瓦工班组承包合同.doc

瓦工班组承包合同瓦工分项承包合同别墅瓦工报价木工承包合同砼承包合同文本篇一瓦工班组承包合同瓦工班组劳务分包协议发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方甲乙双方根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程瓦工清包事宜，制定如下协议，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、建筑面积4、工程工期二、承包方式采取包清工方式，即包单价、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包辅助材料、包工具用具及机械。三、承包范围及工作内容（根据项目不同须补充完善工作范围内容）本工程范围内全部室内外砼垫层、结构砼、细石砼，（防水层找平层保护层）的泥工施工任务，具体包括（但不限于）以下内容（1）基坑清土、基底土方修平；基坑抽水；（2）砼就位、浇筑（自拌砼制作）、养护，泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固；钢筋混凝土保护层垫块、小型砼构件、止水带的安装、二次翻口砼浇筑、素砼翻边；（3）砖墙（砌块墙）材料就位、砌筑；砖胎模的砌筑、抹灰；预制件安放、拉结筋安放、砂浆制作（包括砂过筛）、内墙砌筑脚手架搭拆等；（4）模板的堵缝和柱凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋楼板面平整度控制和拉毛、螺杆洞孔的修补等泥工全部工作内容。（5）临时设施用的大门围墙、五小设施、排水沟、施工用电设施、设备基础、场地道路的基底整理、砼硬化场地排水排污接通市政管线、临设材料及承包范围内材料装卸等符合标化工地的各项施工、拆除清理。（6）乙方自备铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、水管、安全帽、手套、雨具等机具；劳保用品、安全帽等所有机具用品由甲方统一配置，费用由乙方承担。（7）场内地面楼层的砼、砌块、砂浆等本工程所有材料的水平和垂直运输保管、堆集；完工后对周转材料的修整、清理，按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方清点验收，填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。（8）生产性临时设施的搭设、拆除；场地垃圾清理，已完工程的保护；配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作；（9）有关的零星用工，承包范围内无点工。如发生承包范围外的点工，按小工100元/工日，大工150元/日结算。四、工程结算办法1、承包单价元/M3。（建筑面积按现行定额计算规则按实计算）上述合同单价一次性包干，该单价已包含人工费、辅材费、机械费、措施费、管理费、利润、各种涨价风险、窝工费、不可预见费、税金等完成本工程所需要的所有一切费用。2、合同总价元。按本合同规定的条款按实结算，由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程进行返工，或设计变更、现场签证增加费用超过总合同价款按实计算以上部分费用或每份变更单增加费用以上部分费用甲方予以调整；对设计变更或现场签证减少费用的，甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时，结算中扣除。双方约定从合同价款中拿出3作为工期、质量、安全、文明、配合等考核费用。如果乙方发生质量、工期、安全、文明、配合达不到合同要求，则扣除上表中相关单价，扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。3、结算程序（1）工程完工验收后，乙方向项目部提交结算资料结算书、工程量计算表；安全施工，文明施工、工期评审合格证；加工材料的领料单、退库单；变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料；（2）项目部初审，项目负责人签字；（3）公司经营部复审，填写工程款结算单；（4）主管领导签字生效；（5）工程款结算单送交财务部。注无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用，无退库单的按领用单数量视为全部领用，按此进行限额领料核算；无质量鉴定、安全施工，文明施工、工期评审合格证的扣除该项价格。五、付款方式1、经甲乙双方共同协商，本工程每月按1000元/人月支付生活费，工程款年底付至已完工程的90。2、在业主工程款不到位情况下，甲方可酌情减少付款数额。六、材料的供应和管理1、甲方根据工程进度将工程用的主材和周转材料按用料计划及时供应到施工现场，由乙方根据规定提前半月提出用料计划，并对材料申供量不准确造成的窝工、影响工期和材料计划富余浪费等有关损失，由乙方承担。2、施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有，乙方无权处理，一旦发现除追缴外，视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。3、限额用料（1）材料领用必须填写领料单，材料多余可以退库，不能使用的按废料回收不计入退库数量。商品砼、砌体材料、砂石、水泥等甲供材料到场后，供货数量由乙方负责人（或代表）同甲方人员一起验收并签字。对不合格产品乙方有权拒绝领用，不得用于本工程，一经使用的材料视为合格，乙方对此负责。（2）甲方对乙方承包的工程实行限额用料，砼和砌体等根据图纸，联系单按实计算分析，商品混凝土如超过1的损耗率，砌体块超过按配比的损耗率，砂石超过按配比的损耗率，水泥超过按配比的损耗率，由乙方赔偿。（限额用料的种类和数量根据项目不同另行确定。）超用部分材料由乙方承担，节约部分材料，甲方按节约额的奖给乙方。七、工程质量1、质量目标确保本工程的施工质量达到100标准。2、乙方必须配有专职质量员，负责施工过程中工程质量的检查和验收，甲方在施工过程中发现的质量问题，乙方专职质量员必须立即组织整改并将结果及时上报。3、分项验收工程各分项完成后，乙方应进行质量自检，自检合格后交甲方验收；经自检或甲方验收不合格时，乙方应立即返工，在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准，发生的费用自行承担，合同工期不予顺延。两次验收不合格，给予乙方一次性罚款元。4、乙方在施工每一楼层、部位或构件时，必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求；正确使用振捣机械；确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞，除由乙方负责修复外，甲方视情节轻重每次向乙方处罚款元；由于乙方原因砌体面平整度达不到要求造成粉刷超厚，其损失由乙方承担。5、乙方必须按图纸设计要求进行施工，认真组织作业人员学习施工规范和技术交底，确保工程质量，文明施工和安全生产。6、各施工班组在各工序施工前必须认真学习技术交底，熟悉图纸和掌握施工规范和验收标准。图纸服从强标，因图纸没有明确，而强标规定的所造成返工现象的，由班组自行承担，具备了解施工方法和步骤后再下手操作对质量好坏实行奖优罚劣，对完成质量较好的职工班组，项目部给予适当奖励；对于质量不合格自行返工处理外，还要赔偿返工造成浪费的材料费并给予适当罚款，以示警告，其损失数额由现场管理人员估测，填写罚款单签字认可，随借支扣除。7、乙方应认真贯彻和实施班组长质量职责和操作工质量职责。八、施工工期1、乙方承诺工程的施工工期完全配合和满足甲方编排的进度计划，对甲方作出的工期计划调整无条件响应，按甲方的工期计划组织施工生产，参加甲方组织的生产例会，接受甲方及监理对进度的督促、检查。2、在农忙及节假日期间，乙方应服从甲方的统一的时间安排，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期；若节点工期不能保证，则每延迟一天罚款元，在支付乙方的进度款时，直接扣除。3、对于未按月计划与旬计划完成生产任务计划的（包括安全方面、质量方面），将扣除上月借支款的10作为罚款。九、安全、文明施工1、进场前的所有人员必须先登记有效身份证，要求提供身份证原件（或复印件），一寸同底照片4张和外出务工流动人口婚育证明（外地）（对不执行或延期执行的扣当月1020；的工程款）。2、必须经项目部进行三级教育，签订安全协议，办理胸卡，方可上岗。3、进场后必须遵守建筑行业有关规定，劳动纪律和有关安全生产条例，同时要求进入施工现场必须戴好安全帽，否则不准上岗作业。违者给予罚款，情节严重者责令退场。若发现未戴好安全帽每人罚款50元/次，未按要求正确佩戴每人罚款10元/次，若未戴胸卡进入施工现场，除责令佩戴好，并处于每人罚款20元/次。4、乙方必须遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针以及“安全生产操作规程”的规定，严禁违章作业。5、除因安全外设施防护不到位，脚手架、井架、塔机不牢固倒塌等原因外，所造成的一切安全事故，责任由乙方自负。6、杜绝任何人在施工现场、宿舍内乱拉、乱接电缆、电线等；不准随意移动或破坏电器设备和拆除安全防护设施等；若发现使用电炉、电饭煲、电炒锅等大功率电器除没收外并处于50200元罚款。7、所有作业人员在现场必须服从安全管理，违者给予1001000元罚款（如打架闹事、酒后上岗、不戴安全帽、不佩戴胸卡、光身和穿拖鞋等等），严禁内脚手架与外脚手架相连，严禁私拆安全设施，特别是影响作业的脚手架连墙件等，必须向安全员汇报，由安全员处理，否则将给予以重罚。8、对于现场双方打架闹事的班组人员、参与谋划、帮手一律处10005000元罚款，对造成的人员伤、残、亡均由班组长自行处理，并承担一切经济赔偿和责任，情节严重者移交公安机关处理。9、提倡抓生产、讲安全，提高每位职工的安全意识，做到发现有违章、有隐患现象或有损企业形象的行为均应及时向管理人员反映，确保在施工过程中无安全事故发生，对举报者给予1000元/次奖励，项目部开会时班组长必须参加，否则罚款1000元/次。10、乙方人员如因违章造成安全事故，一次性处理费用五万元一下由乙方负责，一次性事故处理超过五万元，由甲方承担50，乙方承担50。十、现场管理及保证措施1、乙方必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须遵守本公司和项目部的各项规章制度。同时要积极配合其他班组工作，相互协调，搞好团结，维护甲方利益和做好产品保护等工作。2、班组长应经常召开会议，提高每位职员的质量意识和安全意识，同时要求职工爱惜工地所用物资（如一块砖、一根铁钉、一节木料、一滴水）；做到小材大用、劣材优用、废物利用，确保工完、料尽、场地清。篇二建筑工程瓦工班组承包合同建筑工程瓦工班组承包合同发包人（全称）山东理工学院体育馆项目部（以下简称甲方）承包人（全称）以下简称乙方承包人住址联系方式根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下一、工程概况及承包工作内容1、工程名称山东理工学院体育馆工程2、工程概况本工程位于济宁市北湖旅游度假区荷花路路西、南外环路北，山东理工职业学院校园西南。结构形式主体为框架结构、屋架为管桁架结构、现场复合彩板屋面3、承包范围本工程范围内全部全部室内外砼垫层、结构砼、细石砼，泥工施工任务，具体包括（但不限于）以下内容（1）基坑清土、基底土方修平；（2）砼就位、浇筑（自拌砼制作）、养护，泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固；、小型砼构件、二次翻口砼浇筑、素砼翻边；（3）砖墙（砌块墙）材料就位、砌筑；砖胎模的砌筑、抹灰；预制件安放、砌体内木砖安放、拉结筋安放、砂浆制作（包括砂过筛）、内墙砌筑脚手架搭拆等；（4）柱模板底的堵缝和柱内凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋楼板面平整度控制和拉毛、等泥工全部工作内容。（6）乙方自备平板振动机、插入式振动机、振动棒等机械，自行负责安装、操作、保养、维护、更换零配件；乙方自备翻斗车、铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、开关箱、水管、安全帽、手套、雨具等机具及劳保用品、其他元钉及铁丝等所有辅助材料；标化地工所用翻斗车、开关箱、安全帽等所有机具用品由甲方统一配置，费用由乙方承担。3承包人根据工程需要向发包人施工作业人员不少于名（本合同自乙方达到规定人数后开始生效）。三、合同工期1、开工日期年月日，竣工日期年月日。具体开工时间以项目部发出的通知单为准。2、除本合同约定的工期外，具体节点控制时间以项目部进度计划（月、旬、周）为准。四、合同价款1、承包价格合计混凝土元/M3；砖砌体元/M3；砌块元/M3。2、合同价款核算依据承担本工程，工程量按图纸及国家定额规定的计算规则计算模板面积。3、在乙方承包的工作范围内无任何零星用工。但如发生承包内容以外的零星用工，由项目部按乙方实际施工人员每人每天元（大小工平均工资）计算签发，结算依据以项目部施工人员施工任务单或签证单为准，做到日清月结。4、如发生图纸范围内的变更，所产生的增减工作量甲方不另行计算，即包含在每平方米承包价范围内（工期不顺延）。五、合同价款的结算和支付1、乙方承包的工程全部施工完毕，经甲方、监理、质监部门验收合格后，甲方在乙方已付生活费的基础上，扣除乙方所领取的工资款，向乙方支付承包应得的工资总额的80。乙方剩余部分的施工工资，在工程竣工验收合格后一个月内支付到完成工程量的97。甲方暂扣乙方施工费总额的3作为保修金（保修期为一年），保修期满后一个月内支付。2、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳保用品（即雨衣、雨靴、手套、工作服等）及费用。六、施工安全1、安全生产事故处理办法甲方项目部做到严格执行操作规范，不违章指挥，保证设备、设施安全可靠，并进行教育职工的职责，乙方施工班组长对职工必须进行安全生产教育，职工必须遵守各项安全生产纪律及制度，若发生事故，分析原因，如本人违章而造成的事故由乙方负责全部责任，伤者休息，人工工资由乙方负责支付。2、进入施工现场的乙方人员，必须遵守建设单位的各项规定，做文明职工。3、每有一处漏浆05M2罚款100元；面积大的蜂窝麻面，视情况待定，一切责任自负；混凝土养护措施不符合要求，发现表面不湿润的，每处罚款200元。3、工人在施工现场中违反安全操作规程及纪律。甲方视情节轻重可处罚款50200元。七、文明施工及材料、工具管理1、现场必须做到文明施工，落手清工完场清，在施工期间必须服从项目管理人员安排，进行施工操作。乙方如不清理，每次罚款100元。并甲方可派人清理按每小时20元收取人工费。费用由甲方代付部分，在工程结算时扣除。3、材料使用，乙方应严格按甲方要求合理使用。4、乙方领取机具设备，要保管好，保养好，缺少或因使用不当、维护不当引起损坏按原价赔偿。5、材料及劳动车应堆放整齐，在使用过程中应保持整齐。如由甲方提出后仍不改正，甲方可派人堆放，按每人每小时20元计取堆放费。不足一小时以一小时计。6、乙方人员不得在施工现场随地大小便，甲方派人清理按每次100元计。7、劳保用品是保护施工人员安全不可缺少的物品，乙方施工人员进场后需要填写领料单向甲方审批后，到指定仓库领取，（领用时乙方应检查一下用品是否完好，已损坏则调换。）到工程完工后，按领用数量归还，如缺少按原价赔偿，如归还时损坏，人为造成按原价赔偿，非人为造成不赔偿。安全帽按30元/顶计，安全带按50元计。八、治安管理1在施工中，甲方为了制止和纠正乙方操作人员在工程质量、安全上的问题，乙方人员不服从，反而起哄动手打架，造成甲方管理人员伤害。乙方罚款1000元，并赔偿被伤害人一切费用。起哄打架当事人开除、速离本项目部注销个证件，甲方原承担的相关费用由乙方承担。2、进入施工现场的乙方人员，必须遵守建设单位的各项规定，做文明职工。对不佩戴安全帽的人员，每发现一人，罚款50元；高空作业不安全带的人员每发现一人罚款100元；穿拖鞋、光背进入施工现场者，每发现一人罚款50元3、乙方施工人员不得打架、斗殴，如发生一起，双方各罚500元，并送当地执法机构警署处理。特别是重大打架、斗殴事件，如110出警到工地双方各罚款2000元。罚款由乙方班组长支付，从工程款中扣除。乙方有义务配合执法部门，追究当事人法律责任，如乙方不配合，甲方有权拒付工程款，直到执法部门作出处理。4、乙方招用工人，必须调查清楚工人历史，如招收负案在逃人员进入工地，一切后果由乙方负责。5、乙方施工时必须指派专人操作机械，施工现场不得私拉乱接电源如乙方安排不懂机械操作的人员（机操人员必须持有上岗证）或在施工现场私拉乱接电源，因此而发生的安全后果和经济损失均由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。6、乙方在甲方规定的生活区宿舍内，不得使用电饭煲、电炉、电热水器等超负荷电器，不得把电源私拉乱接，每发现一次罚款500元，并承担因此而产生的一切安全后果和经济损失，在乙方工程款中扣除。7、在施工期间，如乙方不遵守安全制度、违章作业、或自己不小心、上下班途中、睡眠、疾病等其他原因，因而发生的安全事故的一切后果和经济损失均由乙方自行承担。七、工程质量、验收与保修1、工程质量应达到图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工组织设计施工。在施工中发现涉及有误，必须即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。3、对本工程的质量标准，双方约定如下甲方要求乙方根据现行国家有关质量验收标准施工，达到合格标准。如达不到标准，乙方负责返工整改，返工工料费由乙方自负。八、工期延误1、对于一下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。A、因战争、动乱、自然灾害或费发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。B、十五天以上非承包人原因停水、停电或机具供应不及时造成停工窝工。C、发包人同意工期顺延的其他情况。2、非上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定乙方必须根据甲方的进度要求按时完成，不得以任何理由拖延。如由于乙方原因影响工程进度，则每延误一天按建设方与甲方签订的罚款条列同比罚款（暂定每天延期罚款为5000元）。3、施工时间以甲方规定的周、旬、月计划为准。工地工人正常施工时衣服那个必须确保出勤在95以上，如乙方因人员不足、不能按甲方指定计划完成施工任务，甲方可指派其他突击班组施工，突击人员工资单位为原工价的13倍至15倍，应从乙方结算总价中扣除，乙方对此不得有异议。4、施工时如遇中小雨一下天气，乙方必须正常施工；农忙季节工人不许放假，要保持正常出勤；如乙方达不到本要求而造成的工期延误和经济损失均由乙方承担，并在乙方工资款中扣除。九、文明施工1、发包人、承包人应严格遵守执行无锡市人民政府颁布的“施工现场管理暂行条列”，加强科学管理，坚持文明施工。2、乙方应严格遵守当地政府的各项政策法令和甲方的各项规章制度，服从管理。如由于乙方人员的原因或不文明行为等，政府有关部门对甲方工地采取批评、扣分或罚款，甲方将根据责任轻重对乙方进行相应的处罚、直至清退，所有罚款金额在乙方工程款中扣除。3、乙方在每个施工段结束后，必须把基础、楼层清理干净。十、施工机具及材料领用1、除甲方提供塔吊、大型机械外，其余一切中小型机械及工具均由乙方自行提供并负责日常维修、保养。凡向甲方借用的物件损坏时，由乙方负责修复，如不修复或已不能修复，则按原价赔偿，并从乙方施工产值中扣除。2、具体乙方提供并承担的施工机具包括平板振动机、插入式振动机、振动棒等机械，自行负责安装、操作、保养、维护、更换零配件；乙方自备翻斗车、铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、开关箱、水管、安全帽、手套、雨具等机具及劳保用品、等所有手提机具。3、所有一律采用领料制度，乙方不得超过甲方规定的计划用量，超过部分由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。如乙方材料节约，可按37比例与甲方分成。十一、发包人权利和义务1、发包人确认为派驻整个工地的施工代表，负责日常施工的管理协调工作，确认整个工地班组安全员，确认为整个工地班组质量员。2、负责施工场地、道路、水电、机具等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。3、负责于年月日提供施工图纸套，提供必要的技术资料和办理施工洽商。4、负责组织施工检查、验收及定位放线工作，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况。5、负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工程进度控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。6、负责各幢号与各有关单位的协调工作，并向乙方提供现场办公室间。7、负责组织工程竣工验收及工程资料整理、归档工作。十二、承包人的权利和义务1、承包人住宿由甲方统一安排在规定的生活区，吃饭由乙方到甲方财务处购买饭菜票并统一到大食堂打饭菜。乙方在生活区内不得私自煮饭烧菜，如有家属来，乙方必须到生活区以外的地方租房。乙方必须协调好本幢号内个班组之间的关系。2、承包人对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，使用前必须签订好用工合同和安全协议，并进行书面安全交底和“三级安全教育”及接受安全考试，工人对班组安全教育要进行签名确认。未经教育或用工合同没有签订的不准安排工人进场作业。3、承包人需将其作业人员等级造册（须写明姓名、性别、年龄、贯籍、工种及身份证号码）。同时提供职工照片2张，作为本合同的附件。4、发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理手续。5、承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，有书面洽商变更手续后方可改动施工。6、承包人在施工中必须注意保护发包人及其他施工队伍的成品、半成品，爱护使用发包人提供的机械设备及其工具；如有损坏，承包人必须按原价的1倍赔偿，在乙方工程款中扣除。7、承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理协调工作，确认为工地班组安全员，确认为工地班组质量员。乙方班组承包人及本合同约定的现场管理人员，未经甲方现场代表同意，不得擅自离开工地（承包人必须在工地驻守到三层以上）；如遇特殊情况，乙方必须向甲方现场代表请假并征得甲方同意后方可办理其他事情。如不服从，每次罚款500元，直至清退出工地。十三、承包人违约责任1、承包人自愿向甲方缴纳违约保证金万元，该违约金主要考核施工人员数量、施工进度、施工质量等三个方面的内容，如其中一方面达不到甲方规定的要求，则每次处罚万元，甲方不返还给乙方。如三个方面全部达到甲方规定的要求，甲方在乙方所承包的工程竣工验收合格后一个月内返还给乙方。2、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求及在关键节点严重滞后时，发包人有权利将本项目发包给第三方施工，且本合同终止，并要求承包人在日内无条件推出施工场地。承包人应得的已完工程款在项目竣工结算审价结束后按80支付；发包人新发包价格如高于原承包价的差额部分由承包人承担。3、因承包人责任造成质量事故而延误工期，其工料损失改由承包人承担。4、承包人中途放弃承包或将分项工程转包给第三方，每次向发包人支付违约金5000元后，合同自行解除，结算方法同“第十三款，第2条”。5、承包人聚众闹事、哄抬价格、缠索工费，扰乱发包人正常工作秩序的，发包人有权解除合同并请退承包人，由承包人赔偿由此造成的发包人所有损失。6、施工期间施工现场和生活区内严禁打架、赌博、酗酒、吸毒、盗窃等不良行为发生，该情况每发生一次，不论对错罚乙方1000元，在乙方工程款中扣除。当事人情节严重的，将移送公安机关处理，并清退出工地。十四、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿意和解、调解不成的，可约定向曲阜市劳动仲裁委员会申请仲裁或向曲阜市人民法院提请诉讼。十五、合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明。委托代理人应出示授权委托证明和有效身份证件。本合同在完成分包工作内容、结算工程决算尾款后，即宣告终止。十六、本合同一式叁份，具有同等法律效力，发包方两份，承包方一份。十七、本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。发包单位（章）发包人（签章）委托代理人（签字）地址电话传真承包人（章）承包人（签章）委托代理人（签字）地址电话传真篇三瓦工工清包承包协议书建筑安装工程班组承包协议书发包方（以下简称甲方）班组承包方（以下简称乙方）兹有甲方承接的工程项目，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定结合本工程具体情况，经甲、乙双方抱着平等互利的原则，将工程基础、主体装饰及室外所有瓦工工作量责任承包给乙方施工，在自愿、平等的基础上达成以下协议。第一条工程概况1、工程名称2、工程地点3、结构特征4、建筑面积第二条承包形式、承包价格1承包形式包清工2承包价格元/按图纸建筑面积进行计算。3承包价格的组成1承包内容的人工费、机械费。2劳保、劳防用品、洗衣粉、手套、安全带、安全帽（由乙方委托甲方统一购买）、雨具、套鞋。3乙方人员进场所需的各项费用如暂住证、劳务证、养老保险、医疗保险等费用。4赶工措施费、冬雨季施工费、防暑降温费等。5人工代机械的水平、垂直运输费用。6机具、工具费用。4承包方式和范围1砂浆搅拌机由甲方提供，在使用过程中，产生的维修费由乙方自理。其余小型机械插入式振动棒、切割机等小型机具均由乙方自理。2瓦工涉及所有的小型工具沙浆桶、铁板勺、锹、砌墙线、粉刷条、靠尺、刮尺、木蟹、托灰板、锤、振动器配件、拖车及配件、水管、扫帚等均有乙方自供，含在承包总价内。3施工过程中使用的三级箱及电缆均由乙方自理。第三条承包价格中的工作内容1施工蓝图内（除内、外墙贴面、外墙保温）瓦工全部工作内容，其中包括缺陷的修补，竣工前室内、外的清理、打扫。2根据施工员的需要派相关有一定基础的专业人员配合放线、操水平。3屋面施工中的保温板、瓦条、盖瓦以及单位工程周边的散水坡、自行车库、路侧石、门厅出入口均是乙方施工内容，其价格包含在承包价格内。4安全生产、文明施工所必须的临时用工（包括主体结构中因浇筑砼而造成的污染进行打扫、清理，迎接检查所产生的临时用工）。第四条发包人与承包人的责任与义务1发包人的责任与义务1临时设施和施工图纸，提供周、月、季施工进度一份2甲方协助乙方办理暂住证、劳务证、医疗保险、意外伤害保险，费用由乙方自理。3当甲方认为乙方不能保证工期时，甲方有权增加劳动力，不论价格高低，其费用由承包方承担。4上岗培训教育、安全技术交底，甲方按照项目部有关规定对现场职工进行上岗培训教育，学习有关规章制度和安全生产操作规程，并且甲方必须对乙方的进入施工现场人员进行安全文明、技术、质量交底。5如乙方工人发生偷盗工地材料等事情，以偷一罚百对其进行处罚，情节严重移交公安机关进行处理。6甲方如收到监理工程师整改通知单，除要求乙方按质量要求进行整改，并给予乙方1500元/次的罚款，在当月乙方生活费中扣除。7对工程进度计划执行情况、工程质量要求、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，负责处理图纸问题及设计变更、签订、隐蔽工程验收和其他签证。8负责与项目部、监理等部门的联系及工程的分部分项工程验收。2承包人的责任及义务1乙方委派为现场负责人，负责履行合同，接受甲方指令，安排承包班组工作内容，处理本班组职工的所有事物（包括承包班组之间与其他职工之间事物纠纷的处理工作）。2充分熟悉施工、结构图纸，掌握技术要求要求、领会交底精神并贯彻到一线操作层，确保工程施工质量达到设计和技术要求。3对所需材料必须提前申报（以书面的形式）。4合理使用材料，节约材料，杜绝浪费，在施工过程中，做到工完料清，外粉刷施工中，下脚料做到及时回收利用，对造成材料浪费的接受甲方处罚。5正确使用机具、工具并配备持有效岗位证书的熟练工操作。6必须保证满足各工序施工需要的技能素质较好的人员数量，根据工程进度逐渐递增，做到合理调配施工人数。7严禁将工程转包，否则，甲方有权拒付工程款，要认真做好和其他专业班组工作，减少工序间的交叉矛盾，发现问题及时向甲方反应。8根据施工的总体情况，甲方合理要求突击某项施工时，乙方必须无条件给予配合。9每道工序完成后，必须由专职质检员先行自检自查，合格后由甲方通知项目部及监理验收，如一次性验收不合格，自愿接受甲方100元/次的处罚，凡发现不整改和整改不到位自愿让甲方处罚200元/次，对因不合格原因被甲方、项目部、监理责令停工和返工所造成的一切损失由乙方全负责。10施工期间，乙方负责人必须每天坚守工地，混凝土浇筑时一定要按技术交底要求和操作规范进行施工，配合水电工、钢筋工的整改、修正，保护好其他工种的成品。11负责现场安全生产及单项文明施工，对职工安全负全责。12因自身的原因，造成工程质量较差，工程进度严重滞后，或者安全生产得不到保证，甲方有权终止合同。在接到甲方通知后无条件退场并赔偿甲方由此造成的损失。13必须服从甲方现场全过程管理。14本工程不发生点工及签证。15在施工过程中，工种间交叉作业时，互相配合，相互协商，做好施工作业面，加工作业面场容场貌等工作。第五条安全生产与文明施工一安全生产以“安全第一，预防为主”为原则，“群防群治”为主导，按照国家安全生产法、省安全生产管理条例为准则，进行安全生产强化管理。1乙方必须对职工每天加班、休息等情况除外，进行班前安全教育和安全交底，并做好记录。积极配合甲方做好安全生产和有关部门的检查工作。2乙方在施工过程中发生安全事故为零，施工过程中，乙方必须严格按照安全生产操作规程进行施工，如乙方违反安全生产制度和操作规程发生的安全事故，一切责任由乙方自行承担。甲方根据项目部有关条款对乙方进行处罚，罚款金额统一从所发生当月乙方生活费中扣除。施工过程中意外发生的安全事故，10000元以内的费用（以医药，治疗费为准）由乙方自行承担。超过10000元的部分，甲、乙双方各承担50。如果由第三方造成的安全事故，由甲、乙双方共同追溯第三方责任，乙方必须负责处理事故事宜。3乙方必须与每个施工人员签订用工协议，并报项目部备案。二文明施工乙方承包人必须有良好的思想素质和道德行为，服从甲方、项目部、监理的管理。1乙方在整个施工过程中要有争创文明工地的思想，在保证不出质量、安全事故的同时，保证不出其他违法乱纪的行为。2甲方尽力创造良好的生活休息环境。乙方不准在在建工程内住宿，违者进篇四瓦工班组承包合同瓦工班组承包合同总包单位安徽省皖西建筑安装工程有限公司幸福蓝田翡翠嘉苑项目部（简称甲方）承包单位瓦工班组长（简称乙方）为了确保双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，经甲乙双方协商，遵循自愿、平等、公平诚实的原则达成以下条款。一、工程概况1工程名称幸福蓝田翡翠嘉苑A3楼，及地下车库。2工程地点皋城东路与胜利路交口。3承包方式包清工。4工期按项目部进度计划。二、承包工程范围1从基础到主体结构以及屋面构架的所有含图纸范围内的砼工程、砖砌工程。图纸范围内不存在其他点工，如有工程设计变更以点工计算。具体内容包括地基基槽清理排水沟疏通、一切排水工作室内土方机械回填，人工配合夯实及平整、楼地面垫层浇筑；一次二次结构砼的振捣、养护泵管架设和拆除,泵内剩余砼的清洗清理,配合搅拌车下料管道砖墩砌筑、基础主体中的所有砖砌（砌块）以及其他小型砌体；砼柱、梁、板、剪力墙以及其它各种小型砼构件的浇筑与养护（包括扶手、栏板、装饰砼及砖砌立板、女儿墙、檐沟、屋面上人口、压顶、腰线、窗台、窗套、雨蓬、搁板、空调板、放线孔、泵管洞口、管道井洞口砼等所有图纸及投标文件所含的内容）墙体砌筑、粉刷、屋面、楼地面成型、室外散水等。2内外墙穿墙螺杆堵洞、外架连墙件堵实、槽钢洞堵实、混凝土浇捣时楼地面的清理和养护；开搅拌机筛砂拌灰；主体结构验收前外架的卫生清理主体结构验收前的修补及清理工作施工现场卫生及文明施工、预制构件的制作与安装；施工现场道路施工、临时设施已完工程保护对于砌体、混凝土、抹灰等已完成工程，由于乙方或其他工种造成的损坏（其他工种损坏用工过多由甲方协调补偿），乙方应无条件的修补到位；柱模板底的堵缝,缝大堵，缝小攒。卫生间吊模由乙方拆除。3墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上的混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作。4甲方提供建筑材料、水电、宿舍、塔吊、人货电梯、搅拌机、施工场地；其余均有乙方自己提供。5内外贴砖、外墙保温以及外保温内水泥砂浆底糙全部不管、顶棚不粉刷、地下室梁柱不粉刷，如需要完成以上工程，价格另议。6临设只承包第一次搭设，二次搭设工资归甲方支付7后浇带不打毛要清理，打毛就不清理,瓦工负责浇筑。三、工程质量本工程质量为市优标准，达不到市优标准而因此产生的整改、修补、清理的费用由乙方自己承担。1,分项验收工程各分项完成后,乙方应进行质量自检,自检合格后交甲方验收经自检或甲方验收不合格时,乙方应立即返工并赔偿返工浪费的材料费,在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准,所发生的费用由乙方自行承担两次验收不合格,给予乙方一次性罚款200元2,乙方在施工每一楼层部位或构件时,必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求正确使用振捣机械确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁如发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚款501000元由于乙方原因砌体面平整度达不到要求造成粉刷超厚,其损失由乙方承担每有一处漏浆05罚款100元。四、工程施工进度施工进度必须按项目部月进度计划、周进度计划完成，若乙方完不成甲方的节点计划，甲方可指派其他突击班组施工，发生一切费用有乙方承担，工期因乙方原因每拖迟一天罚款1000元，乙方对此不得有异议。施工时如遇小雨天气，乙方必须正常施工；五、承包协议价款主楼及主楼部位地下室承包单价元/（建筑面积），建筑面积计算按图纸建筑面积计算。地下室承包单价元/（建筑面积），施工中做到工完料清，严禁材料浪费，如甲方发现材料浪费，甲方将按材料价格的2倍进行罚款。如有增减和设计变更按工程量大小当面谈价，如遇其它点工，点工工资为大工180元/天，小工120元/天。六、付款方式1乙方施工达到合同条件后，经施工员、质检员、安全员验收合格，审核确认工程量报项目经理审批，发放适当的生活费。2主体砼封顶付总价款的15。3填充墙砌完，二次结构验收付总价款的40。4内外粉刷结束，外架拆除付总价款的75。5地坪完工，施工洞封完付总价款的85，（注端午节、中秋节、春节等重大节日付已完成工程量的85，确保工人工资发放）。6工程结束验收合格后当年付总工程款的95，余款工程竣工验收后六个月结清。（截止到2016年春节前，如工程没有竣工验收，要按竣工验收标准付工程价款的95，余款工程竣工验收后付清扣壹万元保险金一年后返还。）七、安全生产及文明施工（一）、安全生产1乙方必须配备专业的管理人员，负责工地安全生产。坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规条例和规定，必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标。2乙方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行建设工程施工安全管理规定。班组长为第一责任人，必须亲自抓安全，建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。3乙方人员进场前应进行精选，确保人员思想品德高、技术素质高、身体素质好，禁止招收18周岁以下的未成年人及55周岁以上的老年人，进驻现场施工。所有人员必须经“三级安全教育”，且考核签字后持安全卡上岗。乙方作业人员应加强安全生产知识、安全操作规程学习，穿戴好各自劳动保护品，充分发挥安全“三件宝”的作用。4乙方在施工过程中违规作业出现的安全事故一切责任均由乙方自行承担。发生事故乙方应立即上报甲方项目部，并采取紧急措施，以人为本及时抢救。5乙方在施工现场的任何安全违章都将受到经济处罚，同时在施工现场，任何由乙方而致使甲方遭到的处罚都将由乙方加倍承担。6乙方必须按照安全生产操作规程操作，严格遵守安全生产条例和各项规章制度，认真执行国家各项强制性规定。乙方人员施工时穿拖鞋、酒后上岗，按每人100元/次的罚款。未戴安全帽按每人20元/次,班组长50元/次的罚款7乙方应执行工程建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施，并应遵照甲方的安全管理规定，服从甲方的统一管理，随时接受甲方的安全检查和监督。8安全目标不发生人身重伤和死亡事故；轻伤率小于千分之五；不发生重大机械和交通运输事故；杜绝重大火灾事故，不发生有人员责任的重设备事故；甲方鼓励乙方提出更高的安全目标，并在工程中实施。9所有设备必须按甲方专业电工搭接漏电保护器通过用电，临时施工用电电线由甲方专业电工安排设置使用，严禁乱接、乱拉、乱牵篇五瓦工班组施工合同编号MASMN001建筑安装工程班组内部协议土建工程（瓦工）工程名称南京工业大学青年教师公寓一标段甲方南京天仁建设实业有限公司工大青年教师公寓项目部乙方发包方南京天仁建设实业有限公司工大青年教师公寓项目部（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况11工程名称12工程地点13第二条承包范围、承包内容、承包方式21承包范围及内容设计图纸、变更及甲方要求的全部的土建工程。22瓦工承包内容从临时设施到工程结束完成所有内容（包括临时设施、配合挖土、清土、基础砂石垫层、基础垫层砼、一次、二次结构砼的振捣、养护、泵管架设和拆除、泵管内及地泵内剩余砼的清洗、清理、配合搅拌车下料、砼收平不得少于两道、需要压光的必须压光、与砼有关的所有项目、配合抄平放线、现场500M以内材料倒运、所有墙体砌筑、内外墙粉刷贴砖、施工措施中的墙面钢丝网铺设、卫生间刷防水层、屋面砂浆找平、屋面保温板铺贴、屋面细石砼浇筑、变形缝盖板安装、室外散水、台阶及施工现场文明施工等。）22承包单价中已包含了以下费用221劳务协议中规定了乙方承担的费用各项管理费用。222乙方在施工生产中使用的手头自备工具（详见附表）、劳保费、医疗费。223距建筑物500M范围以内的材料二次倒运用工费用。224使用机械、生产工具所增加的费用。225冬雨季及夜间施工人工降效窝工费用。226层高超过36米超高（人、机）降效窝工费用。227进场材料、成品、半成品以及完工程的成品保护工费用。228施工中必须的安全防护用工费用。229工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。2210正常施工工序中的剔凿、凿毛处理用工费用。2211文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生用工（如扫雪、洒水、迎接检查等）。2212必要的开会教育、学习和社会用工费用。2213距离建筑物500米以内的材料、机具、设备的装卸车、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用、二次倒运用工费用及管理用工费用。2214现场至生活区施工及管理人员往返路途耗时降效费用。2215现场同一作业面多队施工，互相影响（人、材、机等）降效费用。2216地区性停电停水（法定）、自然气候，政府性重大会议、活动等影响造成停工窝工费用。2217非乙方原因发生的一天以内（含一天）的停工窝工费用。2218承包单价内已含工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。2219承包期内国家的地区政策性人工单价浮动费用。2220承包单价内已含因无塔吊而增加的用工费用。23承包方式采取包工不包料的方式，包小型机具，包质量、包安全、包工期、包工完场清的承包方式。第三条承包单价31承包价以工程建筑面积（按建设工程建筑面积计算规则计算）壹佰贰拾元/（从临时设施、土方清理开始，到竣工验收结束的图纸中所有内容）。32零星用工的单价为150元/日（如实际发生的），单价中包含乙方所规定上缴的各种税费、管理人员工资等。33承包价均为含劳务所有税费报价，工程最终结算完毕时提供工人考勤表及工资表。第四条工期41本工程开工至竣工计日历天数日开工，完工或竣工日期本合同定于2012年1月18日完工或竣工。以上工期包括法定节假日和人力不可抗拒的气候影响（业主书面同意顺延的工期除外）。42工程在过程控制中，按照甲方制定的阶段性工期或控制点，若乙方不能在规定的时间内按质按期完成时（非乙方原因除外），每发生一次甲方有权对乙方处以2000元经济罚款。严重影响工期的甲方有权终止协议，结算价格按15下浮进行结算。如非乙方原因造成的，甲方顺延工期，并承担相应损失。43为确保工期，乙方必须建成、建制施工队伍进场（有效、合法的劳务公司或劳务人员），并配齐足够管理人员及持上岗证人员。如果乙方不能及时有效组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要造成工期延误、质量下降，甲方将在不受理延长和停工损失的前提下，制定乙方停工整顿。若整顿后无明显效果，甲方有权终止本协议，直至乙方清退出场，另行组织安排施工，由此发生的实际损失费用，乙方无条件承担。44如乙方不能按合同有效工期完工，乙方承担35违约责任，并承担给甲方造成的直接和间接损失。第五条质量与验收51工程质量的检查和返工乙方在施工期间应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方依据合同发生的制定施工，随时接受甲方代表及监理工作人员的检查，为检查提供便利条件，并按照甲方代表及监理工作人员的要求返工、修改，承担自身原因导致的返工、修改的费用，引起的经济支付由责任方承担。52在以上检查符合合同质量类别后，如又发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不允许顺延。53工程质量等级合格54达不到合同条款的质量部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，直到符合约定的条件，因乙方原因达不到约定条件，乙方应承担违约责任及费用，因甲方原因达不到约定条件，甲方应承担相应的违约责任及费用。55双方对工程质量有争议，按合同条款约定的质量监督部门仲裁，发生的一切费用由败诉方承担。56业主及监理工作人员对工程质量的评定具有一票否决权，如施工过程中监理或业主代表对乙方施工的质量认定不合格，乙方需无条件整改，直至符合要求，与相关的费用由乙方承担。57当主体工程施工至一定阶段（含砌筑），装饰工程施工前，必须由甲方、乙方共同对已完主体工程按规范进行垂直度、平整度等中间书面验收工作，若超出规范允许的偏差，乙方必须在甲方指令时间内及时整改完成，并承担相应的损失费（含主体砼超耗材料），如逾期完成或拒不执行，甲方有权委托其他承包人代其执行，但实际发生的费用，乙方必须无条件承担。第6条文明安全施工61甲方有向乙方所有参加施工的人员进行入场教育的权利和义务，乙方任何人不得以任何理由拒绝，乙方应负责作业人员日常的安全教育，安全基础教育和安全技术教育。62乙方对所负责施工区域内的安全生产负全过程责任。63乙方必须无条件执行甲方有关安全生产的各种规章制度。甲方主管部门有权对乙方“三违”作业情况依据甲方奖罚条例有关款项进行处罚，乙方应无条件接受。64在存在安全隐患的情况下，甲方主管部门有权先令乙方停工整改，乙方必须在整改完毕经检查合格后，方可继续施工。65乙方负责人和专（兼）职安全员要积极参加甲方召开的与安全生产有关的会议，配合甲方落实安全生产的规章制度和条例。66乙方所有进入现场的人员劳动保护用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，甲方有权给予罚款。（不带安全帽者一律罚款100元，带帽不系带子者罚款20元，不听管理人员管理的罚款100元）67乙方如在施工中发生伤亡事故，一定要按“四不放过”原则严肃处理，并由乙方承担安全事故上报指标和费用。68乙方施工人员上