热门工程合同范文合集5篇

1、热门工程合同范文合集5篇 工程合同 篇1 发包方(甲方)：xx市xx电力实业总公司。承包方(乙方)：xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司。第一条 合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按xx能达电力设计有限责任公司设计的(xx岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。第二条 工程名称、地点和范围及内容一、 工程名称：xx岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。二、 工程地点: xx岭110kv变电所内。三、 工程范围及内容:1：xx岭110kv变电所防雷接地安装

2、。2：xx岭110kv变电所全所照明安装。第三条 承包方式本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行xx电力公司黔电定字(xx)04号文件颁发的(关于发布xx省电力建设装置性材料综合预算价格(xx年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(xx年版);根据xx省电力公司电技经(xx)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条 工程价款支付及结算方式1. 该工程以xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司编制的(xx岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款12976

3、0元)为依据签订施工合同。2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元(万元整)付给乙方。3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第五条 工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。第六条 双方协作事项甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。二：乙方应按时按期

4、完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第七条 违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第八条 发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第九条 施工工期本工程年月日前完工。第十条 工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。第十一条 安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十二条 工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。第十三条 合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十四条

5、该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲 方：(公章) 乙 方：负责人：(签章) 负责人：(签章)日期：年 月 日 日期： 年 月 日 工程合同 篇2 委托方(甲方)：_承建方(乙方)：_经双方协商，订立合同如下：一、服务内容1甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。2经双方协商，乙方的施工开始日期为_年_月_日，交工日期为_年_月_日。3网络工程项目明细：甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负

6、责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二、质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线，交换机，路由器)。乙方对其销售的产品提供_年质保(交换机)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起_年。(硬件保修_年，人为损坏无质保)对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。三、合同报价合

7、同报价见附件“网络工程报价明细”。四、付款方式合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的_作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的? 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。五、违约条款合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币_元。本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由_人民法院解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。甲方：_甲方代表：_地址：_邮编：_电话：_开户行：_帐号：_年_月_日乙方：_乙方代表：_地址：_邮编：

8、_电话：_开户行：_帐号：_年_月_日 工程合同 篇3 单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。a、经工程师批准b、经发包人批准c、由承包人自行决定d、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。a、以不属于自己的原因拒绝索赔要求b、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔c、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告d、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。a、检查承包人现场

9、同期的记录b、指示承包人缩短合同工期来源:学易网c、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定d、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。a、由业主负责b、由设计单位负责c、由承包商负责d、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。a、发包人b、承包人c、工程师d、发包人与承包人共同6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。a、监理人b、总监理工程师c、发包人d、发包人和监理人7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对

10、( )负责。a、业主b、监理工程师c、承包商d、分包商8、按施工合同示本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。a、发包人b、承包人c、发包人和承包人共同d、监理人9、颁发接收证书之日即为()。a、竣工日b、合同解除日c、缺陷责任期结束日d、完工日10、设计招标应采用( )方式进行招标。a、公开b、邀请c、询价d、方案竞选11、能够作为保证人的为( )。a、法人的职能部门b、公司c、学校d、幼儿园12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，

11、但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。a、不必追究对方的违约责任b、按300t的数量计算违约金c、按100t的货款计算违约金d、按逾期15天的时间计算违约金13、承包人采购的材料，在使用前应( )。a、按工程师的要求进行检验b、由发包人负责检验c、检验费由发包人承担d、不合格可使用14、承包人负责采购的.材料和设备，应( )。a、发包人负责检验试验，费用发包人承担b、发包人负责检验试验，费用承包人承担c、承包人负责检验试验，费用承包人承担d、承包人负责检验试验，费用发包人承担15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用( )。a、由施工单位直接向设计单位索

12、赔b、由设计单位全额承担c、由建设单位全额承担d、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责16、建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。a、增加合同中约定的工程量b、删减承包范围的工作内容交给其他人实施c、改变承包人原计划的工作顺序和时间d、更改工程有关部分的标高来17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。a、定金b、抵押c、质押d、留置18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。a、节省招标费用b、招标时间短c、减小合同履行过程中承包不违约的风险d、竞争激烈19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，

13、增加的工作量应视为( )。a、正常监理工作b、附加监理工作c、额外监理工作d、新的委托监理合同工作20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向( )申请执行。a、行政管理机关b、人民法院c、仲裁委员会d、调解委员会 工程合同 篇4 甲方：_乙方(施工责任方)：_甲方承建之_，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终

14、与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1.甲方责任：(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

15、(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2.乙方责任：(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工

16、完场清。(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严

17、重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必

18、须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。七、付款方法(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。(2)质保金：质保金按工程总造价

19、的_%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收_年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知_日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。八、其它(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的

20、经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。甲方：_乙方(施工责任方)：_代表：_代表：_经办人：_施工责任人：_年_月_日_年_月_ 工程合同 篇5 发包单位：单位(以下简称甲方)承包单位：xx公司(以下简称乙方)甲方委托乙方承担单位部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工合同。一、工程概况：本绿化工程承包范围内合同价款暂定为柒万元整，竣工后据实结算，承包方式为包工包料。二、施工工期：本工程开工时间为_年_月_日，预计完工时间为_年_月_日，如遇天气原因，甲、乙双方可协商后顺延时间。三、工程质量：乙方应严格按照国家有关园林绿化技术工程规范进行施工，所栽苗木必须按照甲方提出的工程质量要求，不得擅自更改规格、苗木品种，如有质量问题，造成返工费用甲方概不负责。四、安全问题：乙方在施工中要精心组织、注意安全，确保施工现场清洁、干净,老弱民工一律辞退,