一级建造师之一建水利水电工程实务每日一练整理A卷附答案

一级建造师之一建水利水电工程实务每日一练整理A卷附答案

单选题（共100题）1、某黏土土石坝，坝高为80m，压实度不应低于（）。A.97%B.98%C.99%D.100%【答案】B2、（2018年真题）水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为（)类。A.3B.4C.5D.6【答案】B3、某水闸工程建筑物级别为1级，场地基本烈度为6度，其抗震设防类别应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A4、某水利工程一单项工作直接工程费与间接费之和为300元，根据《水利工程设计概(估）算编制规定》(水总[2002]116号文），企业利润应为（）元。A.15B.18C.21D.24【答案】C5、竣工决算时，小型建设项目未完工程投资及预留费用应控制在（）以内。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C6、（2014年）对于成桩直径为0.6m的高压喷射灌浆，施工方法宜采用（）。A.单管法B.二管法C.三管法D.新三管法【答案】A7、采用开敞式高压配电装置的独立开关站,其场地四周设置的围墙高度不低于（）mA.1.2B.1.5C.2.0D.2.2【答案】D8、以渗透系数自大到小排列顺序正确的是（）A.黏土砂壤土粉砂细砂B.黏土砂壤土细砂粉砂C.细砂粉砂砂壤土黏土D.粉砂细砂砂壤土黏土【答案】C9、根据《水库工程管理设计规范》（SL106－96），下列关于平原区水库管理范围的说法中，正确的是（）。A.大型水库，从下游排水沟外沿向外不少于50mB.中型水库，从下游排水沟外沿向外不少于10mC.大型水库，从上游坝轴线向上不少于150mD.中型水库，从上游坝轴线向上不少于100m【答案】A10、（2017年）工程施工中，将土石分为16级，其中岩石分（）级。A.6B.8C.10D.12【答案】D11、基坑初期排水对于土质围堰或覆盖层边坡，一般开始排水降速以()m/d为宜。A.0.3～0.6B.0.5～0.8C.0.6～0.9D.0.8～1.2【答案】B12、根据《水闸安全鉴定管理办法》，水闸首次安全鉴定应在竣工验收后()年内进行。A.3B.5C.6D.10【答案】B13、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，工程分包时，分包部分不宜超过合同工作量的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】C14、施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负（）责任。A.部分B.间接C.直接D.全面【答案】D15、某水利工程所在河道的河床宽、流量大，且有通航要求，该工程施工宜采用的导流方式为()。A.隧洞导流B.分期导流C.明渠导流D.涵管导流【答案】B16、塑性混凝土应在浇筑完毕后（）开始洒水养护。A.24h后B.立即C.6～18h内D.3d后【答案】C17、根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号），中型水库工程建设征收耕地，土地补偿费和安置补助费之和应为该耕地被征收前三年平均年产值的（）倍。A.4B.8C.16D.32【答案】C18、根据《水法》规定，国家对水工程建设移民实行（）的方针。A.综合性移民B.自然性移民C.开发性移民D.单一性移民【答案】C19、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。以下选项中，属于政府验收的是（）。A.单位工程验收B.水电站中间机组启动验收C.合同工程完工验收D.竣工验收【答案】D20、下列属于泄水建筑物的是（）。A.堤防B.溢流坝C.引水隧洞D.进水闸【答案】B21、以下关于重大设计变更的说法中，正确的是（）。A.由项目法人确认B.报项目主管部门核备C.必要时报项目主管部门审批D.报原初步设计审批部门审批【答案】D22、面板堆石坝按规定取样测定干密度，当样本数小于20组时，不合格点的干密度不低于设计干密度的（）控制。A.90%B.93%C.95D.98【答案】C23、（2019年真题）水库最高洪水位以下特征库容为()A.总库容B.防洪库容C.调洪库容D.有效库容【答案】A24、土石分级中,土分为（）级。A.3B.4C.5D.6【答案】B25、根据《水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失重点（）区。A.预防B.保护C.规划D.治理【答案】A26、砂砾石的相对密度不应低于（）A.0.5B.0.6C.0.7D.0.75【答案】D27、水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮的水轮机是（）。A.混流式B.轴流式C.斜流式D.贯流式【答案】A28、（2012年）下列截流方法中，属于无戗堤法的是（）截流。A.平堵B.立堵C.混合堵D.定向爆破【答案】D29、某土石坝面碾压施工设计碾压遍数为5遍，碾滚净宽为4m，则错距宽度为（）m。A.0.5B.0.8C.1.0D.1.25【答案】B30、根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），水利水电工程施工总承包企业资质等级分为（）。A.甲级、乙级、丙级B.一级、二级、三级C.特级、一级、二级、三级D.特级、甲级、乙级、丙级【答案】C31、下列材料中，可用作炮孔装药后堵塞材料的是（）。A.块石B.瓜子片C.细砂D.预制混凝土塞【答案】C32、堤基清理边线应比设计基面边线宽出（）cm。A.20～40B.30～50C.40～60D.50～70【答案】B33、为保证堆石体的坚固、稳定，面板堆石坝主要部位石料的抗压强度不应低于（）MPa。A.58B.68C.78D.88【答案】C34、当水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资达10%时，则需（）。A.提出专题分析报告B.重新编制初步设计C.调整可行性研究投资估算D.重新编制可行性研究报告【答案】A35、特级高处作业是指坠落高度基准面（）m以上高度的作业。A.30B.15C.10D.5【答案】A36、根据相关规定对分包问题进行认定，当出现“项目法人未及时审批施工单位上报的工程分包文件”时，属于（）合同问题。A.一般B.较重C.严重D.特别严重【答案】A37、混凝土防渗墙下基岩帷幕灌浆不宜直接采用（）灌浆。A.自上而下分段灌浆法B.自上而下分段灌浆法C.综合灌浆法D.孔口封闭法【答案】D38、水利水电工程验收结论应经（）以上验收委员会成员同意。A.1/2B.2/3C.3/4D.4/5【答案】B39、除快硬水泥以外，其他水泥存储超过()个月应复试其各项指标，并按复试结果使用。A.0.5B.1C.2D.3【答案】D40、在水力发电工程中，下列关于工程变更、合同索赔的说法错误的是（）。A.工程变更指令由业主或业主授权监理发出B.监理机构可以拒绝或同意合同索赔的全部或部分要求C.设计单位可以提出要求或建议D.索赔争议仲裁、调解过程中，合同双方应停止工程承建合同文件规定的义务和责任【答案】D41、施工期间，外部变形监测垂直位移的基点，至少要布设一组，每组不少于（）个固定点。A.2B.3C.4D.5【答案】B42、水电水利工程施工重大危险源划分为（）级。A.3B.4C.5D.6【答案】B43、昼夜平均气温低于（）℃或最低气温低于（）℃，应编制冬季施工作业计划。A.0，-5B.0，-3C.5，-5D.5，-3【答案】D44、根据《水利工程施工监理规范》SL288-2014，监理单位平行检测的检测数量，土方试样重要部位至少取样（）组。A.1B.2C.3D.4【答案】C45、浇筑仓混凝土出现下列（）情况之一时，应于挖除。A.低等级混凝土混入高等级混凝土浇筑部位B.长时间不凝固的混凝土料C.未及时平仓振捣且已初凝的混凝土料D.混凝土初凝且超过允许面积E.混凝土平均浇筑温度超过允许值，并在1h内无法调整至允许温度范围内【答案】A46、分部工程质量优良时，单元工程（）以上优良，重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程有（）以上达到优良。A.50%,100%B.60%,100%C.70%,90%D.80%,100%【答案】C47、（2010年）VC值是评价碾压混凝土（）的指标。A.湿密度B.干湿度C.压实度D.均匀性【答案】B48、疏浚工程宜采用的开挖方式（）。A.横挖法B.反挖法C.顺流开挖D.逆流开挖【答案】C49、分类分项工程量清单项目编码中的三、四位代表的含义是（）。A.水利工程顺序码B.专业工程顺序码C.分类工程顺序码D.分项工程顺序码【答案】B50、施工单位等单位负责人，对本单位质量工作负（）责任。A.领导B.直接领导C.间接领导D.全部领导【答案】A51、在电站混凝土单元工程质量评定表的表尾，施工单位签字的是（）人员。A.自验B.初验C.复验D.终验【答案】D52、（2009年)经纬仪的操作步骤是（)。A.照准→整平→对中→读数B.照准→对中→整平→读数C.整平→对中→照准→读数D.对中→整平→照准→读数【答案】D53、采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程，应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的单位是（）。A.勘测单位B.设计单位C.施工单位D.项目法人【答案】B54、水利工程质量监督方式以（）为主。A.稽查B.设立项目站C.巡查D.抽查【答案】D55、（2017年）根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]91号)，拟实施代建制的项目应在（)阶段前选定代建单位。A.施工准备B.开工建设C.可行性研究报告D.主体开工【答案】A56、为开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，在流域范围内制定的防洪、治涝、水资源保护等规划属于（）。A.区域规划B.水资源综合规划C.流域专业规划D.流域综合规划【答案】C57、项目主管部门接事故报告后，按照管理权限向（）报告。A.国务院B.水利部C.上级水行政主管部门D.项目主管部门【答案】C58、水库建设工程（包括新建、续建、改建、加固、修复等）在水库蓄水验收前，必须进行蓄水安全鉴定（）A.蓄水条件验收B.蓄水安全C.蓄水水位核查D.安全水位核查【答案】B59、下列属于特性水泥的是()。A.低热水泥B.复合硅酸盐水泥C.快硬硅酸盐水泥D.火山灰质硅酸盐水泥【答案】C60、分类分项工程量清单项目编码中的三、四位代表的含义是（）。A.水利工程顺序码B.专业工程顺序码C.分类工程顺序码D.分项工程顺序码【答案】B61、水库在非常运用校核情况下允许临时达到的最高洪水位称为()。A.校核洪水位B.设计洪水位C.防洪高水位D.防洪限制水位【答案】A62、根据《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》（水总[2004]511号），招标人采用未中标人投标文件中的技术方案，若招标文件规定给予补偿的，招标人应在与中标人签订合同后（）个工作日内予以补偿。A.14B.10C.7D.5【答案】D63、根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），填筑堤防横断面上的地面坡度较陡，施工时应将地面坡度削至缓于()。A.1:3B.1:4C.1:5D.1:6【答案】C64、根据《国家电网公司水电建设项目法人单位安全生产管理规定》，水电站工程中可以由分包单位单独承建的是（）工程。A.大坝B.主厂房C.导流隧洞D.泄洪隧洞【答案】C65、水闸的排水反滤设施一般布置在（）部位。A.上游铺盖B.下游海漫C.闸室底板D.下游护坦（消力池）【答案】D66、工程抗震设防类别为（）类的水工建筑物，应在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A67、VC值太小表示碾压混凝土拌合料（）。A.太稠B.太稀C.太干D.太湿【答案】D68、（2016年）根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），填筑堤防横断面的地面坡度较陡，施工时应将地面坡度削至缓于（）。A.1:3B.1:4C.1:5D.1:6【答案】C69、建设项目管理三项制度指（）。A.项目法人制、合同管理制、招标投标制B.项目法人制、建设监理制、招标投标制C.项目法人制、合同管理制、建设监理制D.建设监理制，招标投标制、合同管理制【答案】B70、质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。A.抽查B.巡视C.旁站D.平行检验【答案】A71、（2011年)土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用（）。A.交会法B.水准观测法C.活动觇牌法D.视准线法【答案】B72、某土石坝面碾压施工设计碾压遍数为5遍，碾滚净宽为4m，则错距宽度为（）m。A.0.5B.0.8C.1.0D.1.25【答案】B73、（2009年）水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（)级。A.1B.2C.3D.4【答案】C74、在防渗墙施工中，在钻凿的圆孔或开挖槽孔内用（）固壁。A.砂浆B.泥浆C.水泥浆D.混凝土【答案】B75、根据《防洪法》，在蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，未编制洪水影响评价报告且逾期不改正的，最多可处以（）万元罚款。A.3B.5C.7D.10【答案】B76、按照定额的编制程序和用途划分，以下用于项目建议书及可行性研究阶段的定额是（）。A.概算定额B.预算定额C.施工定额D.投资估算指标【答案】D77、根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水利[2014]3号），下列情形中，可申报“文明工地”的是（）。A.工程发生过一般质量安全事故的B.项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的C.项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的D.违反诚信原则，弄虚作假情节严重的【答案】A78、非承重模板拆除时，混凝土强度应达到（）MPa以上。A.2.5B.2C.1.5D.3【答案】A79、单元工程质量达不到合格规定，但经加固补强并经鉴定达到设计要求，其质量可被评为（）。A.不合格B.合格C.优良D.优秀【答案】B80、从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员，应当（）。A.有5年以上的工作经验B.有10年以上的工怍经验C.通过水行政主管部门批准D.通过国家考试，取得相应的资格【答案】D81、石方开挖的爆破方法中，采用集中药包的是（）。A.浅孔爆破法B.深孔爆破法C.洞室爆破法D.预裂爆破法【答案】C82、全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施由（）负责。A.国务院水行政主管部门B.流域管理机构C.省（市）水行政主管部门D.市水行政主管部门【答案】A83、某水工地下洞室断面面积为为50m3，则该断面（）。A.小断面B.中断面C.大断面D.特大断面【答案】B84、质量缺陷表由（）组织填写。A.项目法人B.施工单位C.监理D.质量监督机构【答案】C85、质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。A.抽查B.巡视C.旁站D.平行检验【答案】A86、下列人员中，实行注册管理的有（）。A.岩土工程师B.水利工程建设监理工程师C.水利造价工程师D.水利工程质量检测员【答案】A87、在堤防工程的堤身填筑施工中，碾压行走方向应（）。A.平行于堤轴线B.垂直于堤轴线C.平行于堤脚线D.垂直于堤脚线【答案】A88、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)，分部工程质量优良，其单元工程优良率至少应在（）以上。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C89、单位工程完工验收由（）主持。A.项目法人B.监理单位C.项目法人或监理单位D.竣工验收主持单位或其委托单位【答案】A90、以下关于重大设计变更的说法中，正确的是（）。A.由项目法人确认B.报项目主管部门核备C.必要时报项目主管部门审批D.报原初步设计审批部门审批【答案】D91、尺寸为1.5mX1.0mX0.8m(长X宽X高）的箱体平放在水深为2.8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（）kN(水的重度取10kN/m3)。A.20B.27C.30D.42【答案】C92、下列关于《水利水电工程施工质量评定表》的填写，错误的是（）。A.应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写B.数字应使用阿拉伯数字C.合格率用百分数表示，小数点后保留两位D.评定日期中的年填写四位数【答案】C93、干砌石护坡坡面有涌水现象时，应在护坡层下铺设碎石、粗砂成砂砾作为反滤层，其厚度应在（）cm以上。A.5B.10C.15D.20【答案】C94、工程测量中使用的DS3型微倾式普通水准仪，数字3表示该仪器精度，即每公里往返测量高差中数的偶然误差为()。A.±3mmB.3mmC.-3mmD.±3cm【答案】A95、下列关于水工建筑物抗震设计说法不正确的是（）。A.一次地震只有一个地震烈度B.基本烈度是指建筑物所在地在今后一定时期内可能遭遇的最大地震烈度C.地震荷载是大坝遭受地震时所承受的荷载D.抗震设防类别为甲类的水工建筑物，应在基本烈度基础上?高1度作为设计烈度【答案】A96、混凝土坝坝基所受的渗透压力大小与()成正比。A.上游水深B.下游水深C.上、下游水位差D.坝高【答案】C97、水工钢筋混凝土常用的钢筋为（）。A.冷轧带肋钢筋B.冷拉钢筋C.热轧钢筋D.热处理钢筋【答案】C98、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-2011，单向开挖隧洞时，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于（）m。A.30B.100C.200D.300【答案】C99、以下属于水工建筑物永久作用荷载的是()。A.地震作用荷载B.预应力C.静水压力D.扬压力【答案】B100、利用拦河坝使河道水位壅高，以集中水头的水电站称为（）水电站。A.坝式B.引水式C.有调节D.河床式【答案】A多选题（共40题）1、下列不得申报“文明工地”的情形有（）。A.干部职工中发生刑事案件或经济案件被判处刑法主刑的B.发生一般及以上质量事故C.发生较大及以上生产安全事故D.项目建设单位未严格执行项目法人负责制、招标投标制和建设监理制的E.恶意拖欠工程款，并造成严重社会影响的【答案】ACD2、导流底孔布置应遵循的原则包括()。A.宜布置在近河道主流位置B.宜与永久泄水建筑物结合布置C.坝内导流底孔宽度不宜超过该坝段宽度的一半D.坝内导流底孔宜错缝布置E.应考虑下闸和封堵施工方便【答案】ABC3、下列关于土石坝填筑过程中土料铺筑与整平的说法，正确的是（）。A.铺料宜垂直坝轴线进行，铺土厚度要均匀B.进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土C.黏性土料含水量偏低时，主要应在坝面加水，应力求“少、勤、匀”D.非黏性土料含水量偏低时，加水工作主要在坝面进行E.光面压实机具压实的土层，应刨毛处理【答案】BD4、较大质量事故发生后，处理事故的程序有（）。A.由项目法人负责组织有关单位提出处理方案B.由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施C.由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施D.处理方案需征得事故调查组意见E.处理方案需报省级水行政主管部门或流域机构备案【答案】C5、新规程中水利水电工程项目应结合（）划分，划分结果应有利于保证施工质量及施工质量管理。A.施工工艺B.施工合同要求C.工程结构特点D.施工部署E.资料供应【答案】BCD6、根据《水利水电工程建设工程验收规程》SL223-2008的规定，水利水电工程验收按验收主持单位可以分为（）。A.施工单位验收B.监理单位验收C.监督单位验收D.法人验收E.政府验收【答案】D7、对于合理使用年限为50年的水工结构，环境条件类别为二类的配筋混凝土耐久性的基本要求包括（）。A.混凝土最低强度等级为C25B.最小水泥用量为300kg/m3C.最大水胶比为0.45D.最大氯离子含量为0.1%E.最大碱含量为3.0kg/m3【答案】A8、对于水利工程项目，前期工作包括（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.施工准备D.初步设计E.建设实施【答案】ABD9、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，招标文件对投标保证金的要求包括（）。A.形式B.金额C.收取账户D.有效期E.到账日期【答案】ABC10、根据《水利工程施工监理规范》SL288-2014水利工程建设项目施工监理的主要工作制度有（）。A.技术文件审批制度B.平行检测制度C.工程验收制度D.巡视检测制度E.会议制度【答案】AC11、水闸下游连接段主要包括（）。A.护坦B.海漫C.下游防冲槽D.下游翼墙E.工作桥【答案】ABCD12、以下比例尺为大比例尺的有()。A.1：2000B.1：5000C.1：10000D.1：25000E.1：50000【答案】ABC13、（2016年）围堰基坑经常性排水包括（）。A.堰身渗水B.覆盖层含水C.施工弃水D.基坑积水E.排水期间降水【答案】ABC14、下列钢筋中，可以采用绑扎连接的有（）。A.直径为22mm的受拉钢筋B.直径为32mm的受拉钢筋C.直径为22mm的受压钢筋D.直径为32mm的受压钢筋E.直径为22mm的构造钢筋【答案】ACD15、（2014年）根据《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》（水总〔2004〕511号），经批准后，水利工程建设项目勘察（测）设计可不招标的情况包括（）。A.工程项目涉及国家安全的B.抢险救灾的C.主要工艺采用专有技术的D.技术复杂，能够满足条件的勘察设计单位少于三家的E.专业性较强，符合条件的潜在投标人数量有限的【答案】ABCD16、（2013年）根据《水电水利工程施工监理规范》（DL/T5111-2000），水电工程项目划分为（）工程。A.主体B.单位C.分部D.分项E.单元【答案】BCD17、关于水利工程施工期间外部变形监测的说法，正确的是（）。A.监测控制点的精度应不低于四等网的标准B.基点必须建立在变形区以内稳固的基岩上C.测点应与变形体牢固结合D.滑坡测点宜设在滑动量小的部位E.山体裂缝观测点应埋设在裂缝两侧【答案】AC18、属于水利工程质量监督工作内容的是（）。A.对参建单位投标资质进行确认B.检查参建单位质量保证体系C.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况D.确认工程项目的划分E.裁定工程质量【答案】BCD19、现场踏勘及标前会的主要目的是向潜在投标人介绍工程场地和相关环境的有关情况、回答潜在投标人提出的有关招标文件的疑问，可由（）组织。A.招标人B.招标代理机构C.行政监督人D.监察人E.工程质量监督机构【答案】AB20、下列关于投标报价表填写的说法，正确的有（）。A.未写入招标文件工程量清单中但必须发生的工程项目，投标人可根据具体情况增加在招标文件工程量清单的最下行B.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、企业利润和税金C.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写D.分类分项工程量清单计价表中应填写相应项目的单价和合价E.零星工作项目清单计价表应填写相应项目单价和合价【答案】BCD21、根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，移民安置工作的管理体制包括()A.政府领导B.分级负责C.县为基础D.项目法人实施E.施工单位参与【答案】ABC22、根据《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水建[1995]128号），下列建设程序属前期工作的有（）。A.初步设计B.招标设计C.施工准备D.生产准备E.项目建议书【答案】A23、在使用气胎碾进行土料压实作业中，需要确定的压实参数包括（）。A.碾压机具的重量B.碾压遍数C.含水率D.振动频率E.行走速率【答案】AB24、水利PPP项目实施程序主要包括()。A.项目储备B.项目论证C.社会资本方选择D.项目执行E.设备采购【答案】ABCD25、发生质量事故后，经处理影响使用寿命的是（）。A.质量缺陷B.一般质量事故C.较大质量事故D.重大质量事故E.特大质量事故【答案】CD26、建设项目在主体工程开工之前，必须具备的条件有（）。A.项目法人或建设单位已经设立B.可行性研究报告已批准C.建设资金已经落实D.质量安全监督单位已经确定E.主体工程施工单位和监理单位已经确定，并分别订立合同【答案】ACD27、工程验收中法人验收包括（）。A.分部工程验收B.水电站（泵站）中间机组启动验收C.单位工程验收D.合同工程完工验收E.竣工验收【答案】ABCD28、水利工程建设生产安全事故可以（）上报。A.按系统B.逐级C.越级D.先报项目法人E.视情况【答案】BC29、应急工作应当遵循的原则有（）。A.预防为辅，平战结合B.以人为本，安全第一C.分工负责，协同应对D.属地为主，部门协调E.专业指导，技术支撑【答案】BCD30、与岩石地基相比，软土地基的特点有（）。A.触变性强B.压缩性大C.含水量高D.承载力低E.孔隙率小【答案】ABCD31、合同工程完工验收应具备的条件有（）。A.合同范围内的工程项目已按合同完成B.工程已按规定进行了有关验收C.观测仪器和设备已测得初始值及施工各项观测值D.工程质量缺陷已按规定进行备案E.工程完工结算已完成【答案】ABC32、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》SL378-2007，下列关于洞室开挖爆破安全要求说法，错误的是（）。A.竖井单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通B.坚井单向自下而上开挖，距贯通面10m时，应自上而下贯通C.采用电力引爆方法，装炮时距工作面30m以内，应断开电流D.采用电力引爆方法，装炮时距工作面50m以内，应断开电流E.斜井单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通【答案】BD33、基本建设项目竣工财务决算说明书包括（）等。A.概（预）算执行情况B.征地补偿及移民安置情况C.财务管理情况D.项目后评价报告E.合同（协议）履行情况【答案】ABC34、防御洪水方案必须由国家防汛总指挥部制定，报国务院批准后施行的江河有（）。A.长江B.黄河C.淮河D.海河E.太湖【答案】ABCD35、静冰压力大小与()有关。A.冰层厚度B.风速C.开始升温时的气温D.温升率E.冰层下水深【答案】ACD36、监理单位质量管理的主要内容有（）。A.严格执行水利行业法规，严格履行监理合同B.审查施工单位的施工组织设计C.指导监督合同中有关质量标准、要求的实施D.负责工程质量检查、工程质量事故调查处理E.主持施工招标工作【答案】ABC37、属于水利工程质量监督工作内容的是（）。A.对参建单位投标资质进行确认B.检查参建单位质量保证体系C.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况D.确认工程项目的划分E.裁定工程质量【答案】BCD38、确定导流建筑物级别的主要依据有（）。A.保护对象B.失事后果C.使用年限D.洪水标准E.导流建筑物规模【答案】ABC39、水利PPP项目实施程序主要包括（）。A.项目储备B.项目论证C.社会资本方选择D.项目执行E.项目选择【答案】ABCD40、（2014年）反映水泥混凝土质量的主要技术指标有（）。A.安定性B.和易性C.压缩性D.耐久性E.强度【答案】BD大题（共20题）一、某河道整治工程划分为一个单位工程，工程建设内容包括堤防加高培厚、穿堤涵洞拆除重建等。在施工期间发生如下事件：事件1：由于承包人部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。事件2：某段堤防填筑时，某横断面堤基存在坑塘，坑塘边坡为1：4.5，施工单位进行了排水、清基后、沿坑塘边坡顺坡分层填筑施工至地面高程。事件3：穿堤涵洞拆除后，施工单位对涵洞地基加固处理单元工程质量进行自检合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述涵洞地基加固处理单元工程施工质量评定工作的组织不妥。事件4：该工程某段堤防长80m，划分为一个分部工程。该分部工程有108个单元工程，单元工程质量全部经监理单位复核认可，108个单元工程质量全部合格其中优良单元工程88个；主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共26个，优良24个，施工中未发生过质量事故。问题：1.事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容？2.根据《堤防工程施工规范》SL260-2014，指出并改正事件2中坑塘部位在清基、削坡、分层填筑方面的不妥之处。指出堤基清理的范围包括哪些？3.说明事件3涵洞地基加固处理单元工程质量评定工作的正确做法。4.依据《水利水电工程施工质量经验与评定规程》（SL176-2007），根据事件4中的资料，评定此分部工程的质量等级，并说明理由。【答案】1.应在7天内提交进场延误书面报告。书面报告主要包括：不能及时进场的原因和补救措施。2.（1）不妥：沿坑塘边坡顺坡分层填筑施工至地面高程。理由：根据《堤防工程施工规范》，填筑作业应符合下列要求：地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时，应将地面坡度削至缓于1：5。（2）堤基的清理范围：堤身、铺盖和压载的基面。本工程为堤防除险加固项目还包括堤顶和堤坡。3.涵洞地基加固处理属于重要隐蔽单元工程，其评定程序为：经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。4.优良，因为单元工程质量全部合格，其中优良率为88/108×100%=81.5%，大于70%，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程质量优良率为24/26×100%=92.3%，大于90%，且未发生过质量事故。二、（2016年)施工过程中，由于当地石料禁采，设计单位将抛石护岸变更为生态护岸。承包人根据发包人推荐，将生态护岸分包给专业生产厂商施工。为满足发包人要求的汛前护砌高程，该分包人在砌块未达到龄期即运至现场施工，导致汛后部分护岸损坏，发包人向承包人提出索赔，承包人认为发包人应直接向分包人提出索赔。【问题】施工单位在分包管理方面应履行哪些主要职责？对于发包人提出的索赔，承包人的意见是否合理？说明理由。【答案】施工单位在分包管理方面应履行的主要职责是：(1)工程分包应经过发包人书面认可或应在施工承包中约定；(2)签订工程分包，并发送发包人备案；(3)对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任；(4)设立项目管理机构，组织管理所承包或分包工程的施工活动。对于发包人人提出的索赔，承包人的意见不合理。发包人推荐分包人，若承包人接受，则对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。三、（2014年)施工单位在围堰施工完毕后，立即进行基坑初期排水，基坑初期水深为6.0m。开始排水的当天下午，基坑水位下降了2.0m，此时围堰顶部在基坑侧局部出现纵向裂缝，边坡出现坍塌现象。施工单位及时采取措施进行处理，处理完成并经监理单位同意后继续进行后续工作。问题：4．根据事件三，基坑围堰出现险情后，施工单位应采取哪些技术措施？【答案】减缓边坡坡度、设置边坡护面、减小降水速度、基坑支护等。四、某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定：（1）合同工期465天，2015年10月1日开工；（2）签约合同价为5800万元；（3）履约保证金兼具工程质量保证金功能，施工进度付款中不再预留质量保证金；（4）工程预付款为签约合同价的10%，开工前分两次支付，工程预付款的扣回与还清按R=A（C-F1S）/（F2-F1）S计算，其中F1=20%；F2=90%。合同签订后发生如下事件：事件四：截至2016年10月，承包人累计完成合同金额4820万元.2016年11月份承包人填写并提交进度付款申请单，经监理人审核批准的合同金额442万元。问题：计算2016年11月份的工程预付款扣回金额，承包人实得金额（单位：万元）。【答案】57.14万元；384.86万元。预付款：5800×10%=580万元；截至10月份预付款扣回：R=580×（4820-20%×5800）/[（90%-20%）×5800]=522.86万元；截至11月份合同累计完成金额为4820+442>5800×90%，所以11月份扣除预付款：580-522.86=57.14万元。承包人实得金额：442-57.14=384.86万元。五、某水库枢纽工程，由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成，水库总库容0.86亿m3，电站装机容量32万kW；工程在实施过程中发生了如下事件：事件一：根据合同约定，本工程的所有原材料由承包人负责提供，在施工过程中，承包人严格按照合同要求完成原材料的采购与验收工作。事件二：大坝基础工程完工后，验收主持单位组织制定了分部工程验收工作方案,部分内容如下：（1）由监理单位向项目法人提交验收申请报告；（2）验收工作由质量监督机构主持；（3）验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成；（4）分部工程验收通过后，由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定。事件三：堆石坝施工前，施工单位编制了施工方案部分内容如下：（1）堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mm以下，根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有：15t振动平碾，行车速率控制在3km/h以内，铺料厚度0.8m等。（2）坝料压实质量检查釆用干密度和碾压参数控制,其中干密度检测采用环刀法，试坑深度为0.6m。事件四：在混疑土面板施工过程中，面板出现裂缝，现场认定该裂缝属于表面裂缝，按质量缺陷处理，裂缝处理有关工作如下：（1）裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后，由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，【答案】1、对承包人的采购要求：承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。验收程序：对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。2、不妥之处一：由监理单位向项目法人提交不妥。改正：分部工程具备验收条件时，应由施工单位向项目法人提交验收申请报告。不妥之处二：分部工程验收由质量监督机构主持不妥。改正：分部工程验收应由项目法人（或委托监理单位）主持。不妥之处三：验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位代表组成不妥。改正：验收工作组由项目法人、设计、监理、施工单位、勘测、主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表组成；不妥之处四：分部工程验收通过后，由项目法人将验收质量结论和相关资料报质量监督结构核定不妥。改正：项目法人应在分部工程验收通过之日后10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。3、堆石料碾压施工参数还有加水量、碾压遍数等。错误之处：干密度检测采用环刀法，试坑深度为0.6m。改正：干密度检测应该采用灌水法或灌砂法，试坑深度为碾压层厚0.8m。4、不妥之处一：裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后，由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，备案表由监理人签字确认不妥。六、[暂无题目，仅供参考]【问题】1.事件一中,项目法人向施工单位提供的地下管线资料可能有哪些?2.事件二中,分别写出表1中字母所代表的技术问题。3.事件三中,除质量部门外,施工单位技术负责人还应组织哪些部门的专业技术人员参加专项施工方案审核?4.事件四中,修改完善后的专项施工方案,应经哪些人员审核签字后方可组织实施?【答案】1、通信、电力、给水、排水、污水、供暖等线路。2、A:边坡稳定;B:基坑排水;C:渗流;D:脚手架强度刚度稳定性;E:围堰稳定、F:开挖爆破、G:施工用电、H:开挖料运输及渣料平衡。3、施工单位技术负责人还应组织施工技术、安全等部门的专业技术人员参加专项施工方案审核。4、施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案,经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后方可组织实施。七、（2017年）某河道整治工程的主要施工内容有河道疏浚,原堤防加固,新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版)与发包人签订了施工合同，合同约定工期为9个月（每月按30天计算,下同)，2015年10月日开工。承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交了完工付款申请,包括发包人已支付承包人的工程款，并提供了相关证明材料。【问题】承包人提交的完工付款申请单中,除发包人已支付承包人的工程款外,还应有哪些内容啊?【答案】完工付款申请单还包括：完工结算合同总价、应支付的完工付款金额。八、某引水枢纽工程主要由重力坝和节制闸组成，其中主坝坝高110.8m，年引水量1.6亿m3，节制共6孔，单孔净宽6m，最大泄洪流量550m3/s。该枢纽工程在施工期间发生如下事件：事件一：为方便施工导流和安全度汛，工程施工采用一次拦断河床围堰导流，围堰采用土石结构。截流闭气后，施工单位进行基坑排水清淤。初期排水过程中，发生围堰边坡坍塌事故，施工单位通过调整排水流量，避免事故再次发生。问题：指出事件一中初期排水排水量的组成。发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是什么？【答案】1.初期排水总量：应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量，以及可能的降水量等组成计算。发生围堰边坡坍塌事故的主要原因：基坑初期抽水强度不当，没有正确控制基坑水位下降速度，导致基坑边坡因渗透压力过大，造成边坡失稳产生塌坡事故。九、某河道整治工程划分为一个单位工程，工程建设内容包括堤防加高培厚、穿堤涵洞拆除重建等。在施工期间发生如下事件：事件1：由于承包人部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。事件2：某段堤防填筑时，某横断面堤基存在坑塘，坑塘边坡为1：4.5，施工单位进行了排水、清基后、沿坑塘边坡顺坡分层填筑施工至地面高程。事件3：穿堤涵洞拆除后，施工单位对涵洞地基加固处理单元工程质量进行自检合格后，报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可，质量监督部门认为上述涵洞地基加固处理单元工程施工质量评定工作的组织不妥。事件4：该工程某段堤防长80m，划分为一个分部工程。该分部工程有108个单元工程，单元工程质量全部经监理单位复核认可，108个单元工程质量全部合格其中优良单元工程88个；主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共26个，优良24个，施工中未发生过质量事故。问题：1.事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容？2.根据《堤防工程施工规范》SL260-2014，指出并改正事件2中坑塘部位在清基、削坡、分层填筑方面的不妥之处。指出堤基清理的范围包括哪些？3.说明事件3涵洞地基加固处理单元工程质量评定工作的正确做法。4.依据《水利水电工程施工质量经验与评定规程》（SL176-2007），根据事件4中的资料，评定此分部工程的质量等级，并说明理由。【答案】1.应在7天内提交进场延误书面报告。书面报告主要包括：不能及时进场的原因和补救措施。2.（1）不妥：沿坑塘边坡顺坡分层填筑施工至地面高程。理由：根据《堤防工程施工规范》，填筑作业应符合下列要求：地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时，应将地面坡度削至缓于1：5。（2）堤基的清理范围：堤身、铺盖和压载的基面。本工程为堤防除险加固项目还包括堤顶和堤坡。3.涵洞地基加固处理属于重要隐蔽单元工程，其评定程序为：经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。4.优良，因为单元工程质量全部合格，其中优良率为88/108×100%=81.5%，大于70%，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程质量优良率为24/26×100%=92.3%，大于90%，且未发生过质量事故。一十、某省重点水利工程项目计划于2013年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2013年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工企业发出投标邀请书。该五家施工企业均接受了邀请，并于规定时间2013年9月20～22日购买了招标文件。招标文件中规定，2013年10月18日下午4时为投标截止时间，2013年11月10日发出中标通知书。在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2013年10月28日下午5时才送达投标文件，原因是路途堵车。2013年10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于2013年10月28日提出了书面评标报告。B、A企业分列综合得分第一名、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，2013年11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于2013年12月12日签订了书面合同。问题：1．业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。2．C企业和E企业的投标文件是否有效?分别说明理由。3．请指出开标工作的不妥之处，说明理由。4．请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。5．招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。6．合同签订的日期是否违规?说明理由。【答案】1．(1)业主自行决定采取邀请招标方式招标的做法不妥当。(2)理由：该项工程属省重点工程项目，依据有关规定应该进行公开招标。2．(1)C企业的投标文件应属于无效标书。理由：C企业的投标文件是在招标文件要求提交投标文件的截止时间后才送达的，为无效投标文件，招标人应拒收C企业的投标文件。(2)E企业的投标文件应属于无效标书。理由：E企业的投标文件没有法定代表人签字和委托人的授权书。3．该项目的开标工作的不妥之处及改正如下：(1)在2013年10月21日开标不妥，招标投标法中规定开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标。(2)开标由当地招标投标监督管理办公室主持开标的做法不妥，按照有关规定应由招标人主持。4．评标委员会成员组成的不妥之处及理由如下：(1)评标委员会成员中有招标投标监督管理办公室人员不妥。理由：招标投标监督管理办公室人员不可以参加评标委员会。(2)评标委员会成员中有公证处人员不妥．理由：公证处人员不可以参加评标委员会。(3)评标委员会成员中技术、经济等方面专家只有4人，不妥。一十一、（2015年）【背景资料】某新建水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统等主要建筑物组成。混凝土面板采用滑模施工，脱模后的混凝土及时进行了修整和养护。【问题】混凝土面板养护的起止时间和养护的具体措施。【答案】混凝土面板养护应从混凝土的初凝后开始，持续养护至水库蓄水为止。养护的具体措施：面板的养护包括保温、保湿两项内容。一般采用草袋保温，喷水保湿，并要求连续养护。一十二、背景资料：某水利枢纽工程由混凝土面板堆石坝、电站、节制闸等组成。问题：根据《水闸施工规范》规定，闸门安装完毕后，水闸蓄水前需作什么启闭试验？指出此试验要求。【答案】闸门安装完毕后，水闸蓄水前需作全行程启闭试验。要求门叶启闭灵活无卡阻现象，闸门关闭严密，漏水量不超过允许值。一十三、某新建排灌结合的泵站工程。施工工程中有如下事件：事件三：为加强施工安全管理，项目部成立了安全领导小组，确定了施工安全管理目标和要求，部分内容如下：（1）扬尘、噪音、职业危害作业点合格率95%（2）新员工上岗前三级安全教育率98%（3）特种作业人员持上岗证率100%。问题：1.新员工上岗前的“三级安全教育”是指哪三级？指出施工安全管理目标和要求中的不妥之处，并改正。【答案】新员工上岗前的“三级安全教育”是指公司安全教育、项目部安全教育、班组安全教育；不妥之处1：扬尘、噪音、职业危害作业点合格率95%不妥；改正：扬尘、噪音、职业危害作业点合格率应为100%；不妥之处2：新员工上岗前三级安全教育率98%不妥；改正：新员工上岗前三级安全教育率应为100%。一十四、某施工单位中标一泵站工程，工程施工过程中发生如下事件：事件三：某泵站下部结构施工时正值汛期，某天围堰下游发生管涌，由于抢险不及时，导致围堰决口基坑进水，部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用，但对工程使用寿命有一定影响，事故处理费用70万元，延误工期40天。问题：1.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），水利工程质量事故共分为哪几类？事件三质量事故属于哪一类？该事故由哪些单位或者部门组织调查组进行调查？调查结果报哪个单位或部门核备？【答案】水利工程质量事故共分为四类。分别为特大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质量事故。事件三质量事故属于较大质量事故。该事故由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域备案。一十五、某装机容量50万kW的水电站工程建于山区河流上，拦河大坝为2级建筑物，采用碾压式混凝土重力坝，坝高60m，坝体浇筑施工期近2年，施工导流采取全段围堰、隧洞导流方式。施工导流相关作业内容包括①围堰填筑；②围堰拆除；③导流隧洞开挖；④导流隧洞封堵；⑤下闸蓄水；⑥基坑排水；⑦截流。围堰采用土石围堰，堰基河床地面高程140.0m。根据水文资料，上游围堰施工期设计洪水位为150.Om，经计算与该水位相应的波浪高度为2.8m。导流隧洞石方爆破开挖采取从两端同时施工的相向开挖方式。根据施工安排，相向开挖的两个工作面在相距20m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；相距1Om时，需停止一方工作，单向开挖贯通。工程蓄水前，有关部门组织进行蓄水验收，验收委员会听取并研究了工程度汛措施计划报告、工程蓄水库区移民初步验收报告等有关方面报告。【问题】1.指出上述施工导流相关作业的合理施工程序（可以用序号表示）。2.确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由。计算上游围堰堰顶高程。3.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》，改正上述隧洞开挖施工方案的不妥之处。4.根据蓄水验收有关规定，除度汛措施计划报告、库区移民初步验收报告外，验收委员会还应听取并研究哪些方面的报告？【答案】本案例第1问主要考查施工导流相关作业的施工程序。隧洞导流是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，一次性拦断河床形成基坑，保护主体建筑物干地施工，天然河道水流全部或部分由导流隧洞下泄的导流方式。所以可以判断施工导流作业的合理施工顺序为：③导流隧洞开挖→⑦河道截流→①围堰填筑→⑥基坑排水→②围堰拆除→⑤下闸蓄水→④导流隧洞封堵。本案例第2问主要考查工程围堰的建筑物级别及上游围堰堰顶高程计算方法。根据导流建筑物级别划分，由于其保护对象为2级建筑物，且其使用年限不足2年，所以该围堰的建筑物级别为4级。在计算围堰堰顶高程时，应该考虑土石围堰堰顶安全加高值。堰顶安全加高下限值，对于4级土石围堰其安全加高下限值为0.5m，不过水围堰堰顶高程不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和，故上游围堰堰顶高程应不低于150+2.8+0.5==153.3(m)。本案例第3问主要考查《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》中对于隧洞开挖施工的规定。《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》（DL/T5099—1999)第7.3.4条：相向开挖的两个工作面相距30m或5倍洞径距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；相距15m时，应停止一方工作，单向开挖贯通。本案例第4问主要考查蓄水验收的有关规定。根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123—2000)中对工程蓄水验收的基本要求可知，工程蓄水验收的主要工作包括听取并研究工程建设报告，工程度汛措施计划报告、工程蓄水安全鉴定报告、工程蓄水库区移民初步验收报告以及工程设计、施工、监理、质量监督等单位的报告。一十六、某施工单位中标东北地区一水闸工程，此工程主要包括闸门的安装、闸底板的修护、周围翼墙的重建、工作桥和交通桥的施工、启闭机安装等工作。双方合同约定施工总工期为11个月，从2017年6月1日至2018年4月30日。汛期为7月~9月。在工程进行过程中，发生如下事件：事件一：项目法人在工程确定后，组织相关单位进行了工程项目划分。划分完成后，项目法人委托施工单位在主体工程开工前将项目划分表及说明书报省级水行政主管部门进行确认。事件二：施工现场进场一批钢筋，施工单位和监理单位在进行检验时，发现钢筋的标牌上只有厂标和尺寸。抽取8组钢筋进行检验，检验结果不合格，继续抽取16组钢筋，检验结果仍不合格。因工程需求紧急，在得到监理单位同意的情况下，施工单位对剩余钢筋全部进行了检验，找出了质量符合要求的钢筋留在现场备用。事件三：施工单位在进行闸墩浇筑的过程中，因浇筑工艺未控制到位，导致闸墩出现明显裂缝，无法使用。施工单位遂将闸墩拆除重新施工，延误工期1个月，造成直接经济损失300万元。事故发生后，项目法人组织相关单位制定了处理方案，并报上级主管部门备案。事件四：水闸的上游连接段划分为一个分部工程，包括20个单元工程。经质量检验，20个单元工程质量全部合格，其中16个单元工程质量优良；主要单元工程共有10个，达到优良的有7个。该分部工程施工中未发生质量事故。事件五：此水闸工程于2018年4月25日完成，2018年5月25日，项目法人组织相关单位进行了竣工验收。问题：1、事件一中相关单位主要包括哪些单位？并指出事件一的不妥之处，说明正确做法。2、列举三项事件二中钢筋标牌上还应包括的信息。指出施工单位的做法是否正确？若不正确，说明正确做法。3、指出事件三中质量事故的等级。并说明此事故发生后项目法人的做法是否正确？若正确，请说明理由。若不正确，请指出正确的做法。4、根据事件四，指出该分部工程的质量等级，并说明理由。5、指出事件五中验收的不妥之处，并指出正确做法。【答案】1、事件一中相关单位主要包括监理、设计及施工等单位。不妥之处：项目法人委托施工单位在主体工程开工前将项目划分表及说明书报省级水行政主管部门进行确认。正确做法：项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书报相应工程质量监督机构确认。2、钢筋标牌上还应包括如下信息：钢号、产品批号、规格。施工单位的做法不正确。正确做法：应当认定该批次钢筋质量不合格，不得使用。3、质量事故的等级为较大质量事故。此事故发生后项目法人的做法不正确。正确做法：较大质量事故，由项目法人负责组织有管单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域备案。4、该分部工程的质量等级为合格。理由：分部工程优良标准为所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良标准，主要单位工程以及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故。事件四所列主要单元工程质量优良率70.0%不满足优良标准，只满足合格标准。5、不妥之处：2018年5月25日，项目法人组织相关单位进行了竣工验收。正确做法：应至少在2018年10月25日后，验收主持单位才可组织进行竣工验收。一十七、【背景资料】某水电站工地，傍晚木工班班长带领全班人员在高程350m的混凝土施工工作面加班安装模板，并向全班交代系好安全带。当时天色已暗，照明灯已损坏，安全员不在现场。工作期间，一木工身体状况不良，为接同伴递来的木方条，卸下安全带后，水平移动2m，不料脚下木架断裂，其人踩空直接坠落至地面，高度为14．5m，经抢救无效死亡。【问题】1．对高处作业人员有哪些基本安全作业要求指出本例中高处作业的级别和种类。2．该例施工作业环境存在哪些安全隐患工人可能存在的违章作业有哪些3．施工单位安全管理工作有哪些不足如何改进4．对施工现场安全生产监督检查主要包括哪些内容【答案】1．从事高处作业人员必须经过安全教育和培训，掌握高处作业基础知识、提高安全意识，认真遵守操作规程和现场安全规定，并且身体健康。本例中高处作业的级别为二级，为夜间(特殊)高处作业。2．施工作业环境存在的安全隐患有：夜间施工照明设施已经损坏；人员直接坠地，说明高处作业未架设安全防护网；木架断裂，说明脚手架在使用过程中未进行检查和维修。工人可能存在的违章作业有：身体状况不良时，进行高处作业；高处作业时不系安全带。3．应健全施工单位安全生产责任制，全体员工应学习各工种安全操作规程、岗位管理制度，提高职工的安全素质、自我保护意识和能力。对于高处作业应架设安全网和防护栏，照明设施完备，经常性地或定期检查施工现场，及时查出事故隐患，采取有效的防护措施。4．对施工现场安全生产监督检查内容主要包括:(1)安全技术措施及专项施工方案落实情况。(2)施工支护、脚手架、爆破、吊装、临时用电、安全防护设施和文明施工等情况。(3)安全生产操作规程执行情况。(4)安全生产"三类人员"和特种作业人员持证上岗情况。(5)个体防护与劳动防护用品使用情况。(6)应急