聚脲防腐施工承包合1.doc

聚脲防腐施工承包合同项目名称： 曹县中鲁能源热电项目 发包方（甲方）： 曹县中鲁能源热电有限公司 承包方（乙方）： 济宁市东方防腐工程技术有限公司 签订时间：山东省曹县庄寨镇签订地点：曹县中鲁能源热电项目部 甲乙双方经协商同意由乙方承包：水箱内壁聚脲防腐，根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规，经双方协商一致，达成以下条款共同执行。第一条 工程概况一、项目名称： 二、施工地点： 第二条承包方式及价款一、本项目采取包工包料的承包方式，材料为聚脲，品牌为纽克内壁除锈方式为喷砂除锈。二、本项目合同额：1、喷涂单价为 195元（每平方米壹佰玖伍元）；2、厚度为 2mm；3、工程量：以实际施工面积为准核算；第三条施工期限施工工期为13工作日，开工时间以甲方通知日期3天内为准.第四条双方责任一、甲方：1、在能够达到乙方施工条件时，向乙方提供有关项目的技术资料、图纸、技术方案一式一份，并向乙方技术交底。2、甲方管理人员和监理人员，对乙方施工尤其是关键部位，隐蔽工程进行监督检查、协调解决施工中有关问题，负责现场签证。3、甲方应按合同规定，在接到乙方的通知后及时组织验收。二、乙方：1、接受甲方和监理现场代表的检查、监督，指派现场负责人 。2、未经甲方书面同意，乙方不得将承包工程转包他人。3、按期完成本合同规定的所有工程，文明施工，同时按“创一流”标准施工，做到工完场地清。4、乙方自行负责相关施工人员食宿、车旅及脚手架费用。5、乙方负责制定相应施工方案和作业指导书，收集相关工程资料，按甲方要求提供完整的竣工资料及质保文件。6、乙方负责工程期间电费、甲方负责协调相关事宜。第五条质量与验收一、施工项目的质量应达到合格标准。即：涂层的外观应光滑平整，无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷，5千伏电火花检测无漏点。二、 单位工程和隐蔽工程竣工后，乙方应及时通知甲方现场代表检查验收，甲方代表应在双方商定的时间内验收。隐蔽工程在规定时间内未验收前不得封闭，超过规定的时间甲方未到现场验收，即视为甲方已验收合格。三、 甲方代表可随时对乙方施工工程进行监督检查并反馈意见。且均以书面形式，必要时可口头，但事后必须以书面确认。四、 工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。五、 本工程质保期为12个月。第六条工程结算工程竣工验收合格后付工程款的95%，留5%质保金，一年后付清。第七条安全施工一、乙方应对其施工人员进行严格的安全教育和管理。二、乙方应按施工方案及甲方要求和有关规定，采取严格的安全防护措施，承担因自身原因引发的一切人身及设备事故责任。第八条工期延误对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1、不可抗力；2、工程量变化或设计变更；3、停电造成停工；4、甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。第九条违约责任一、甲方未按规定的时间和要求提供场地、技术资料、未按时付款等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失（按人工日工资、机具台班费计算）；工程未经验收，甲方提前使用，发现质量问题，甲方自己承担责任。二、 乙方未于合同约定期限内完成工程而引起的损失，及质保期内因乙方产品质量问题引起的损失由乙方承担责任。三、 其他：双方约定如下：1、乙方开工前提供详细的施工组织设计方案。2、在工程施工期间，乙方必须接受甲方所聘用的工程监理师管理，具体执行有关工程监理的规定。第十条合同生效、终止和解除一、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。二、双方按合同履行自己的义务，各款项结清后，合同自行终止。三、合同执行过程中，如遇不可抗力而影响合同的实际履行，执行国家合同法的有关规定。六、 若因一方严重违约而解除合同，合同解除后，违约方仍应承担违约责任，赔偿给对方造成的直接经济损失。第十一条合同争议的解决 因本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成，向有管辖权的人民法院起诉。第十二条附则一、本合同未尽事宜，双方应及时协商并签订书面协议，做为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力。二、本合同正本两份，甲方一份，乙方一份，无副本。 甲方： 乙方：