一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案下载

一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案下载第一部分单选题(50题)1、建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。

A.书面

B.口头

C.通知

D.布告形式张贴于施工现场

【答案】：D

2、根据《循环经济促进法》,属于国家推广使用的建筑材料的是()。

A.黏土砖

B.袋装水泥

C.现拌砂浆

D.预拌混凝土

【答案】：D

3、禁止总承包单位将工程()。

A.分包给不具备相应资质条件的单位

B.再分包

C.全部自行完成

D.分包给两个以上分包商

【答案】：A

4、损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A.省级人民政府建设行政主管部门

B.省级人民政府城乡规划主管部门

C.城市、县人民政府建设行政主管部门

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

【答案】：D

5、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

6、根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。

A.公司营业执照签发

B.申请公司设立

C.工商管理机关批准

D.组织机构代码证签发

【答案】：A

7、根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和（）签名。

A.审判人员

B.当事人

C.陪审员

D.院长

【答案】：A

8、划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

【答案】：D

9、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：D

10、关于法律责任特征的表述中，不正确的是（）。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照当事人约定的程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】：C

11、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，有（）人民法院管辖。（2015）

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

12、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A

13、承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收

B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日

D.继续等待验收

【答案】：B

14、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】：D

15、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是()。

A.业主方只能要求乙赔偿

B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝

C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔

D.乙可以拒绝甲的追赔要求

【答案】：C

16、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于()。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】：B

17、保证合同的当事人为（）。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：A

18、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.留置

D.抵押

【答案】：D

19、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

20、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】：C

21、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。

A.可以委托工商行政管理部门执行

B.不可以强制执行

C.授权人民法院强制执行

D.移交检察机关强制执行

【答案】：B

22、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于()。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

23、下列社会保险中，职工不缴纳相应保险费的是()。

A.生育保险

B.基本医疗保险

C.失业保险

D.基本养老保险

【答案】：A

24、在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A.质押

B.保证

C.留置

D.抵押

【答案】：B

25、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】：B

26、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

【答案】：B

27、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明

【答案】：D

28、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

29、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.指定代理

【答案】：D

30、具有工程设计综合资质的某设计单位，为了增加收入，允许一家取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务，依照《建筑法》及相关法规的规定，应责令改正，没收违法所得，处以合同约定的设计费()的罚款。

A.25%以上50%以下

B.1倍以上2倍以下

C.2%以上4%以下

D.0.5%以上1%以下

【答案】：B

31、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：A

32、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由()进行调查。

A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

【答案】：B

33、临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.1年

C.9个月

D.6个月

【答案】：B

34、向法院申请执行的期间为()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：D

35、《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下见证取样，并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设单位或者工程监理单位

D.工程质量监督机构

【答案】：C

36、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017真题

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

37、咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备的条件。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务相应的资金

C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

【答案】：D

38、甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是()。

A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动

D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

39、某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

40、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应()作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见

【答案】：C

41、（2020年真题）甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。

A.物权、债权

B.债权、物权

C.物权、物权

D.债权、债权

【答案】：D

42、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

【答案】：C

43、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。2018真题

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

44、法的形式的含义不包括()。

A.法律规范的效力等级

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别

【答案】：C

45、有关抵押权的实现，说法错误的是()。

A.债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵绅权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖

B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物

C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼

D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有

【答案】：B

46、某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。此劳动合同应认定为()

A.因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除

B.因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同

C.该劳动合同不应解除，应变更

D.无效劳动合同，自订立时起即无法律效力

【答案】：D

47、由于施工过程中会产生噪声污染，根据法律规定，施工单位应在()申报环境噪声污染防治情况。

A.开工15日前向建设行政主管部门

B.开工15日前向环境保护行政主管部门

C.开工30日前向工程所在地居民委员会

D.开工30日前向环境保护行政主管部门

【答案】：B

48、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

【答案】：D

49、根据《民法典》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（）。

A.未变更

B.重新协定

C.原则上变更

D.变更

【答案】：A

50、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（）

A.施工企业项目经理部要独立承担民事责任

B.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

C.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部

D.企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲裁反请求，则仲裁委员会应（)。

A.审查反请求是否符合受理条件

B.中止仲裁程序

C.不予受理反请求.

D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

【答案】：AA

2、甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）。

A.甲可要求乙承担违约责任

B.甲可要求乙承担侵权责任

C.丙可要求乙承担违约责任

D.丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任

E.丙可要求甲承担赔偿责任

【答案】：A

3、在建设某小区的工程中，相关人员办理了保险，其中建设工程一切险的被保险人可以包括()。

A.房地产商

B.总承包小区项目的建筑公司

C.分包小区项目的安装公司

D.房地产商聘任的监理工程师

E.建设行政主管部门

【答案】：ABCD

4、关于工程监理的说法，正确的有（）。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

B.建设单位委托进行工程监理的必须是具有相应资质等级的工程监理单位

C.监理单位可以转让监理业务，但须经建设单位书面同意

D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系

E.工程监理实行总监理工程师负责制

【答案】：D

5、某工程招标文件规定，“投标人应该出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（）。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.权利质押

E.定金

【答案】：AD

6、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。

A.勘察、规划、设计等通用的综合标准

B.施工、验收等重要的通用的质量标准

C.重要的通用的实验和评定方法等标准

D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E.重要的通用的信息管理标准

【答案】：ABCD

7、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。

A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人

E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人

【答案】：BC

8、根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害应当认定为工伤的有（）。

A.赵某被诊断为患职业病

B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡

C.孙某到用人单位旧伤复发

D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤

E.周某因吸毒被送往戒毒所住院强制戒毒

【答案】：AB

9、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行

C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.人民法院因特殊情况需要延长裁定时间的，可延长12小时

E.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

【答案】：AB

10、《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包的是（）。

A.勘察设计资金已经落实的建设工程

B.按照国家有关规定已履行审批手续，取得批准的建设工程

C.采用特定的专利或专有技术的建设工程

D.建筑艺术造型有特殊要求的建设工程

E.国务院规定的其他建设工程的勘察、设计

【答案】：CD

11、按照《固体废弃物污染环境防治法》规定,转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当()。

A.向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请

B.经途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意

C.经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意

D.制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案

E.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运

【答案】：ACD

12、关于施工企业安全费用的说法，正确的有（）。

A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低

B.安全费用以工程造价为计提依据

C.安全费用不计入工程造价

D.房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程

E.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用

【答案】：BD

13、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）。

A.要求返还利息

B.提前收回贷款

C.签订附加合同

D.继续发放贷款

E.解除合同

【答案】：B

14、施工单位的“安管人员”主要是（），须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。

A.主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.特种作业人员

E.施工作业人员

【答案】：ABC

15、关于借款合同权利和义务的说法.正确的有（）（2013）

A.贷款人不得预先在本金中扣除利息

B.借款人应当按照约定的用途使用借款

C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同.借款人可以随时偿还

D.订立借款合同.贷款人可以要求借款人提供担保

E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

【答案】：ABD

16、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力

【答案】：A

17、在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括（）。

A.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的

B.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的

C.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的

D.行政机关依法处理登记的

E.当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的

【答案】：ABC

18、用人单位（），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

A.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

B.未及时足额支付劳动报酬的

C.以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的

D.规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

E.违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的

【答案】：C

19、下列合同既属于双务合同，又属于有偿合同的有（）。

A.买卖合同

B.赠与合同

C.租赁合同

D.融资租赁合同

E.运输合同

【答案】：ACD

20、某招标项目原定于3月1日上午9点开标，因为交通拥堵，部分招标人无法准时到达，招标人宣布推迟一小时开标，并在9点50分收受了乙、丙单位的投标书。投标人甲单位当场提出异议，但招标人未作答复。经评标，最终丙单位中标。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲单位提出异议后，招标人应当在3日内作出答复

B.招标人答复前应当暂停招投标活动

C.招标人不答复的，甲单位可以向当地招投标监督管理部门投诉

D.丙单位中标无效

E.本项目应当重新招标、评标

【答案】：BCD

21、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的（）。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

【答案】：ABD

22、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。2018真题

A.警告

B.记过

C.降级

D.撤职

E.罚款

【答案】：ABCD

23、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。

A.建筑面积为350平方米采暖改造工程

B.工程投资额38万元的节能工程

C.农民在宅基地上建造的二层自建房屋

D.防洪堤汛期抢修工程

E.外资工程

【答案】：CD

24、关于法律责任的说法，正确的有（）。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

【答案】：ACD

25、（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。

A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶

B.渣土运输车辆

C.警用车船

D.排气量为2000毫升以下的乘用车

E.政府机关所有的乘用车

【答案】：AC

26、关于债权相对性的说法，正确的有()。（2015）

A.债权客体的相对性

B.债权期限的相对性

C.债权主体的相对性

D.债权内容的相对性

E.债权责任的相对性

【答案】：CD

27、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为认定标准包括（）。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】：ABCD

28、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财物被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

【答案】：CD

29、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。

A.安全生产许可证的有效期为5年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

【答案】：B

30、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应对涉及（）的工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.基坑支护与降水工程

B.土方开挖工程

C.模板工程

D.起重吊装工程

E.幕墙工程

【答案】：ABCD

31、根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

【答案】：ABC

32、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（)有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理义务。

A.建筑材料供应商

B.施工企业

C.勘察设计单位

D.设备供应商

E.建设单位

【答案】：ABD

33、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。2017

A.H市环保局

B.H市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

【答案】：A

34、按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位的应急预案分为（）。

A.专项应急预案

B.灭火和应急疏散预案

C.综合预案

D.职业病危害事故应急救援措施

E.现场处置方案

【答案】：AC

35、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

【答案】：AB

36、甲向乙借款周转，双方签订了借款合同。丙为甲的债务提供保证，并签订了保证合同，但保证合同未约定保证方式和保证期间，则下列说法正确的有（）。

A.该保证合同应当采用书面形式

B.丙的保证方式为一般保证

C.保证期间推定为自履行期届满之日起9个月

D.在保证期间乙未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

E.如果甲乙之间变更借款合同内容，必须得到丙书面同意，否则丙不再承担保证责任

【答案】：A

37、下列关于无权代理的说法,正确的有()。

A.无权代理的行为,未经追认,被代理人不承担民事责任

B.无权代理的行为,未经追认,行为人承担民事责任

C.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的,视为否认

D.超越代理权属于无权代理

E.表见代理属于无权代理,但代理行为有效

【答案】：ABD

38、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。

A.在施工现场附近的河流中清洗油桶

B.将施工垃圾处理后倒入附近河流

C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E.工程抢修工作一直持续到22点

【答案】：ABCD

39、根据住建部(建安办函【2017】12号)相关规定，针对()等危险性较大的分部分项工程应印发施工安全要点。

A.基坑工程施工

B.脚手架施工

C.模板支架施工

D.起重机械使用

E.高空作业

【答案】：ABCD

40、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

【答案】：AB

41、下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是（）。

A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行

B.建筑节能分项工程验收应由监理工程