2004~2011一级建造师《法规》真题及答案

1 建造师考试命题基本规律 及有效的学习路径 陈 印 全国一级建造师执业资格考试，自 2004 年举办至今，已历经七届。考试范围及考查重点已日渐清晰。结合考试的具体情况，提出如下学习路径，考生可根据自身情况取舍： （一）严肃的执业资格考试，尤其是标准化考试，为确保命题客观、答案确定唯一，每一道题必定应以指定教材上的具体论述为依据，努力避免超出大纲和指定教材的范围，这是命题的根本原则，只有掌握这一原则才可能防止命题人和答题人各自自由发挥、才可能存在没有争议的“标准答案”。因此，学习自始至终应围绕指定教材进行，答 题也必须始终根据指定教材上的具体论述来作答。看到一道题，首先要坚信它是在考你书上某个角落里的某句话，而不是在考你的工作经验和生活经验，如果想不起来它是在考书上哪一句话，这道题做对的可能性基本上就很小了。 （二）考试四门课，指定教材自 300 到 400 多页不等。即使按 3 个月时间准备，每天 2 小时，总共 180 小时，分到每门课 45 小时，共 2700 分钟。如果书有 400 页，则每页教材 7 分钟左右必须消化。读完都费劲，何况还必须对相关考点透彻理解，各种题型都已熟悉。显然，如果把每一句话都当作 重点来学习，是不可能完成上述任务的，也没有必要。 （三）因此，学习的首要任务是把书读薄，在第一时间找到重点章节，和各章节的复习重点，即“考点”。从历年真题来看，也存在着“重者恒重，轻者恒轻”的规律，各门课程的考核重点虽不是一成不变，但也是相对稳定的。以法规为例，需要重点学习的考点约有 2、 300个，其中许多考点往往又有多种考核角度，称之为“题型”。学习备考的全部核心内容就是： 对重要的点，要从考点出发熟悉所有相关题型，从题型反过来更深刻地理解考点，反复进行，不断深化。而在此范围外的点，则大可以一眼带过。 （ 四）对各门课程的重点每个人可能都有自己的理解。但我的理解不重要，你的理解也不重要，只有一个人的理解才是真正重要的，即命题人认为哪里是重点？因此，必须让自己找到的重点尽量客观，或者说尽可能真正接近考试的重点。这就是决定整个复习成败的关键环节：真题研究。常常有人认为，真题没有价值，已经考过的题目不会再考，错！理由是： （ 1）许多重要的点往往是年年考次次考、一级考二级考、翻来覆去地考、换汤不换药地考。几年来，真题涉及的考点重复率至少高达 80%，从这个意义来说，做真题就是在做未来的考题。 （ 2）和市面上、网络上各 种模拟题相比，真题水平最高，对考点的把握最透。或者换一个角度来理解，历年真题是命题人本人出的模拟题，是最权威的模拟题；而市面上的模拟题却一定不是命题人本人出的题。因此，考生万不可本末倒置，缘木求鱼。 （五）真题研究采用如下步骤： （ 1）找出历年真题，尤其是 2006 年以来的 5 套真题。 （ 2）一门课听完后，立即开始做一到两遍历年真题，不要求闭卷，开卷做就很好。但是务必要强迫自己把每一道题考的是哪一页里的哪一句话搞清楚，即答题依据要找到。 （ 3） 把这句话划出来，边上做记号，如：一级 06 年单选 37 题 ，二级 05 年多选 65 题，一句一句划好。 （ 4）参考本书中分值分布表，熟悉各章节分值比重，找到重点章节，合理分配复习时间。 真题研究做好，相当于是请命题人本人为自己在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早，走的弯路就越短，否则时间全消耗在瞎猫抓死老鼠上。大家学习的目的就是为了应付考试，所以在第一时间围绕着考题来复习，比什么都重要。这是完全自主的学习，有没有老师，老师好不好，已经变得不重要。比如实务，已经有六七套卷子了，几十道案例题看下来，你还不知道考试重点在哪里吗？ （六）研究分值分布，还有一个重要战略 意义，就是可以减负。应始终遵循“先易后难、抓大放小”的原则。先学分数多的章节，后学分数少的章节；先学三门课相通的章节，后学本科目独有的章节。做真题可以将一本书的内容拆开成一个一个的考点，踩点复习。其中有些内容，可能怎么听都听不懂，别慌，先找找往年卷子考几分，如果只是考 1 分、 2 分，或者 5 分、 8 分，那就全部丢掉又如何？与其把半个月时间花在怎么都搞不懂的东西上，不如花在其他考点上，确保有把握的地方多得分。 （七）重点找到后全面复习，并通过做题熟悉各种可能的题型。这时候再看 2 书就省事了，重点全标在书上，一 目了然：每一章，每年考几分；这几分都出在哪一节，而其他几节从来都不考；重点章节里，有哪句话是每年都考，哪几句话跳着考，命题的趋势是什么，题型有哪些变化。 70%的题目一定都是考以前考过的点，只不过命题的角度和方式不同而已。 （八）教材大约每三年修订一次，每次新增的章节是命题重点。需要结合分值分布情况，全面学习。 （九）做错的题目应当随时做好记号。记住：（ 1）通过真题划出考点是确保把书读薄，（ 2）针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚，（ 3）把错题整理出来反复练习，是确保将最后的精力集中在薄弱环节。某种意义上说，临 考前两天最有价值的复习资料也许就是你从前做错过的题目。 （十）对大多数考生，我的建议是集中复习，不要一天看一点。集中两三天看完一本书，比零零碎碎看一个月才看完一遍书要强无数倍。当然对自控能力非常强，学习很有规律的人来说也许这个建议不重要。 2004 年全国一级建造师执业资格考试 建设工程法规与相关知识（参考答案及解析） 2004 年建造师考试的难度和命题质量显然是历年中最低的。第 1 题就是超纲题，还有 4 道重复题，还有若干错题和粗制滥造的题。由于是第一次举办考试，命题人对考生复习质量心中无底，所以本 卷中绝大多数题目没有题型可言，均直接考核法条原文，未设置任何陷阱，干扰项也没有花时间推敲。同时，因为没有经验，一些题目也完全没有抓住相应法律、法规的重点，给人感觉会比较偏。 今天研究这套试卷的意义在于：作为后来考试的雏形，本卷部分题目已经体现出了各个命题人的思维方式和特点，已经隐含了后来几年的命题趋势。其次，命题人对各法的重点已经有初步认识，因此，学习本卷，对于把握各大法的重点仍有重要参考意义。后来几年本卷中许多考点均受到了命题人的青睐而反复考核，当然，随着研究的深入，题型越来越丰富。 （ 1）如第 16、 35、 52、 55 题，通过案例形式，考核分析将法条应用于工程实践的能力；尤其是第 16、 55 题，大部分人在第一次做到这种题时，根本想不起来它是在考哪个点，慌了手脚，只好一气瞎答。这几道题充分说明了有的命题人不是纸老虎，没时间发威而已。 （ 2）第 52 题值得注意，题目本身不难，但需要仔细看清甲、乙、丙究竟谁是谁。在后来的 2006、 2007 年均有类似题目出现，做这类题最好边看题边在草稿纸上划个关系图。 （ 3）第 3、 6、 12、 19、 21、 42 题，考点对第一届的考生来说，都属于比较冷僻的点。而这些题目，一 定要在复习中踩到点才可能做对，否则无从下手。道德良心的判断起不了任何作用。 （ 4）踩到的点务必要精确掌握，否则一样得不到分。如第 4 题，第一届考生多数都分不清时效中止和中断的区别。第 13 题，加个似是而非的议标，把有着丰富实践经验的老法师们集体套进去。第 17 题开标时间和投标截止时间的关系。第 25 题，两个证件的名称。 （ 5）合同法命题人是高手，如 51、 57 题，题目本身不难，但是精巧细腻，值得玩味。此人第一年还是听领导的话，出的简单（当然都出在重点上）。后来几年水平就完全发挥出来了。 （ 6）第 5、 20、 29、 38、 61 题，同时横跨几个考点进行命题，要求考生能总结、归纳、对比相关内容。 （ 7）也有极个别为避免出现满分卷而故意刁难、堕入魔道的题，如多选题76、 97。好在这种题目纯属天灾人祸，你不会人家也不会。 好，让我们开始愉快的真题研究之旅。 2004年全国一级建造师执业资格考试 一、单项选择题（共 70 题，每题 11 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 国家 级建造师执业资格的注册管理机构是（ ） A. 省级建设行政主管部门 B. 人事部或其授权机构 C. 建设行业协会 D. 建设部或其授权机构 【解析】 面（一）。一级建造师注册，由省级建设主管部门初审，并报建设部或其授权机构审批。二级建造师，由省级建设主管部门审批，并报建设部或其授权机构备案。需要掌握：一级建造师注册机关是建设部，二级建造师备案机关是建设部。在当年的教材和大纲里没有本考点，因此本题作为第一次考试的第 1 题居然是个超纲题。后来 05 年第一次考二级第 1 题居然还是超纲题！呵呵。 3 2 国家一级建造师的主要执业范围是（ ） A. 担任建设工 程项目施工的项目经理 B. 担任建设工程项目评估人员 C. 从事建设工程项目咨询工作 D. 从事建设工程项目预算工作 【解析】 一段 ,注册建造师执业资格制度暂行规定中，规定建造师的执业范围是：（ 1）担任建设工程项目施工的项目经理；（ 2）从事其他施工活动的管理工作；（ 3）法律、行政法规或国务院建设主管部门规定的其他业务。由上述规定，可以合理推断， A 属于建造师的主要执业范围。 3 民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（ ） A. 言行要有法律根据 B. 作出承诺 C. 语言规范 D. 表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 【解析】本题考点为 “三、民事法律行为的成立要件“（二）。当事人意思表示真实是指其“表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致”，即“效果意思与表示意思相一致”。 4 以下关于时效中止的正确表述是（ ） A. 因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B. 因原告起诉，诉讼时效中止 C. 因被告应诉，诉讼时效中止 D. 因证人要求，诉讼时效中止 【解析】 诉讼时效的最后 6 个月内，因不可抗力 或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。诉讼时效因提起诉讼、债权人要求履行或债务人同意履行而中断。所以 A 正确。 B 属于中断的情形。 C、 D 均不符合法律规定。 5 大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按 （ ） 顺序办理相应手续。 A. 工程发包 报建登记 签订施工承包合同 申领施工许可证 B. 报建登记 申领施工许可证 工程发包 签订施工承包合同 C. 申领施工许可证 工程发包 签订施工承包合同 报建登记 D. 报建登记 工程发包 签订施工承包合同 申领施工许可证 【解析】 本考点中报建登记已从新大纲中删除，其余三项的顺序可以从教材中相关内容推断，要求了解。 6. 从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ） A. 注册资本、专业技术人员和技术装备 B. 流动资金、专业技术人员和突出业绩 C. 注册资本、专业管理人员并依法设立 D. 流动资金、专业管理人员和资格证书 【解析】 1 段：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和 已完工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。”要求掌握。 7施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B分包单位可以不承担法律责任 C总包单位应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D 总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 【解析】总分包就分包工程对建设单位承担连带责任，属于必考内容。 8下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是（ ）。 A工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D工程监理单位可以转让工程监理业务 【解析】 A 错，建筑法规定，“工程监理单位代表建设单位执行监理业务”。监理和建设单位的关系是委托关系（委托合同关系）。委托代理必定有委托合同，但委托合同未必一定是委托代理。教材在编写中，对该关系理解错误，上课时候已经着重指出。 B、 C 是后来几年反复加以考察的命题热点。 B 正确， C 错误，此时监理单位应当报告建设单位要求设计单位修改设计。 9建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 4 A. 建设行政主管部门 B行业协会 C监理单位 D建设单位 【解析】本题主要考察对工程监理的正确理解。建设工程监理是建设单位委托监理，而不是政府或行业协会委托监理。本题已经考核过二次，谁通知？通知什么内容？将来再考，必定是考核通知谁？例：建设工程实施监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通 知（ C）。 A. 建设行政主管部门 B质量监督机构 C被监理项目的施工单位 D被监理项目的施工单位和设备供应单位 10依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A. 50 B 100 C 200 D 500 【解析】工程建设项目招标范围和规模标准，七句话，每年至少一题。 11招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A 公开、公平、公正和最低价中标 B 自愿、公平、公正和等价有偿 C公开、公 平、公正和诚实信用 D自愿、公平、等价有偿和诚实信用 12 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于（ ）的规定。 A招标人 B投标人 C评标人 D招标人和投标人 13招标投标法规定的招标方式是（ ）。 A公开招标、邀请招标和议标 B公开招标和议标 C邀请招标和议标 D公开招标和邀请招标 【解析】发包方式分为直接发包和招标发包。招标方式又分为公开招标和邀请招标。议标实际上是直接发包方式，不属于招标方式。 14 投标人应当具备（ ）的能力。 A. 编制标底 B组织评标 C承担招标项目 D融资 【解析】投标人应当具备承担招标项目的能力，即履约能力。招标人自行招标的，应当具备编制标底和组织评标的能力。本题要求精确区分两个易混淆考点。 15同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A. 资质等级较高的 B资质等级较低的 C联合体主办者的 D承担主要任务的 【解析】本题考点为高频考点，务必掌握。 16 某投标 人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A有效 B无效 C 经澄清说明后有效 D 在招标人同意接受的情况下有效 【解析】本题迷惑性较强，难度较高。很多人做不来是因为一时反应不过来是考哪个考点。考点为投标文件的补充、修改和撤回。由于该投标文件的修改是在投标截止日前，因此无条件地属于有效。如理解困难，不妨设想该 投标人如果未参加开标会议，则不可能当场提出异议，是否会影响到其修改报价函件的效力？显然 B、 C、 D 错。 C 似是而非，“评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明”，可见投标文件的澄清只适用于“含义不明确的内容”，而该修改报价函件显然并不属于这一法定范围。 本题告诉大家一个技巧，可以用排除法和诚实信用原则做这种头昏脑胀的题，你如果打算选 C 或 D，一定要先问问自己有书上的答题依据没有？如果想不起来， C 或 D 的分不是你该拿的，你只老老实实在 A 或 B 里选。（类似的 题目有： 2007 年单选题 12 题） ）进行。 A当天公开 B当天不公开 C同 时间公开 D同一时间不公开 18安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A同时设计，同时施工，同时竣工验收 B同时设计，同时施工，同时投入使用 C同时论证，同时评价，同时投资 D同时投资，同时施工，同时评价 5 19生产经营单位使 用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A. 专业检测机构检测合格，取得安全标志 B. 专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D建立专门安全管理制度，定期检测评估 【解析】考核特种设备的管理程序。 A、 C 的关键区别是“取得”和“申请”。本题已可窥探出后来建造师法规考试的命题特点和趋势，只考法条、不考道德良心。如果没复习到这个点，那么 眼看上去全都对。 20安全生产监督 检查人员的职权之一是（ ）。 A财务报表审查权 B责令紧急避险权 C现场调解裁决权 D设备物资检验权 【解析】本题较难，要求对安全生产法中 容比较熟悉。本题的意义在于，考生应当通过对照复习原文，仔细揣摩命题人对于这些“小章节”（每年只考一道题的章节）的命题思维。 21 建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）的应急救援人员。 A专职 B兼职 C专职和兼职相结合 D消防单位 【解析】本题不偏，但命题的角度很 怪异。考核的是书上的原话，本考点在后来成为命题热点，但命题的角度转换了，变得有意义多了。 22建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。 A. 编制安全技术措施及专项施工方案 B审查安全技术措施及专项施工方案 C报告安全生产事故隐患 D承担建设工程安全生产监理责任 【解析】监理单位安全生产责任和义务三个考点，每年一道。请仔细复习讲义中相关内容。 23 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。 A办公区与生活区 B备料区与作业区 C办公、生活区与备料区 D办公、生活区与作业区 【解析】本题考核的是施工现场的总平面布置。施工现场，办公、生活区与作业区要分开。 24施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训 ,其教育培训情况记入个人工作档案。 A l 次 B 2 次 C 3 次 D. 4 次 25建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（ ），并在进 入施工现场前进行查验。 A使用许可证和产品合格证 B产品许可证 C生产许可证 D生产许可证和产品合格证 26建设工程质量，（ ）实行政府监督管理。 A可以 C不必要 D不需要 27建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时 ,应当向建设单位出具（ ）。 A质量保证书 C使用说明书 D质量保修书 【解析】从 18爱钻牛角尖的特点，看的出来是一个人出的。除了 20、29 题出的比较好之外， 其余几道纯 粹是凑数，完全没抓住安全生产法、安全条例和质量条例的重点。不过第一年命题，都没有经验。 28建设工程质量管理条例规定，（ ）对分包工程的质量承担连带责任。 A监理单位与分包单位 B建设单位与分包单位 C总承包单位与分包单位 D设计单位与分包单位 【解析】在同一张卷子里，本题居然会与第 7 题出重，真是令人匪夷所思。 书上共有六个连带。因代理发生的连带责任；联合体成员之间的连带责任；总分包之间的质量连带、安全连带责任；转包方和接受转包方的连带责任（挂靠 方与被挂靠方之间的连带责任）；监理公司与施工单位、供应单位恶意串通而引起的连带责任；公司分立后各方之间的连带责任。个个都是考察重点，务必准确掌握。 6 29建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（ ）。 A法律直接规定 B发包人与承包人自主决定 C法律规定和发承包人双方约定 D发包人规定 【解析】好题。我国对建设工程实行强制保修制度。质量保修期由双方自主约定，但该约定不得违反法定最低保修期的规定。 30建设工程质量管理条例规定， 装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。 A 2 年和 3 年 B 5 年和合理使用年限 C 2 年和 5 年 D 2 年和合理使用年限 【解析】建设工程强制保修范围和强制保修期限，务必准确掌握，每年必考一道。 31工程建设标准是指建设工程设计、施工方法和安全保护的（ ）。 A常用的技术规定 B特殊的技术要求 C统 的技术要求 D强制的技术要求 32涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（ ）。 A国家标准 B行业标准 C强制性标准 D推荐性标准 【解析】“涉及保障人体健康、人身财产安全的标准，和法律、行政法规规定强制执行的标准，是强制性标准”。 33环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 B 3 年 C 4 年 D 5 年 【解析】重点。本题为了降低难度，直接考核书上的原话，未设置任何陷阱。 34环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。 A分别 B同时 C交叉 D顺序 【解析】本知识点也是环境影响评价法重点。本题考核的角度比较新颖。人人都去背“主体工程”，万万没料到命题人把题目出在“同时”。 35建设工程一切险保险合同于 2004 年 3 月 1 日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004 年 3 月 20 日。为保证工程如期开工，承包人于 2004年 3 月 10 日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（ ）。 A 2004 年 3 月 1 日 B 2004 年 3 月 20 日 C 2004 年 3 月 10 日 D 2004 年 3 月 18 日 【解析】 上面（六） 36下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（ ）造成损失。 A电路短路、过电压 B离心力引起的结构断裂 C结构缺陷及 合同罚款 D一般性盗窃 【答案】错题 【解析】 间（二），我个人意见是 属于除外责任，即保险公司不承担保险责任的事件。这里关键是掌握一切险的原理是：保一切天灾人祸即被保险人“无法预料且无法控制、无法避免”的偶发因素；为了防范被保险人的“道德风险”，对被保险人怠于管理而发生的事件，保险公司拒绝理赔。 37某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（ ）通知用人单位。 A 10 日 B 20 日 C. 15 日以书 面形式 D 30 日以书面形式 【解析】本题不严密。首先，某甲提出解除劳动合同可能有两种情况：（ 1）单位有过错；（ 2）单位无过错。如单位存在胁迫劳动或违章指挥、强令冒险，则某甲任何时候均可以提出解除劳动合同且无须提前书面通知。 其次，合同尚未期满有两种情况：（ 1）试用期内；（ 2）试用期已满而合同期未满。如属于后者，显然应选 D；如属于前者，依照 2008 年 1 月 1 日起施行的劳动合同法，某甲在试用期内解除劳动合同，应当提前 3 日通知用人单位（无须以书面形式）。 ) 38安全及劳动 卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（ ）。 A. 执行国家劳动安全卫生规程和标准 B为劳动者办理意外伤害保险 C对劳动者进行劳动安全卫生教育 D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 7 【解析】本题 在 间“三、劳动安全卫生制度”的部分内容，B 出在安全生产条例中施工单位的安全责任与义务一节，强调施工单位仅有义务为“现场从事危险作业人员”办理意外伤害险。题目综合性较强，但本身不难， A、C 看的出来是凑数的选项。第一年命题人已经体谅到复习的困难，因此没有把题目出在劳动保 护中“女职工和未成年工的特殊保护”一节。 39对环境保护法关于污染者付费的不正确理解是（ ）。 A. 谁污染，谁治理 B付费即可免责 C谁开发，谁保护 D. 污染者必须承担治理污染、保护环境的责任 40下列各项，水污染防治法未作禁止规定的是（ ）。 A. 向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物 B向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物 C向水体排放热水 D向水体排放、倾倒放射性固体废物 【解析】本题考核 ）第 2,3 段。 41下列 各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（ ）。 A境外废物进境倾倒、堆放、处置 B进口不能用做原料的固体废物 C进口可以用做原料的废物 D经中国境内转移危险废物 【解析】本题考核固体废物法的（ 6）。 42在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。 A经附近居民所在单位的同意 B在居民小区代表监视下施工 C公告附近居民 D经居民小区业主委员会同意 【解析】 40是古董 级题型。当时是没有经验，为了让题目覆盖面广，所以一个法出 1 题，今后不会再这么出题了。环境保护方面最多一个单选，一个多选，然后在设置的选项中注意把各个法的重点覆盖全面。 学习法律，也是个学习语文的过程。有几个小公式希望大家掌握，例如：可以罚款意味着也可以不罚款；应予支持意味着不能不支持；应当通知（或应当公告）意味着无须同意；备案意味着无须审批。 43消防法未作持证上岗要求的人员是（ ）。 A电焊作业人员 B 气焊作业人员 C 消防器材经销人员 D自动消防系统操作人员 44.消防法未作禁止性规定的是（ ）。 A. 携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所 B使用明火作业 C销售未经合法检验机构检验的消防产品 D. 使用不符合标准的消防器材 【解析】消防法出题的人比较重视几个禁止，但历年考核的重点都是：“在什么场合”才禁止。 45建设工程勘察设计管理条例规定，（ ）未经县级以上建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门审查批准的，不得使用。 A. 勘察文件 B. 设计方案 C. 施工图设计文件 D施工组织设计文件 【解析】好题， ”。上课强调过审批和备案的区别。政府审批事项必须严格控制，由法律和行政法规规定，不是什么都需要审批、能够审批的。 46企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（ ）。 A 企业分立 B. 法定代表人更换 C对外投资 D公司破产 【解析】企业分立、法定代表人更换，应当办理变更登记；公 司破产关闭应当办理注销登记。 立监事会，其成员最低为（ ）。 A. 3 人 B 5 人 C 7 人 D 9 人 【解析】有限责任公司设立监事会，成员最少为 3 人；规模较小的，可以不设监事会，只设 1监事。 8 48纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（ ）的滞纳金。 A千 分之三 B千分之五 C万分之三 D万分之五 【解析】税法内容就那么几句，每年都要出一个单选题。这句话是隔三岔五要考到的。 49承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。 A受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B. 承诺中增加的建议性条款 C承诺中要求增加价款 D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张 50合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（ ）。 A可以向人民法院请求以自己的名义 代位行使债务人的债权 B. 可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权 C. 可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权 D行使代位权的必要费用，由债权人负担 【解析】本题直接考核代位权的定义。 51合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（ ）。 A. 有权中止合同的履行 B有权终止合同的履行 C. 无权中止履行合同 D有权变更合同的履行 【解析】好题。不安抗辩是“中止”履行，解除合同才是“终止”履行。命题抓住了要点。 52甲承包人施工过程中，由于自身 管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照合同法的违约责任原则，乙承包人的损失应（ ）。 A视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿 C视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿 D. 直接要求甲承包人赔偿 【解析】题目强调了是依据合同法的违约责任原则，追究违约责任的前提是“有约可违”，也就是合同相对性原理。合同相对性原理每年必考 1，得分容易，务必要掌握。 其次，很多人不仔细看题，会不自觉地 把甲公司当成总包，乙公司当成分包，然后选 D。其实这里甲乙是业主平行发包的。在后面几次考试中这种伎俩越来越多越来越隐蔽，所以今后题目中只要有甲、乙、丙字样，一定要看仔细他们之间的关系，最好边读题边画个草图，否则分丢的太冤枉了。 53.合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。 A. 过错责任 B严格责任 C损害赔偿 D公平合理 【解析】违约责任的构成要件是：有违约行为；无免责事由。由此可以看出：守约一方追究违约一方的违约责任不以己方是否有损失、对方是否有过错为条件。因此，违约责任实行的是无过错责任原则，这也称为“严格责任原则”。 约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ ）。 A只能采用违约金 B由违约一方选择采用违约金或定金 C由非违约一方选择采用违约金或定金 D同时采用违约金和定金 【解析】 5 种违约责任类型的相互适用问题课堂上会精讲。这其中，违约金和定金不能相互适用，是重中之重，是必考点。 55一方当事人的违约行为导致工程受到 5 万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为 1 万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为 7 万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（ ）万元。 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 【解析】难题。考核的点有两个，一个是“赔偿损失”指的的是赔偿直接损失可得利益；直接损失就是实际损失。另一个点是“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担”。考生对 1 万元止损支出没有异议，争议大的是损失部分究竟赔 5 万还是 9 7万，这里请注意到：只要守约方采取的 止损措施并无不当，违约方应当赔偿的当然是最终实际损失。 56依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。 A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停 B发包人改变项目建设方案的工程停建 C传染病流行导致施工暂停 D征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 【解析】考核不可抗力的定义。不可抗力的定义是：不能预见不能避免不能克服的客观事件。这里，有两个要点：（ 1）三个“不能”要同时具备；（ 2）必须是客观的、外界的、与当事人无关的事实。只有 C 符合该定义。 57合同 被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（ ）之日开始。 A合同订立 B合同开始履行 C一方向仲裁机构申请撤销合同 D仲裁机构裁定为可撤销合同 【解析】本题命题技巧高超。题目难在考核的点是缔约过失责任，但题目中没有直接出现缔约过失的字样。合同被撤消以后，双方“无约可违”，因此不可能追究违约责任，只能追究缔约过失责任（实质上是一种特殊的侵权责任）。缔约过 失责任只可能发生在合同订立过程中，而违约责任只可能发生在合同履行过程中。本题需要 考生进一步深刻理解的是：合同订立不等于合同成立。合同订立过程有要约，有承诺（有些合同还可能存在要约邀请）。因此，某甲 3 月 1 日发出要约，某乙 3 月 5 日做出承诺，双方 3 月 7 日签订合同书。显然，合同在 3 月 1 日起就开始订立，但 3 月 7 日才成立。追究缔约过失责任的起点应当是 3 月 1 日而不是 3 月 7 日。 写了这么多，索性再写一点：合同不成立、合同无效、合同被撤消，三者的共同点是当事人双方之间不存在“有效的”合同关系，我们把这个一律通俗地称为无“约”可违。例如上述案件中，某甲 和某乙订立的是工程施工合同。施工到一半，某甲发现某乙是挂靠的，质量也不符合要求，于是请求法院裁定，法院 10 月 1 日裁定合同无效。那么，注意： 3 月 7 日至 10 月 1 日期间，某甲付款和某乙做工程都不属于“合同履行”，法律不承认其履行。因此，自始至终双方因该无效合同而取得的财或物，都属于不当得利，应予相互返还。某乙工程不合格，某甲赖帐，也不存在谁违约的问题，当事一方需要返还对方的利益以实际取得的为准。 58担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（ ）。 A保证 B抵押 C留置 D定金 【解析】好题。要求大家在看书时候能够归纳。法定的担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置、定金。其中，保证只可能由第三人（保证人）提供；抵押和质押可以由债务人提供，也可以由第三人提供；留置和定金只可能由债务人本人提供。 59甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（ ）。 A甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担 B 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半 C丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任 D甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任 【解析】保证期间内债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人的书面同意。未经保证人书面同意的，保证人对变更后的事项不再承担保证责任。 60按照担保法的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。 A建筑物 B构筑物 C依法可以转让的股票 D土地 【解析】质押物可以是动产和权利 ，不能是不动产。 于不动产，均不符合题意。 61下列选项，属债权合同的是（ ）。 A监护合同 B买卖合同 C行政合同 D劳动合同 【解析】本题考核的是合同法调整范围是狭义的合同，即债权合同。 A（身份合同）和 C、 D 都不属于债权合同，不由合同法调整。 10 62以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（ ）。 A. 仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员 B由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双 方各选定一名 D仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成 【解析】仲裁庭可以为合议制（三名仲裁员），也可以为独任制（一名仲裁员），合议制仲裁庭，双方各选定一名仲裁员，再共同选定一名仲裁员，该共同选定的是首席仲裁员，所以 A 表述正确， B、 C、 D 错误。 63当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（ ）。 A鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的 B鉴定程序严重违法的 C鉴定结论经过质证认定的 D鉴定结论明显依据不足的 64合同一方当事人不履行仲裁裁 决的，仲裁委员会（ ）。 A可以委托工商行政管理部门执行 B不可以强制执行 C授权人民法院强制执行 D移交检察机关强制执行 【解析】仲裁裁决具有强制执行力，是指法律保障一方不履行仲裁裁决的，另一方有权请求强制执行。但仲裁委员会性质上属于民间团体，不属于国家暴力机器，因此，该裁决书只能由当事人向人民法院申请强制执行。 类似的，请大家注意在仲裁程序中，像证据保全、财产保全、先予执行等，因为涉及到财物的冻结、扣押、查封，都只能由法院来操作。 65中国仲裁协会是（ ）。 A国家行政机关的组成部分 B国家司法机关的组成部分 C国家事业单位的组成部分 D依法成立的社团法人 66以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（ ）。 A. 建筑材料没有注册商标 B监理制度不严格 C建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期 D施工单位在施工过程中偷工减料 67招标投标法规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（ ）。 A情节严重的取消其 5 年以上参加投标的资格并予以公告 B处中标项目金额 5以上 10以下的罚款 C对单位直接负责人处单位罚款 金额 1以上 5以下的罚款 D情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照 68行政处分的方式是（ ）。 A没收非法财产 B吊销营业执照 C行政拘留 D记过、撤职、开除等 【解析】 A、 B、 C 属于行政处罚。 A 有点粗糙，只有没收非法所得、没收（合法）财产，前者是行政处罚，后者是刑罚，唯独没有没收非法财产这种说法。 69下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。 A有期徒刑 B警告 C没收违法所得 D拘留 【 解析】 B 是行政责任（警告：可能是行政机关对行政相对人作出的行政处罚，也可能是国家机关对国家工作人员作出的行政处分。注意二级考过这一点，一级还没考过。） C、 D 是行政处罚。 70下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（ ）。 A有损害事实发生 B违反职业道德规范 C存在违法或损害行为 D违法行为与损害事实有因果关系 二 . 多项选择题（共 30 题，每题 22 分。每题的备选项中，有 22 个或 22 个以上符合题意，至少有 11 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 ） 11 71以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。 A. 合同 B. 志愿服务 C. 侵权行为 D不当得利 E. 无因管理 【解析】债的发生根据，是指在特定当事人之间引起债的发生的法律事实，包括：（ 1）合同；（ 2）侵权；（ 3）不当得利；（ 4）无因管理。书上死记硬背的内容。但注意命题人用 B 做干扰项不大谨慎，容易引起争议，讲一讲有助于深化理解：志愿服务与无因管理，两者虽然都是“对他人事务进行管理”，但无因管理是“没有法定的或约定的义务”，而志愿服务，在志愿者和受益 人之间可能有约定，也可能没有；无因管理是“为避免他人利益受损失”，而志愿服务的意图可能是“