一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题(一)及答案

一级建造师之一建通信与广电工程实务练习题(一)及答案

单选题（共100题）1、广播电视发射系统馈线的主要指标包括反射系数和（）。A.损耗系数B.增益系数C.行波系数D.衰减系数【答案】C2、基于GSM网发展出来的3G技术规范是（）。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】B3、下列对光传输设备中光中继器表述不正确的是()。A.光中继器的作用是将通信线路中传输一定距离后衰弱、变形的光信号恢复再生，以便继续传输。B.传统的光中继器采用的是光电光(OEO)的模式C.再生光中继器有两种类型：一种是光电光中继器；另一种是光一光中继D.光源是光中继器的关键器件【答案】D4、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A5、延迟完全可以忽略，使用实时、大批量、连续数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组【答案】A6、目前大部分基站的定标发射功率为20W，基站射频部分功率过小，会严重影响基站的()。A.抗干扰保护比B.有效使用范围C.接收灵敏度D.覆盖范围【答案】D7、SDH传送网是一种以同步时分复用和()为核心的传送网结构，具有容量大、对承载信号语义透明以及在通道层上实现保护和路由的功能。A.光纤技术B.交叉连接C.复用段开销D.信号再生【答案】A8、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C9、电池单体安装时应保持垂直与水平，底部四角均匀着力，如不平整应使用（）垫实。A.金属垫片B.硬纸板C.塑料垫片D.耐酸橡胶【答案】D10、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A11、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B12、施工现场防火规范要求，电气设备着火时，必须首先()。A.切断电源B.灭火施救C.拨打119报警D.撤离现场【答案】A13、调整机架垂直度时，可在机架底角处放置()，最多只能垫机架的三个底角。A.塑料瓶B.厚纸片C.金属片D.砖【答案】C14、（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】C15、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C16、下列说法错误的是（）。A.光（电）缆埋深不足时，可以采用水泥包封。B.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。C.高低差在0.8及以上的沟坎处，应设置漫水坡、挡土墙。D.光（电）缆离电杆拉线较近时，应穿放不小于20m的塑料管保护。【答案】C17、在移动通信的（）阶段，核心网只有电路域。A.2GB.2.5GC.3GD.4G【答案】A18、下列卫星工作多址方式中具备如下特点的是();各站所发的信号在结构上各不相同，并且相互具有准正交性，以区别地址，而在频率、时间、空间上都可能重叠。A.频分多址方式B.时分多址方式C.空分多址方式D.码分多址方式【答案】D19、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A20、TD-SCDMA和CDMA2000的主要区别在于（）。A.功率控制B.切换方式C.分集方式D.基站间同步方式【答案】B21、网络建设过程中突出的矛盾是（）的问题。A.覆盖和容量B.覆盖和质量C.容量和质量D.覆盖、容量、质量【答案】B22、微波天线基本参数不包括（）A.驻波比B.天线增益C.噪声系数D.半功率角【答案】C23、通信设备的迁装、换装及电路割接工作由()负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A24、移动网络的特点决定了网络（）之间的矛盾，网络优化的方法之一就是平衡它们之间的矛盾。A.覆盖和容量B.覆盖和质量C.容量和质量D.覆盖、容量、质量【答案】D25、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A26、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D27、吊杆式悬吊装置采用稠密布置的方法安装在演播室顶棚上，适用于面积()以上、顶棚高度大于7m的演播室。A.200m2B.800m2C.400m2D.100m2【答案】A28、一般要求卫星接收天线以天线基点为参考点，对障碍物最高点所成的夹角小于()。A.15°B.30°C.45°D.60°【答案】B29、关于通信电源系统的说法，错误的是（）。A.在通信电源系统中，为了确保供电的可靠，应采用由两台以上的整流设备并联运行的方式，当其中一台发生故障时，另一台可以自动承担为全部负载供电的任务B.为了节约电能，提高效益，必须提高电源设备的效率，可以采用太阳能电源和风力发电系统C.通信设备要求电源电压稳定，电源电压过高，会损坏通信设备中的元器件；电压过低，设备可以正常工作D.电源装置必须小型化、集成化，能适应通信电源的发展和扩容【答案】C30、投资额为600万的（）项目负责人必须由一级建造师担任A.省内通信线路工程B.本地网单项工程C.省内传输工程D.省内微波通信工程【答案】B31、下列关于HYAGT—600×2×0．4电缆的读法正确的是（）。A.600对线径为0.4mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B.600对线径为0.4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆C.600对线径为0.4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D.600对线径为0.4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】C32、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是()。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】B33、某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A34、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比，具有()的特点。A.最大衰减小，近端串音衰减大B.最大衰减小，近端串音衰减小C.最大衰减大，近端串音衰减小D.最大衰减大，近端串音衰减大【答案】A35、广播电视中心采用在线式UPS系统，主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C36、在通信管道的施工中，开槽时遇不稳定土壤、挖深超过()m或低于地下水位时应进行必要的支护。A.1.8B.2.0C.2.2D.2.5【答案】B37、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低【答案】A38、在功率带宽受限的无线信道中，（）是实现高数据速率、提高系统容量、提高传输质量的空间分集技术。A.正交频分复用B.多输入输出C.智能天线D.软件无线电【答案】B39、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC是NSS的核心部件B.VlR是用来存储来访用户信息，一个VlR为一个MSC控制区服务C.HLR是用来存储本地用户信息的数据库，一个HLR能够控制若干个移动交换区域D.AUC—般与HLR处于同一位置【答案】D40、太阳电池直流供电系统由直流（）、整流设备、蓄电池和太阳电池方阵等组成。A.配电盘B.整流器C.逆变器D.滤波器【答案】A41、同X．25分组交换技术相比，帧中继技术的特点是()。A.网络资源利用率高B.组网功能强，兼容性好C.传输速率快，费用低廉D.以上全是【答案】D42、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是()。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.安全性好【答案】A43、充分利用单模光纤带宽资源，在大容量长途传输时可以节约大量光纤的技术是()。A.WDMB.PTNC.LTED.SDH【答案】A44、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于5m2卫生间C.小于10m2办公用房D.配电室【答案】B45、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是（）类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息【答案】B46、基站发射功率过小，会严重影响基站的()。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B47、（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流接地B.直流接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C48、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约（）。A.300~500次B.500~800次C.800~1000次D.1000~1200次【答案】D49、通信电源工程中，逆变器通电测试应检验()是否符合指标要求。A.输出直流电压B.输入交流电压C.输入交流电流D.杂音电流【答案】D50、在短距离内直接在传输介质中传输模拟信号的系统称为()。A.基带传输系统B.频分复用传输系统C.时分复用传输系统D.波分复用传输系统【答案】A51、某县移动公司在民用建筑上建基站，应按()规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A52、通信管道工程中，管道单段长度超过500米时宜采用（）。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】B53、第三代移动通信系统主要是WCDMA、TD-SCDMA及（）三种制式。A.CDMAB.TDMAC.CDMA2000D.IMT-2000【答案】C54、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB【答案】D55、SDH微波网络管理是电信管理网(TMN)中的一个子集，它负责对SDH微波的各网络单元(NE)进行()。A.保护B.测试C.组织D.管理【答案】D56、当声能衰减到原值的（）所需的时间，称为混响时间。A.1/10B.1/20C.1/100D.1/200【答案】C57、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B58、按照《通信网络安全防护管理办法》规定，互联网域名服务提供者应当在通信网络定级评审通过后30日内向()备案。A.通信管理局B.工业和信息化部C.省级人民政府D.县级人民政府【答案】B59、4G系统支持的终端移动速度可达到()。A.150km／hB.250km／hC.350km／hD.450km／h【答案】B60、关于数字移动通信的组网技术小区覆盖方式说法错误的是（）。A.带状网主要用于覆盖公路、铁路等横向排列覆盖的区域B.带状网宜采用定向天线，使每个无线小区呈椭圆形C.在服务面积一定情况下，正六边形小区形状覆盖服务区域所需的基站数量最少、最经济D.蜂窝网中相邻的小区可以使用相同的信道【答案】D61、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C62、下列不属于LTE核心网设备加电后系统检查的是（）。A.设备板卡配置检查B.声光告警C.电源电压检查D.远程维护功能【答案】C63、通信设备直流电源端子输入电压允许变动范围为（）V。A.57-38B.52-36C.-57----40D.-60----38【答案】C64、HYAGT—600×2×0．4电缆的读法是()。A.600对线径为0.4mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B.600对线径为0.4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆C.600对线径为0.4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D.600对线径为0.4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】C65、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D66、（）是实现全光网络的核心器件。A.OXCB.OTNC.WDMD.PTN【答案】A67、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B68、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定【答案】B69、在数字广播电视系统中，()的作用是把代表一定节目信息的数字信号还原为原始的模拟信号。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】B70、同X．25分组交换技术相比，帧中继技术的特点是()。A.网络资源利用率高B.组网功能强，兼容性好C.传输速率快，费用低廉D.以上全是【答案】D71、直流工作接地的主要作用是（）。A.避免三相负载不平衡B.保证电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B72、有线电视传输工程中天线的安装位置一般是()。A.高频道天线架设在上层，低频道天线架设在下层B.高频道天线架设在下层，低频道天线架设在上层C.高频道天线和低频道天线平行架设D.高频道天线和低频道天线架设位置没有特别要求【答案】A73、支撑网是现代电信运行的支撑系统．不包括()。A.信令网B.同步网C.交换网D.管理网【答案】C74、VSAT小站组成中不包括()。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D75、4G系统能够以()Mbps的速度下载，比拨号上网快2000倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C76、将交流电转换成直流电的设备是()。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器(DC／DC)D.交流不问断电源(UPS)【答案】A77、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂【答案】D78、根据ITU建议，5．1声道环绕立体声还音系统应配置()只音箱。A.4B.5C.6D.7【答案】C79、在太阳能供电系统中，()抗辐射能力很强，目前主要运用于宇航及通信卫星等空间领域。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】C80、吊线在终端杆及角深大于（）的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.25mD.30m【答案】C81、NFV技术最核心的内容是()。A.网络功能组件化B.网络功能模块化C.软件解耦D.网络切片【答案】D82、有线电视传输工程中天线的安装位置一般是()。A.高频道天线架设在上层，低频道天线架设在下层B.高频道天线架设在下层，低频道天线架设在上层C.高频道天线和低频道天线平行架设D.高频道天线和低频道天线架设位置没有特别要求【答案】A83、世界各国卫星电视广播普遍采用C频段和Ku频段，其中C频段的范围是()。A.3.7～4.2GHzB.5.7～6.4GHzC.9.7～10.4GHzD.11.7～12.75GHz【答案】A84、在配备太阳电池的通信机房，还必须配备()。A.逆变设备B.整流设备C.储能设备D.UPS交流不问断电源【答案】C85、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震框架或柜架安装。A.6度和7度B.7度和8度C.8度和9度D.9度和10度【答案】C86、通信管道工程中，管道单段长度超过500m时宜采用()。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】B87、下列不属于蓄电池主要指标的是（）。A.内阻B.放电电压C.电动势D.充电率【答案】B88、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A89、下列PTN以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背【答案】B90、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有UPS、（）等供电装置。A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C91、水平方位：为适应卫星轨道位置的变动，天线前方可用弧段应为()。A.400E～130°EB.50。E～130°EC.600E～130°ED.700E～130°E【答案】C92、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到()。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B93、DWDM系统中不同波道OTU可以互换的是（）。A.发送端OTUB.中继型OTUC.接收端OTUD.收发合一型OTU【答案】C94、光缆沟回填土时，应先回填()mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C95、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用()为负载供电。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】C96、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。A.多15％B.少15％C.多10％D.少10％【答案】A97、电信建筑物内，除（）外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于5m2卫生间C.小于10m2办公用房D.配电室【答案】B98、管路安装完毕，经检验合格后应涂一层防锈底漆和2～3层面漆，气管管路喷涂油漆为()。A.棕红色B.银粉色C.天蓝色D.浅蓝色【答案】C99、路由器具有数据通道功能和（）通道功能。A.管理B.检测C.控制D.维护【答案】C100、下列关于卫星天线细调时，利用场强仪的调整顺序是（）A.仰角、方位角、馈源焦距、极化角B.方位角、仰角、馈源焦距、极化角C.方位角、仰角、极化角、馈源焦距D.仰角、馈源焦距、方位角、极化角【答案】A多选题（共40题）1、地球站测试分为()。A.单机测试B.天线增益测试C.分系统测试D.卫星链路开通测试E.入网验证测试【答案】ACD2、下列属于超高清晰度电视技术特征的是（）A.高动态范围和宽色域B.高量化深度C.高发射功率D.高质量音频E.高分辨率【答案】ABD3、扩频通信系统具有（）特点。A.实现码分多址B.保密性弱C.可抗多址干扰D.系统容量大E.抗次声波能力强【答案】AC4、管道单段长度不宜超过150m的有()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.栅格管管道E.硅芯管管道【答案】ABCD5、广播电视中心防火要求说法正确的是（）。A.建筑面积400m2以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统B.建筑面积120m2以上巳记录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统C.建筑面积120m2以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明D.建筑面积120m2以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志E.除面积小于5m2的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。【答案】ABC6、风力发电的主要优点包括()。A.环境污染小B.发电场建设周期短C.发电场投资规模灵活D.地域性不强E.占地面积较大【答案】ABC7、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报()审批，履行建设手续。A.城市规划部门B.市政管理部门C.电信业务部门D.电信运营商E.电信规划部门【答案】AB8、一个SDH微波通信系统可由()组成。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站E.基站【答案】ABCD9、光缆中继段测试内容包括（）。A.线路衰减系数及传输长度B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.对地绝缘电阻E.串音衰耗【答案】ABCD10、下列关于人(手)孔与通道施工的说法，正确的有（）。A.人(手)孔基础必须采用钢筋混凝土结构B.开槽遇不稳定土壤、挖深低于地下水位时，应进行必要的支护C.人(手)孔上覆各部位尺寸应与人(手)孔墙壁上口尺寸相吻合D.基础混凝土的强度达到10kg／cm2(常温下24h)时，方可进行墙体施工E.进入人(手)孔的主管道与分支管道应错开，主干管道应高于分支管道【答案】BC11、UPS系统的主要功能是()。A.有一定的滤波功能B.有一定节能功能C.交流稳压功能D.减少噪声的功能E.有瞬间电网断电的保护功能【答案】AC12、光(电)缆线路路由复测的主要任务之一是核定防护地段，防护主要是指()。A.防盗防护B.雷电防护C.白蚁防护D.水浸防护E.机械损伤防护【答案】BC13、双绞电缆的特性阻抗有（）等几类。A.75ΩB.100ΩC.120ΩD.125ΩE.150Ω【答案】BC14、用户终端移动的无线接入有（）和个人通信网。A.计算机网B.互联网C.专用通信网D.蜂窝通信网E.移动卫星通信网【答案】D15、铜线接入网中主要的形式有()。A.FTTB.HDSLC.ADSLD.IPE.FTTC【答案】BC16、通信局（站）的（），应分别对地加装避雷器。A.市电油机转换屏（或交流稳压器）的输入端B.交流配电屏输入端的三根相线及零线C.整流器输出端D.不间断电源设备输出端E.通信用空调输出端【答案】AB17、承包单位应编制专项施工方案的分项工程包括()。A.土方开挖工程B.起重吊装工程C.通信枢纽工程D.拆除、爆破工程E.其他危险性较大的工程【答案】ABD18、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力的考核要求包括（）。A.能够认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策B.能够根据工程的特点组织制定通信工程安全施工措施C.能够有效对安全生产进行现场监督检查D.能够及时制止现场违章指挥、违章操作行为E.能够及时、如实报告通信工程生产安全事故【答案】AB19、符合微波天线馈源安装的技术要求的有（）。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25°D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】ABD20、下列标识格式，可指示接头位置的有A.B.C.D.E.【答案】ABD21、安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括()。A.总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B.跳线环安装位置应平滑、垂直整齐C.总配线架滑梯安装应牢固可靠D.滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏E.滑轨端头应安装挡头，防止滑梯滑出滑道【答案】BCD22、属于LTEFDD路测要求的内容有（）。A.测试时间宜安排在工作日话务忙时进行B.在城郊快速路车速应保持在40～60公里／小时C.数据业务测试时应使用不低于12MB的数据包D.每次测试数据业务要求持续90s，间隔10s，若出现未连接情况，应间隔10s进行下一次业务E.FTP短呼测试每次呼叫时长100s，呼叫结束后断开，10s后重新尝试接入【答案】A23、关于广播电视中心工艺用电负荷特点的表述，正确的有（）。__3A.可靠性要求极高B.功率因数很低C.单相和非线性负荷多D.用电设备之间会产生干扰E.24小时连续负荷【答案】ACD24、微波收发信机一般由()等主要单元组成。A.上变频器B.发信本振C.复用解复用D.功率放大器E.空间分集接收【答案】ABD25、广播电视防火要求为一类建筑物的有()。A.中央级、省级和计划单列市的广播电视中心、传输网络中心B.建筑高度>50m的广播电视中心、传输网络中心C.广播电视地球站D.中央级发射台E.塔下建筑高度<50m【答案】ABCD26、通信行政处罚应依据管辖权进行，管辖权具体规定包括()。A.通信行政处罚由违法行为发生地的通信主管部门依照职权管辖B.上级通信主管部门可以办理下级通信主管部门管辖的行政处罚案件C.两个以上同级通信主管部门都有管辖权的行政处罚案件，由最初受理的通信主管部门管辖D.违法行为构成犯罪的，移送司法机关管辖E.违法行为构成犯罪的，移送政府机关管辖【答案】ABCD27、通信工程施工现场应设置明显的安全警示标识的部位有（）。A.临时用电设施B.施工起重机械C.人井口D.铁塔底部E.杆路下方【答案】ABCD28、广域网的主要特点有()。A.进行远距离（几十到几千公里）通信，又称远程网B.广域网传输时延大（尤其是国际卫星分组交换网）C.信道容量较高D.网络拓扑设计主要考虑其可靠性和安全性E.数据传输速率在10Gbit／s以上【答案】ABD29、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD30、保证通信线路及其配套设施的安全，应采取的保护要求包括()。A.不准在危及通信线路安全的范围内进行爆破、堆放易爆易燃品或设置易爆易燃品仓库B.在通信电线上搭挂广播喇叭和收音机、电视机的天线要通知施工单位C.不准在设有过江河电缆标志的水域内抛锚、拖锚、挖沙、炸鱼及进行其他危及电缆安全的作业D.不准在危及电杆、拉线安全的范围内取土和架空线路两侧或天线区域内建屋搭棚E.不准攀登电杆、天线杆塔、拉线及其他附属设备【答案】ACD31、超高清晰度电视支持（）分辨率。A.1080x720B.720x576C.1920XI080D.3840x2160E.7680x4320【答案】D32、3G移动通信系统主要由()组成。A.操作维护台(OMC)B.无线接入网(UTRAN)C.核心网(CORENetwork)D.基站控制器(BSC)E.用户设备(UE)【答案】BC33、PTN的网络结构可分为()A.通道层B.通路层C.电路层D.控制层E.传输媒介层【答案】AB34、属于施工单位安全生产责任的是()。A.工程概预算应当明确建设工程安全生产费B.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议C.建立教育和培训情况档案D.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费E.工程开工前，应明确相关单位的安全生产责任【答案】CD35、演播室灯光和以下（）哪种设备不能共用同一相电源。A.普通照明灯B.话筒C.视频切换台D.音箱E.动力电源【答案】BCD36、蓄电池在使用过程中会产生()等不均衡的情况，应进行均衡充电。A.比重B.容量C.电压D.电流E.内阻【答案】ABC37、网络指标从移动终端感知来讲主要有()。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】ABCD38、随之现代通信网的技术发展，为（）的融合发展铺平了道路，实现“三网融合”。A.移动互联网B.电话通信网C.物联网D.计算机通信网E.有线电视网【答案】BD39、县级广播电视中心场地的选择应符合的要求包括()。A.符合城市建设规划B.社会服务条件较好、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府C.录、播房间外墙至某些强噪声设施的最大距离应符合《规范》的要求D.应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区E.应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等【答案】ABD40、通信局（站）的（），应分别对地加装避雷器。A.市电油机转换屏（或交流稳压器）的输入端B.交流配电屏输入端的三根相线及零线C.整流器输出端D.不间断电源设备输出端E.通信用空调输出端【答案】AB大题（共20题）一、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约7月10号开工，10月30号完工。开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到6级以及以上大风或气温高过40℃时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9月下旬，个别站点机房接地网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：①高处作业必须持证上岗；②作业人员必须正确佩戴安全帽；③多人上下塔时，应保持一定距离；④雷雨天禁止上塔作业；⑤塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：①建立健全安全生产管理制度；②做好安全教育及施工前安全技术交底，使作业人员掌握安全操作规范；③配备必要的防护装备和救援装备；④做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：①馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；②馈线在进入馈线窗前应做防水弯；③馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；④封堵馈线孔。二、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1．建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作2．建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题3．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题4．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。四、某施工单位承接了一项新建管道工程，总造价100万建设单位按期拨付工程预付款，工程确定在2021年3月8日开工；工程开工前，施工单位组织按规定做好现场准备，设立临时设施。路由中一处需穿越城市快速路，市政部门要求施工单位施工中不得妨碍交通。施工过程中，质量监督机构和监理单位前往施工现场检查工作，项目经理以没有接到公司通知为由，拒绝提供配合，监理索要新建管道段隐蔽工程资料，施工单位拒绝提供；工程最终于2021年8月9日提交完整竣工资料及结算资料，2021年8月12日顺利通过竣工验收，出具保修证书。2021年9月18日正式投入使用。问题：1.本工程预付款多少？应在什么时间完成支付？2.简述新建管道工程施工现场准备工作内容及设立临时设施原则3.施工单位应采取何种施工方式穿越快速路，在施工中关注哪些质量控制点。4.施工单位拒绝质量监督单位和监理单位检查是否合理？并简述理由5.建设单位应在什么时间完成竣工资料审查？保修证书应由谁出具，简述保修证书内容；【答案】五、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1．光缆接续的一般要求是什么2．参加本工程投标的企业需具有什么资质3．施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出4．本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些5．针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理6．光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1．光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2．通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3．施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4．本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5．建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6．中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。六、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部《通信施工总承包企业资质等级标准》规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有《通信信息网络系统集成资质证书》的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部《通信工程质量监督管理规定》作出的,有法定依据。《通信工程质量监督管理规定》明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的《中华人民共和国建造师注册证书》（通信与广电专业）和《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》,工程专职安全生产管理人员的《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；监理单位应出示总监理工程师的《通信建设监理工程师资格证书》。七、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。八、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.P338（本小题3分）通信工程施工总承包一级企业资质（1分）。通信工程施工总承包二级企业资质（1分）。电信工程专业承包一级企业资质（1分）。2.P360（本小题2分）施工单位收到的开工令应由监理单位发出（2分）。3.P331（本小题3分，答对1项1分，最高3分）①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.P331（本小题7分）建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收（1分）。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好（1分），交给建设单位（1分）和监理工程师审核（1分）；没有问题即可由建设单位组织部分验收（1分）。建设工程教育网对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改（1分），并由建设单位和监理工程师进行复验（1分）。5.P144（本小题5分）中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。（答出一个给1分，满分5分）九、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。一十、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前，即开工之前。这样，施工单位进场以后，施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交、审查。(3)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发发生安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十一、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。一十二、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》通信建设工程施工企业项目负责人应取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》（通信与广电专业）和项目负责人《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的《特种作业操作证》2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全一十三、某施工单位通过招投标以定额价格3．2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的施工过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。【问题】?1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的?哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任?为什么??2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范??3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题?为什么会存在这些问题?应怎样避免??4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题??5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求?为什么??6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方式是否正确?应如何处理??【答案】1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2．施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放线缆前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3．施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服施工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场资料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4．从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6．设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。一十四、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；一十五、A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出A现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。一十六、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为10月10日至11月30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程