《建筑门窗合同》doc版.doc

建筑门窗施工合同书发包方： 承包方： 2004年 月 日 合同编号：发包方：承包方： 根据中华人民共和国合同法并结合 的具体情况，经甲、乙双方友好协商达成此合同内容，双方共同遵照执行。其具同等法律效用之执行依据包括范围为：.本工程合同及其附件；2.施工签认图纸；3.工程验收竣工图。一. 项目地址： 二. 工程范围: 三. 品名、规格、数量及价格 详见本合同附件（一）工程量清单（施工范围、规格、数量及单价）。四合同金额总价： ¥ （含税）。（1） 本价格不含土建配合费。（2） 本价格为本合同附件一工期程量清单内容。（3） 工程变更之金额未列入此总价计算。（4） 按工程最终结算金额，乙方将提供企业统一发票于甲方，作为核税依据。五付款条件1 工程进度款：合同总价之80%。乙方每月25日按铝窗施工量计价请款（窗框安装完毕请材料款之50%，窗扇和玻璃安装完毕请材料款之50%）。并于安装完毕后二个月内一次性支付予乙方。2工程验收款：合同总价15%金额。甲方应在工程通过业主，监理和质检站竣工验收后一个月内支付于乙方。3工程尾款：合同总价5%金额。当工程竣工质检验收完毕后一年内为保固期，保固期满则甲方须支付工程余款于乙方。4以上每次请款总额中按比例扣除已支付的定金部分款项。5以上各阶段请款时机由乙方提出请款报告，甲方有责任按时予以审核确认。若请款报告超出审核周期，或甲方未予以回复，则视同甲方承认乙方所提交请款报告之金额，并按合同条例予以付款。六工期 进场日期：暂定施工图面签认完成后30天。七工程变更根据业主、设计要求，在合约基础上增加或少工程量的，甲方应以书面形式通知乙方，否则将视之为无效。变更费用依据以下方式进行结算。1 如铝窗型式及尺寸与本合约清单内型式一致时，按该窗之单价进行结算。2 如追加窗型式及尺寸与本合约清单内型式不符时，由乙方重新报价，甲方审核确认后办理追加。3 工程变更或追加之工程量，其施工工期将以图面确认后，甲乙双方协商进场安装时机。4 工程变更或后之追加项目，其请款时机按本合同付款条件，除总价5%尾款外，其余按结算金额一次付清。八质量1 乙方应严格按照施工图纸，质量验收规范，质量检验评定标准及国家相关规范要求的工法施工，并严格按照乙方编制的施工方案进行施工。2 乙方施工完成，如质量未能达到以上质量要求，其一切损失均由乙方负责，并由乙方进行修复。九甲、乙双方责任 甲方责任1 甲方於合同签定后，须按合同之各阶段付款条件进行对乙方按时放款，若因甲方因素而无法如期限按合同付款，则乙方有权延后本工程安装工期，其因上述原因导致进度落后而产生之一切损失，由甲方负责。2 乙方施工安装进场前，需会同甲方施工单位对放样丈量后之洞口尺寸进行确认，若有误差由施工单位进行修改进度，导致铝窗工期延误，则甲方应视情况调整工期。3 合同价格不包含施工配合费。其施工配合项目包括如合同附件（二）内容所示。对於该配合事项，甲方有责任在工程进行中，因配合事项未能符合安装之基本要求时，甲方须负责协调，若因此而成工程进行延误，甲方应适度调整乙方工期。4 针对本工程之质、监、检等报检作业，由甲方负责进行报监及承担工程报监规费，乙方则配合甲方提供产品相关证明文件及正式报检资料壹套，以利甲方作业。乙方责任1 乙方进场安装前，需派员至现场放样丈量复测报告供甲方修改误差之洞口尺寸。2 乙方需负责对本工程铝窗之施工安装，按甲方所签认图施作，并对工程质量负责一年之保期。3 乙方在甲方未验收前，对其产品有义务加以维护，如发生人为破坏情形，应由甲方组织协调确认责任方，由乙方提出整改方案并组织整改。其费用由责任方承担。4 乙方在施工期间现场必须派驻管理人员，负责协调本工地之一切相关配合工作。5 在施工过程中的一切安全责任均由乙方自行负责，与甲方无涉。6 合同签定后按现场实际状况，由乙方提出工期表，经双方协商确认后按表进货施工。十验收结算1 乙方交工验收后须向甲方提供完整的竣工资料一套。2 工程竣工质检站验收完毕后一周内乙方向甲方提交结算报告。甲方需於一周内予以审核确认完毕，并按所结算金额依第五项付款比例予以付款结案。3 当乙方提交竣工结算报告于甲方超过7天仍未能予以核定确认，将视同甲方承认乙方所提之结算金额结果，并应按合同付款条件比例付款结案。十解除合同 工程进行中若发生下列情况，经甲双方协商一致，可解除合同：1 双方对于应承担之责任归属，任何一方无法履约时，经协商或仲裁后解除合同。2 合同签署6个月，甲方若无法开始向乙方提供施工条件，乙方可以解除合同，并向甲方提出损失赔偿。十二仲 裁 甲、乙双方有关本合同或执行过程中所生的一切争执和异议，应通过友好协商解决，如不能解决时应提交工程式所在地法院或相关法律机构进行仲裁，依其仲裁上之一切规定及中国法律，仲裁机构之裁决对双方均有约束力，任何一方不得违抗，仲裁费用由败诉方负担。十三本合同正、副本各一式二份，由甲、乙双方各执正本一份、副本一份。合同於签字盖章后生效，以双立签署日期为准，待工程竣工、保固期满后自动失效。甲方 单位名称：（盖章）单位地址：法定代表人：（盖章）委托代表人：（盖章）联系电话：开户银行：银行账号：税务登记号：邮政编码：签定日期： 年 月 日乙方单位名称：（盖章）单位地址：法定代表人：（盖章）委托代表人：（盖章）联系电话：开户银行：银行账号：税务登记号：邮政编码：签定日期： 年 月 日