）负责协调乙方与施工单位的关系。（4）按合同约定的时间支付工程款。2、乙方义务：（1）提供相关资质证明、负责办理工程所在地环保部门、质量技术监督部门及其它相关政府部门的检测工程许可手续。（2）负责安排满足工程检测所需要的检测人员和设备，

11、确保检测工作的质量和进度。（3）及时准确地反馈检测结果，承担因己方工作失误造成损失的责任；工程运行期间，因乙方过失过错，导致有关隐患未能发现，造成甲方损失的，乙方承担相应责任。（4）对所出具检测报告的准确性、公正性、客观性负责。（5）根据进度要求必要时提供无节假日的24小时服务，并在检测结果出来后第一时间通知施工单位、监理工程师、甲方代表。在单项工程未完工时出具检测结果通知单，工程完工后3-5天内出具完整的检测报告 肆 份（须装订成册）。（6）检测过程中，如出现超标性缺陷过多，乙方在做到及时通知外，还应提出原因分析和建议性的返修方法，协助施工单位施工人员改进焊接工艺。（7）乙方对本单位作业人员

12、在现场及施工期内的人员管理、生产安全、劳动保护等方面负责，同时要按照国家、地方的有关规定做好放射性源的使用保管工作，以及在作业中的隔离工作，造成人员、财产损失的，全部由乙方承担责任并赔偿损失。九、付款方式1、乙方每月上报检测工程量统计表，经监理工程师审核，甲方代表签字确认后21日内付款，每次支付确认工程量的 %；在工程竣工时乙方出具完整的检测报告和工作量统计表，并附上甲方每次的检测委托单等证明文件作为结算资料，办理完毕结算手续后 30 日内甲方将检测工程结算款全额付给乙方。2、乙方在每次收款时应及时提供等额的行业专用发票给甲方，对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为，甲方均有权拒付工程款而不承

13、担任何违约责任。十、违约责任因乙方原因不能及时完成甲方委托的工作，每逾期一天，需向甲方支付本合同价款 %的违约金，如果严重影响工程进度，甲方有权终止合同，并要求乙方承担 元违约金并承担甲方因此造成的全部损失。十一、其它1、在签署合同前，双方均已全面阅读了本合同，并充分理解了合同全部条款的含义。本合同自双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。2、在履行本合同过程中若发生争议时，双方可协商解决或要求有关部门调解，当协商或调解不成时，任何一方均应向甲方住所地人民法院提起诉讼。3、委托单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。4、本合同壹式陆份，甲乙双方各持叁份。（以下无正文）。签字盖章：委托方（

14、公章或合同专用章）： 住 所： 法定代表人（或授权委托人）签字： 开户银行： 帐 号： 检测方（公章或合同专用章）：住 所： 法定代表人（或授权委托人）签字：开户银行：帐 号：本合同的签订时间： 年 月 日本合同的签订地点：发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：合同编号：；签订地点：；签订时间：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合甲方签订的工程承包合同（以下简称总包合同）的具体内容，按照平等互利的原则，经友好协商一致，甲、乙双方就无损检测工程施工事宜签订本合同并共同遵守，条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程发包范围及内容：根据工程施工需要，甲方将安装工程中各种金属检测工作

15、，包括但不限于：无损探伤（射线、超声波、磁粉）、光谱分析、硬度测定等交由乙方按包工、包料、包机具设备、包管理，保进度、质量、安全的方式承担施工。四、工程工期：4.1乙方应根据甲方工程施工需要及时调配人员、材料、施工机械，满足甲方各阶段工程进度需要，必要时按甲方要求安排24小时不间断加班。4.2乙方所承担的检测工作，必须做到当晚拍片，次日早晨上班时向甲方提供检测结果，不影响甲方其他安装工程施工。五、合同价款、结算与支付：5.1本工程采用综合单价包死，按工程实物量乘单价的方式进行结算。具体施工项目综合单价如下:射线探伤：张；射线探伤：/张；光谱分析：/点；硬度试验：/点；超声波探伤：元/M；磁粉探

16、伤：元/M。说明：上述价格包括但不限于施工前的准备、施工全过程及各种临建费用、措施费、检验费、竣工验收、清理场地、风险及政府各部门的收费等；施工期间国家或地方的任何定额、取费标准等变化而引起费用的增减皆由乙方自行消化，不作调整；省煤器、过热器、水冷壁、旋风分离器，每张片应包含三个焊口以上；管道壁厚30mm以上采用射线探伤；如涉及其他施工项目，综合单价双方协商。5.2乙方所完成的工程实物量应以进度报表形式经甲方施工代表的签字认可。工程实物量乘综合单价后汇总即工程结算价款。5.3甲方收到业主支付的工程进度款后，原则上按工程进度中分包工程所占份额向乙方付款；与业主办完总包工程结算一个月内，甲方及时与

17、乙方办理结算，待甲方收到业主全部工程尾款后15日内支付分包工程尾款。5.4因业主拖欠工程款，乙方按分包工程工作量的比例分担。因非甲方原因导致工程拖欠款无法收回时，乙方承担相应经济损失。5.5以上所述工程价款均为人民币含税金价格，在甲方向乙方支付工程价款前，乙方应向甲方财务提供符合要求的税票。六、双方的责任与权力：6.1甲方6.1.1委派为甲方驻施工现场代表，履行甲方职责和权力，组织工程的竣工验收，办理竣工结算和付款。6.1.2负责与业主、监理公司及当地政府建设管理部门联系有关事宜。6.1.3当乙方拒绝执行甲方、业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除

18、本分包合同，因此而造成的经济损失由乙方承担。6.1.4因乙方质量问题或工期拖延等原因给甲方造成经济信誉等损失时，甲方有权向乙方追偿。6.2乙方6.2.1委派为工地负责人，负责本合同的实施。6.2.2必须接受甲方和业主、监理及当地政府建设管理部门的管理、监督，做好责任范围内的工作；全部接受总包合同对甲方的约束条款，并以甲方的名义履行其职责。6.2.3甲方分包给乙方施工的工程内容，乙方不得以任何形式进行转包或再分包，一经发现，本合同自行解除。严格按施工图纸、说明书和施工安全规范进行施工，确保工程质量和安全，按时完工和交付验收。乙方进场施工人员、材料、各类检测设备应充分满足本工程各类检测工作的需要。

19、无损检测人员必须持证上岗，上岗前经当地质量技术监督部门核准。6.2.4质量、健康安全、环保必须对甲方负责，做到文明施工，防止质量、安全事故的发生。因乙方原因造成的质量、安全事故，由乙方自己承担。6.2.5乙方所有人员的劳保、工伤、福利及食宿等均由乙方自理。乙方有责任为其现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生产财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。七、工程技术资料：7.1当地质量技术监督部门来工地检查时，乙方应能够随时提供有关无损检测的完整的符合要求的检测报告和相关资料。7.2每次支付工程款之前，乙方应当将此前所完成的检测工作的试验报告和相关资料提供甲方代表核查

20、,否则不与付款。八、材料、施工机具设备的供应：8.1凡涉及金属检测所需的各类施工用材料、机具、检测设备均由乙方按相关规程自行组织供应，调配齐全。8.2由乙方组织供应的材料、施工机械设备，乙方应根据甲方的要求及时、完好（合格）调配到位，由此影响甲方的总体的施工进度时乙方应承担相应的责任。九、工程质量与竣工验收：9.1以国家或行业颁发的火力发电厂金属技术监督规程DL438-2000、电力建设工程施工及验收规范DL5007-92、钢制承压管道对接焊接接头射线技术规程DL/T821-2002、管道焊接接头超声波检验技术规程DL/T820-2002、压力容器元损检测JB4730/94和国家有关部门制订的

21、竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为验收依据。9.2工程竣工后，乙方必须整理并提供给甲方叁套完整的技术档案资料，包括施工原始记录、竣工图和竣工报告。十、履约及违约责任、合同纠纷解决：10.1乙方不能在规定的时间完成相应的工作，造成影响甲方的施工进度的，乙方应承担相应的责任，必要时甲方将委托其他单位施工。10.2本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第(2)项方式处理：(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。提起诉讼或者仲裁的期限按合同法的有关规定。十一、其它11.1本合同自签订之日起生效，工程完工办理竣工验收

22、，财务结清工程款后终止。合同一式四份，甲、乙双方各执两分，具有同等法律效力。11.2在本合同履约期间，如遇到不可抗力因素，按国家有关法律、法规的规定执行。11.3本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。发包方（章）：承包方（章）：法定代表人：法定代表人：或委托代表人：或委托代表人：电话：电话：地址：地址：开户行：开户行：帐号：帐号：项目工程检测合同书合同编号:.第一部分 合同协议书合同编号：签定地点：甲 方：法定代表人：地 址：乙 方：法定代表人：地 址：依据中华人民共和国合同法、经双方协商一致同

23、意按照下面的条款和条件签署本合同。一、合同文件下列文件构成本合同的组成部分：1、合同协议书2、合同特殊条款3、合同通用条款4、双方往来传真5、其他与本合同有关的文件资料本合同协议优先于其他合同文件。如果合同文件之间存在着不一致或互相抵触之处，应按照上述的文件优先顺序进行处理。二、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：在施工工期内完成4、工程范围及内容：该工程所包含的所有无损探伤检测、光谱分析、硬度、测厚、金相分析和铁素体检测。三、承包方式：包工包料。四、合同范围和条件本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。五、合同类别及价款 1.合同类别：固定单价合同。单价如下a、X射

24、线：元/片b：射线：元/片 (T30,元/片)c：超声波：元/米d：磁 粉:元/米e：渗 透：元/米f：光谱分析：元/件g：硬 度：元/点h：测 厚：元/点i:金相分析：元/点j:铁素体: 5元/点 六、付款方式本合同的付款方式在合同特殊条款中约定。七、合同的生效1、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。2、本合同一式捌份。甲方执肆份；乙方执肆份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：全权代表(签字)： 全权代表(签字)：地 址： 地 址：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：签订日期： 签订日期：第二部分 通用条款说明：本合同一般条款为

25、通用条款，可能有部分内容不适用。如签订合同采用相关适用条款时，所采用条款即为合同的有效条款。1. 定义本合同中的下列术语应解释为：(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。(2)“合同价”系指根据合同规定，承包人在完全履行合同义务后发包人应付给承包人的价格。(3) “工程”是指发包人实施无损探伤检测的工程。(4)“服务”系指根据合同规定投标人承担与工程有关的辅助服务。(5) “发包人”是指承担直接投资责任和委托发包业务的一方以及其合法继承人。(6)“承包人”是指承担检测业务的一方，以及其合法继承人。(7) “项目经理”是指

26、经发包人同意，承包人派到项目中全面履行本合同的全权负责人。(8) “现场”系指合同项下工程施工地点。(9) “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范的要求。2. 付款方式 付款方式见合同特殊条款。3. 质量保证3.1. 如果承包人在收到通知后7天内没有弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由承包人承担。4. 验收4.1. 施工现场验收4.2. 发包人有权提出在承包人作业过程中派人进行监理，承包人有义务为发包人监理人员提供方便。4.3. 承包人应提供由当地质检部门出据的监检证书等质量证明文件。5. 索赔5.1. 发包人有权根据发包人按检验标准自己检验的

27、结果或当地质检部门出具的质检证书向承包人提出索赔。5.2. 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内。如果承包人对发包人提出的索赔和差异负有责任，承包人应按照发包人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1)根据低劣程度、损坏程度以及发包人所遭受损失的数额，经双方商定降低费用。 (2)修补缺陷部分，承包人应承担一切费用和风险，并负担发包人所发生的一切直接费用。同时，承包人应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。5.3. 如果在发包人发出索赔通知后30天内，承包人未作答复，上述索赔应视为已被承包人接受。如承包人未能在发包人提出索赔通知后30天内或发包人同意的更长时

28、间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜。6. 延误工期6.1. 见合同特殊条款。7. 违约赔偿7.1. 见合同特殊条款8. 不可抗力8.1. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。8.2. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。9. 仲裁9.

29、1. 双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按中华人民共和国合同法规定提交调解和仲裁。9.2. 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。9.3. 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。9.4. 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分，本合同其它部分应继续执行。10. 违约终止合同10.1. 发包人在承包人违约的情况下，如果：(1)承包人未能在合同规定的限期或发包人同意延长的限期内提供全部或部分服务。 (2)如果承包人未能履行合同规定的其它义务，承包人在收到发包人发出的违约通知后30天内，或经发包人书面认可延长的时间内未能纠正其

30、过失。发包人可向承包人发出书面通知，终止部分或全部合同。 在这种情况下，并不影响发包人向承包人提出的索赔。11. 破产终止合同11.1. 如果承包人破产或无清偿能力时，发包人可在任何时候以书面通知承包人终止合同。该终止合同将不损害或影响发包人已经采取或将要采取的补救措施的权利。12. 转让和分包12.1. 未经发包人事先书面同意，承包人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。12.2. 对投标中没有明确分包的合同，承包人应书面通知发包人本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除承包人履行本合同的义务。13. 合同修改13.1. 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。14. 通知14.1. 本合同任何一方给另一