【商务管理】土石方工程联营施工框架协议

精选优质文档倾情为你奉上专心专注专业精选优质文档倾情为你奉上专心专注专业公司内部土石方工程联营施工框架协议甲方:。。。乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在联营合作施工过程中的权利、义务和经济责任，双方协商签订本合同，一致共同遵守。一、工程项目名称：三生融合公园EOD项目。二、工程施工地点：山西阳泉。三、工程合作内容：甲方与业主或发包人签订土石方建设施工工程合同所涉工程内容、投标文件及往来函件、签证等全部内容。四、合作方式：甲方将土石方工程建设施工工程合同中约1000万立方土石方工程施工量交由乙方施工完成，最终以实际工程量为准，包括土石方的、挖、装、运、无爆破回填工程。如遇到硬石头勾机无法装车，以甲乙双方现场签证为准乙方负责该部分工程量中甲方同该工程业主或发包人所签订的土石方建设工程施工合同、协议书、招标文件、往来函件、签证等全部内容和责任等全部内容，包括机械进场、人工、工期、安全、形象达标、工程质量等均应达到甲方同业主或发包人约定的工程质量标准，协助甲方办理该部分工程量的工程交验等手续。五、工程工期：工期以甲方与业主或发包人单位签订的合同为准，自业主或发包人发出开工令之日开始计算。如因业主或发包人原因或不可抗力或政府原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。六、合同计价依据及工程款支付（一）本协议按甲方与业主或发包人确定的计价为计算依据，工程变更或增加根据甲方与业主确定的实际工程量计算，如无明确约定，以本合同乙方实际施工工程量按单价14元/立方确定实方计算）（此合同价为固定总价合同，包括实行和完成工程所需的劳务、机械设备、工具材料、配套设施、保险、劳动保护、管理费、利润、个人税金等费用和合同昭示的所有责任、义务和一切风险的综合费用不在调价。由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确）双方必须履行甲方与业主或发包人签订的土石方建设工程施工合同以及协议书（含来往函件、签证单）的所有文件。（二）本合同有关现场办公室、辅助用房、临时道路铺设、临时水电的管线等由乙方负责城建，由甲方负责支付给乙方费用。（三）有关该工程报批报建工作由甲方办理。办理报批、报建、施工许可证的一切费用由甲方承担。（四）工程款支付：甲方应按照甲方与业主或发包人签订的工程施工合同的约定，及时向乙方支付总工程量的工程预付款10%，预付款按业主方大合同同步，工程进度款按照月工程进度80%支付，第二个月百分百，工程验收合格，剩余款甲方在3个月付清不计利息。（若遇节假日不能及时办理，应当顺延）（五）乙方按本合同的施工内容施工完毕后，办理工程交验手续，经公司等相关部门验收。七、双方的责任和义务（一）甲方的责任和义务：1、甲方全面负责本工程施工过程中的管理协调工作，对施工进度、质量、安全、文明施工管理。甲方根据乙方施工需要委派6名施工管理人员（项目经理、财务、资料员/安全员）驻留在施工现场。并在工程现场置备项目资料印章，以满足施工需要。如由于甲方印章管理不当所造成的一切后果由甲方自负。2、提供工程项目施工图纸，甲方派驻现场人员进入项目部进行联系协调工作。但甲方派驻现场人员不得以任何名义参与乙方施工活动及有碍乙方施工管理的活动。3、协助安排施工总进度，协调现场工作，并派专职安全员全面负责现场的安全生产及文明施工工作。4、提供甲方与业主或发包人签订的该工程建设工程施工合同、协议书、往来函件和签证单等给乙方，并作为本合同的附件执行。5、按照双方的约定及时支付乙方工程进度预付款及约定的其他应付资金。（二）乙方的责任和义务：1、执行甲方同业主或发包人签订的土石方施工承包合同（含往来函件等）。2、按施工图纸及施工规范要求施工。3、遵守甲方、业主及监理等单位的现场管理制度，并协助甲方搞好与相关部门的关系，如本工程项目因乙方原因发生的罚款，由乙方承担。4、精心施工，合理安排工程进度，确保按甲方同业主或发包人约定的合同工期完工，乙方于每月25号前向甲方报送工程量。5、乙方建立健全自身安全管理组织机构和安全管理人员，安全上岗，接受安全监督管理。必须遵守“安全生产法”和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，必须按规范要求投入合格的安全设施和防护用品，确保安全生产。6、保证工程质量确保工程质量达到甲方与业主或发包人签订的施工承包合同约定的质量标准。若工程质量未达到合同约定的质量标准的，乙方应对工程返修至达到甲方合同约定的质量标准，否则，甲方另行安排人员返修，所发生的维修费用及业主对甲方的罚款由乙方承担。7、加强对施工班组的劳资管理，承担所有劳资管理责任，严禁使用拖欠工人工资，禁止出现劳资纠纷而影响信誉。8、乙方应积极协助甲方和业主办理工程结算及工程款的催收。9、乙方保证进出机械设备和车辆及人员证件齐全，并负责车辆、人员及第三方安全责任。八、安全施工1、乙方应严格履行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全措施技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。2、乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的包括但不限于安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。3、乙方须对甲方为对工程安全及其管理而设置的标志、指令警牌、护栏、展板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。4、因乙方施工原因造成人身或其它安全事故的责任，除工伤保险或其他保险赔偿给付以外的赔偿费用，均由乙方承担。九、其他1、未经对方同意，任何一方得向第三方泄露本协议文本及全部内容，否则，由此而引发的一切后果及损失均由违约方承担。2、本合同所称甲方不仅指个人，如与业主或发包人签订的施工合同主体为单位，则甲方也包括该单位。3、本合同工程竣工是指乙方承担的工程内容（合同总量）全部完成，乙方所承担的工程内容符合合同约定的质量标准，整体工作通过验收。十、本协议为合作框架协议，本协议签署25天内甲乙双方补签合作联营合同，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确，在正式联营合同签署后，附甲方与业主或发包人之间签订的施工合同和施工图纸街等作为联合合作施工合同的附件。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。十一、争议处理：本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除。协商不成的，任何一方可将争议提交到甲方所在地的人民法院管辖。十二、本合同自甲乙双方盖章签字后生效（复印件和扫描件等均为有效）。十三、未尽事宜，双方友好协商，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。十四、乙方若将此合同泄密或者转包行为，一经发现甲方有权随时终止此合同，所产生的一切后果由乙方自行承担，车队有乙方自行解决。各项手续交给乙方及进场通知书，乙方进场三天内，支付合同履约保证金11