南充市顺庆区政府性投资项目建设工程施工合同第二节通用合同条款

南充市顺庆区政府性投资项目建设工程施工合同第二节通用合同条款篇一建设工程施工合同示范文本通用条款建设工程施工合同示范文本通用条款20113101054中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1一般约定11词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。111合同1111合同文件（或称合同）指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1112合同协议书指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。1113中标通知书指发包人通知承包人中标的函件。1114投标函指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。1115投标函附录指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。1116技术标准和要求指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。1117图纸指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第15款图纸和承包人文件提供的图纸，包括配套的说明。1118已标价工程量清单指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。112合同当事人和人员1121合同当事人指发包人和（或）承包人。1122发包人指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1123发包人代表指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。1124承包人指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1125项目经理指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。1126项目经理部由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。1127专业承包人是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。1128劳务分包人是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。1129监理人指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托合同，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。11210总监理工程师指在专用条款中指明的，由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。11211造价咨询人指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织，以及取得该组织资格的合法继承人。11212争议评审小组指合同当事人为解决工程争议，按照第193款提请争议评审小组决定任命的组织。113工程和设备1131工程指永久工程或临时工程。1132永久工程指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1133临时工程指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1134单位工程指有独立的设计图纸，能单独组织施工，竣工后不能独立发挥效益的工程。1135工程设备指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1136施工设备指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1137施工现场指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。114日期1141开工通知指监理人按照第61款开工通知通知承包人开工的函件。1142开工日期指监理人按照第61款开工通知发出的开工通知中写明的开工日期。1143工期指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按照第95款变更引起的工期调整和（或）第181款承包人索赔程序所作的工期调整。1144竣工日期指第103款竣工日期确定的日期。1145缺陷责任期指按照第141款缺陷责任期承包人承担修复工程缺陷责任的期限。自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由当事人自行约定，但不得超过24个月。1146基准日期指投标截止时间前第28天的日期。1147天除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24001148保修期指按照第143款保修责任对工程竣工验收后出现的质量缺陷承担保修责任的期限。从全部工程竣工验收合格之日起计算，具体时间长度由当事人自行约定，但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。115合同价格和费用1151签约合同价格指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。采用招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价1152合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1153费用指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1154暂列金额招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，包括以计日工方式支付的金额。1155暂估价招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。1156计日工是指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1157质量保证金是指发包人与承包人在合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。116工程文件与档案1161工程文件在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。1162工程档案是在项目建设、管理过程中形成的，具有保存价值的各种形式的历史记录。12语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。13法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。14合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下（1）合同协议书及合同附件；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及投标函附录（如果有）；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（如果有）；（9）其他合同文件。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件做为本合同的组成部分，并具有最高优先顺序。15图纸和承包人文件151发包人提供图纸发包人应在专用条款约定的期限内，将图纸按照专用条款约定的数量免费提供给承包人。承包人需要的图纸超过专用条款约定数量的，发包人应代为复制，图纸超过专用条款约定数量部分的复制费由承包人承担。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，根据第73款发包人导致的工期延误的约定，并按照第181款承包人索赔程序承包人有权要求（1）发包人延长工期；（2）发包人增加费用，并支付合理的利润。图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的图纸和承包人文件。152承包人负责设计图纸如果为实施第9条变更中的变更工作或承包人合理化建议的需要，要求部分永久工程由承包人负责设计，承包人应当具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责。承包人同时应当将相关图纸、规范、计算书及其他资料报监理人，并经监理人报发包人批准。按专用条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用条款约定的期限内批复。16联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。当事人能够证明接收人拒绝签收的，视为已签收。17权益转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得将合同义务全部或部分转移给第三人。18严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因一方当事人或其成员的贿赂造成对方损失的，应对受损害方予以赔偿。承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬。19化石、文物在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。篇二建设工程合同与合同管理答案及答案分析1Z206000建设工程合同与合同管理字体大中小打印全部打印客观题打印主观题本试卷在答题过程中可能要用到“公式编辑器”，请点击此处安装插件一、单项选择题1、客观来讲，建设工程施工招标应具备的条件不包括（）。A、有招标所需的设计图纸及技术资料B、有相应资金或资金来源已经落实C、招标范围等应当履行核准手续的，已经核准D、投标人已经依法成立【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工招标的内容。选项D应该是招标人已经依法成立。参见教材P269。【该题针对”招标投标项目的确定和招标方式的确定”知识点进行考核】2、邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是（）。A、公开招标B、直接发包C、邀请招标D、有限竞争招标【正确答案】A【答案解析】本题考查的是招标方式的确定。公开招标已成无线竞争性招标，招标人在公共媒体上发布招标公告，提出招标项目和要求，符合条件的一切法人或者组织都可以参见投标竞争，都有同等竞争的机会。参见教材P270。【该题针对“招标投标项目的确定和招标方式的确定”知识点进行考核】3、下列关于工程招标代理机构，说法错误的是（）。A、工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级B、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）1亿元以下的工程招标代理业务C、招标人可自行办理招标事宜，也可委托招标代理机构代为办理招标事宜D、工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务正确答案】A【答案解析】本题考查的是自行招标与委托招标。工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。参见教材P270。【该题针对“自行招标与委托招标和招标信息的发布与修正”知识点进行考核】4、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前发出。A、15日B、15个工作日C、5日D、5个工作日【正确答案】A【答案解析】本题考查的是招标信息的发布与修正。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。参见教材P271。【该题针对“自行招标与委托招标和招标信息的发布与修正”知识点进行考核】5、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，出售资格预审文件的前一项工作是（）。A、编制资格预审文件B、发布资格预审公告C、对资格预审文件答疑D、澄清资格预审文件【正确答案】B【答案解析】本题考查的是资格预审。资格预审的程序（1）编制资格预审文件；（2）发布资格预审公告；（3）出售资格预审文件；（4）对资格预审文件答疑；（5）报送资格预审文件；（6）澄清资格预审文件；（7）评审资格预审文件。参见教材P272。【该题针对“标前会议和评标”知识点进行考核】6、投标人在投标过程中，应注意将永久性工程之外的项目报价列入工程总造价中，下列不可将其列入永久性工程之外的项目报价中的是（）。A、对旧有建筑物和设施的拆除费用B、工程照片和会议费用C、工程师现场办公室各项开支D、附属设施费用【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工投标的内容。将永久性工程之外的项目报价列入工程总造价有对旧有建筑物和设施的拆除，工程师的现场办公室及其各项开支、模型、广告、工程照片和会议费用等。参见教材P274。【该题针对“施工投标的内容”知识点进行考核】7、工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（）主持制定。A、分管生产的副总经理B、分管投标的副总经理C、技术负责人D、拟派项目经理【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工投标的内容。工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的技术负责人主持制定，主要考虑施工方法、主要施工机具的配置等。参见教材P275。转自于WWWHN1CCOM唯才教育网南充市顺庆区政府性投资项目建设工程施工合同第二节通用合同条款【该题针对“施工投标的内容”知识点进行考核】8、建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止时间之前，关于投标文件处理的说法，正确的是（）。A、投标人可以替换已提交的投标文件B、投标人可以补充或修改已提交的投标文件C、投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收D、投标文件在该期间送达的，也应视为有效【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工投标的内容。投标人在投标截止日之前所提交的是有效的，超过该日期之后就会被视为无效投标。参见教材P276。【该题针对“施工投标的内容”知识点进行考核】9、下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（）。A、发布招标公告B、订立承包合同C、提交投标文件D、发出中标通知书【正确答案】C【答案解析】本题考查的是合同的谈判与签约。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。参见教材P277。【该题针对“合同的谈判与签约”知识点进行考核】10、投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同生效【正确答案】A【答案解析】本题考查的是合同的谈判与签约。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。参见教材P277。【该题针对“合同的谈判与签约”知识点进行考核】11、在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（）约定风险分担方式。A、确定合同价格条款B、调整工程范围C、确定合同款支付方式D、确定价格调整条款【正确答案】D【答案解析】本题考查的是合同的谈判与签约。对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。参见教材P277。【该题针对“合同的谈判与签约”知识点进行考核】12、下列不属于建设工程合同的是（）。A、设计合同B、勘察合同C、咨询合同D、施工承包合同【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工承包合同的内容。根据合同法规定，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同；工程监理合同、咨询合同属于委托合同。参见教材P279。【该题针对“施工承包合同的内容”知识点进行考核】13、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）。A、通用合同条款B、投标函及其附录（如果有）C、技术标准和要求D、中标通知书（如果有）篇三第二节专用合同条款第二节专用合同条款1一般约定11词语定义112合同当事人和人员112发包人。112监理人。1128发包人代表指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。姓名。职称。联系电话。电子信箱。通信地址。1129专业分包人指根据合同条款第1581项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。11210专项供应商指根据合同条款第1581项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。11211独立承包人指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。113工程和设备1132永久工程1133临时工程1134单位工程指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。11310永久占地11311临时占地114日期1145缺陷责任期限36月。1148保修期是根据现行有关法律规定，在合同条款第197款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。116其他1162材料指构成或将成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。1163争议评审组是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。1164除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。14合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）建设工程质量管理条例；（7）投标工程量清单及其他；（8）；（9）；（说明（6）（7）（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。15合同协议书合同生效的条件双方签字、盖章和履约保证金缴纳到账即时生效。16图纸和承包人文件161图纸的提供（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。（2）在监理人批准合同条款第101款约定的合同进度计划或者合同条款102款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸（包括合同条款第163项约定的图纸修改图）的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准，经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任，承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时内提供相应的图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。（3）发包人提供图纸的期限经常7日内。（4）发包人提供图纸的数量2套。162承包人提供的文件（1）除专用合同条款第4110（1）目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件，由承包人提供的文件范围施工组织计划，安全生产等组织设。（2）承包人提供文件的期限进场7日内。（3）承包人提供的文件数量5套。（4）监理人批复承包人提供文件的期限文件送达日后7日内。（5）其他约定/。163图纸的修改监理人应当按照合同条款第161（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图纸承包人。17联络172联络来往函件的送达和接收（1）联络来往信函的送达期限合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。（2）发包人指定的接受地点/。（3）发包人指定的接受人为/。（4）监理人指定的接受地点/。（5）监理人指定的接受人为/。（6）承包人指定的接受人为合同协议书中裁明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天，按照合同条款第454项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。（7）发包人（包括理人）和承包人中任何一方指定的接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法院的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工程由拒绝签收一方承担。2发包人义务23提供施工场地施工场应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包我提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。25组织设计交底发包人应当在合同条款111。1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。28其他义务（1）向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第42条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。（2）按有关规定及时办理工程质量监督手续。（3）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。（4）批准和确认按合同约定应当监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人要求、请求、申请、和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。（5）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务/。3监理人31监理人的职责和权力311须经发包人批准行使的权力工程设计变更、工程量的变更及监理合同约定外的职责和权力。不管通用合同条款第311项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。33监理人员334总监理工程师不应将第35款约定应由总监理工程作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。34监理人的指示344除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第331项授权的监理人员自取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。36监理人的宽恕监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务