煤制烯烃项目总体院招标文件

神华集团 招 标 文 件 招标编号：SHIL05006 项目名称： 神华国际贸易有限责任公司 二四五年十二月三月 神华煤制油有限公司 神华煤制烯烃项目 MTO 装置甲 醇 制烯烃单元总体工程设计 招 标 文 件 招标编号： SHIL0050065 项目名称： 神华国际贸易有限责任公司 法定代表或授权代表签字： 二四五年十二月三月 神华煤制油有限公司 煤制烯烃项目总体 MTO 装置甲醇 制烯烃单元工程设计 1 目 录 目 录 1 第一章 投 标邀请 2 第二章 投 标 人须知前 附 表 54 第三章 投标人须知 .87 一、说 明 .98 二、招标文件说明 .98 三、投标文件的编写 109 四、投标文件的密封和递交 .1311 五、开标和评标 .1411 六、授予合同 .1614 第四章 合同条款 .1815 第五章 投标基础 .2521 第六章 投标文件格式 .3330 第七章 评标标准及办法 .4643 目 录 1 第一章 投标邀请 2 第二章 投标人须知前附表 4 第三章 投标人须知 .7 一、说 明 8 二、招标文件说明 8 三、投标文件的编写 9 四、投标文件的密封和递交 .11111110 五、开标和评标 .11 六、授予合同 .14141413 第四章 合同条款 .15 第五章 投标基础 .2120 第六章 投标文件格式 .30292928 第七章 评标标准及办法 .43424241 2 第一章 投标邀请 3 投标邀请 神华国际贸易有限责任公司受神华嘉里煤制化工有限公司筹备组油有限公司委托，对神华煤制 烯烃项目总体 MTO 装置甲醇制烯烃单元工程设计项目进行国内邀请招标。现邀请有意向的合格投标 人参加投标。 1 招标编号：SHIL05006 2 工程概况及招标内容： 神华嘉里煤化工有限公司中国神华集团有限责任公司拟在内蒙古自治区包头市九原区工业开发 区建设煤制烯烃项目（以下简称“项目” ） 。该项目是以神华万利煤矿生产的煤为原料生产出甲醇， 甲醇通过 MTO 装置转化为烯烃，再通过聚合装置生产出聚丙烯和聚乙烯，同时副产硫磺、丁烯、丙 烷和乙烷以及 C5+等副产品。该项目联合装置主要包括煤气化装置、180 万吨/年甲醇装置、60 万 吨/年 MTO 装置、30 万吨/年聚丙烯装置、30 万吨/年聚乙烯装置和产汽能力为 1230 吨/小时的自备 燃煤热电站。神华煤制油有限公司煤制烯烃神华煤制烯烃项目已完成可行性研究报告、环境评价。 MTO 该工程的主要生产装置煤气化、甲醇、甲醇制烯烃、聚乙烯、聚丙烯等单元拟引进国 外工艺包（工艺包包括工艺参数、主要设备参数及专有技术） ，在此基础上进行工程设计招标。 3 投标人资质要求： 投标单位必须是持有国家颁发的石化行业甲级设计资质的具有独立法人资格的设计院或工程公 司，且具有所投标工程项目的设计能力或业绩。投标单位必须是持有国家颁发的石化行业甲级设计 资质证书的设计院或工程公司，具有所投标工程项目的设计能力或业绩。联合体投标的，必须提供 联合体投标协议副本及各成员方符合本款资质要求的证据。 4 设计周期：完成时间 20067 年 63 月底。 签订合同后 18 个月 4 投标文件售价： 售价人民币 800 元每套，招标文件售后不退。 5 购买招标文件时间： 20042005 年 132 月 30925 日至 2005 年 13 月 157 日，每天 8：3016:30（北京时间，节假日 除外） 。 4 6 购买招标文件地点：神华国际贸易有限责任公司 北京市东城区安定门外大街西滨河路 22 号神华大厦 1106 房间 87 8. 投标截止时间和开标时间： 2005 年 14 月 81420 日上午 9：00 时（北京时间） 。逾期递交的投标文件恕不接受。 98 开标地点：北京市东城区安定门外大街西滨河路 22 号神华大厦西侧中景濠庭 213 会议室 109 投标文件递交：请于开标当日截标时间前将投标文件送至开标地点。届时请参加投标的单位 派法人代表或其授权代表出席开标仪式。 神华国际贸易有限责任公司 地址：北京市安定门外大街西滨河路 22 号神华大厦 1106 室 联 系 人：杨太林 邮 编：100011 电 话传 真开户银行：中国光大银行北京西城支行 帐 号：302005725 5 第二章 投标人须知前附表 6 投标须知前附表 序 号 内 容 规 定 1 招 标 人：神华嘉里煤煤制油化工有限公司筹备组 招标代理机构：神华国际贸易有限责任公司 项目名称：神华煤制油有限公司煤制烯烃神华煤制烯烃项目总体 MTO 装置甲醇制烯烃单元工程 设计 建设地点：内蒙古自治区包头市九原区工业开发区 招标内容：神华煤制油有限公司煤制烯烃神华煤制烯烃项目总体目 MTO 装置甲醇制烯烃单元工 程设计 合同形式：固定总价合同 质量标准：执行国家现行相关规程、规范 2 资金来源：企业自筹 30%资金为股东资本金，70%资金为银行贷款。 3 投标人资质要求： a)具有国家颁发的石化行业甲级设计资质的设计院或工程公司； b)投标人应具备独立法人资格；a) 国家颁发确认的石化行业甲级设计单位或工程公司，具 有所投标工程项目的设计能力或业绩联合体投标的，必须提供联合体投标协议副本及各成员 方符合本款资质要求的证据。 b)投标人应具备独立法人资格； 4 投标有效期为开标后 60 日历天 5 现场踏勘：投标人自行组织，联系人：闫国春杜善明 电话：010-5813255258132521 6 投标文件份数：正本一份，副本十份，电子版(光盘)一份 7 投标币种：人民币 8 投标保证金：人民币伍万元。履约保证金：合同价的 5 % 9 投标文件递交至：神华国际贸易有限责任公司 地 点：北 京 市 东 城 区 安 定 门 外大街西 滨 河 路 22 号 神 华 大 厦 西侧中景濠庭 213 会议 室西 侧 中 景 豪 庭 213 会 议 室 。 10 投标截止及开标时间：2005 年 541 月 81214210 日 上午 9:00 时（北京时间） 。 地址：北京市东城区安定门外大街西滨河路 22 号神华大厦西侧中景濠庭 213 会议室大厦西侧 中景豪庭 213 会议室。 11 评标方法为综合评估法：总分 100 分（详见评分标准） 。 12 中标服务费： 中标方须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳中标服务费： 7 序 号 内 容 规 定 （1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数； （2）中标服务费按国家计委计价格(2002)1980 号文规定收取； （3）中标服务费以人民币支付； （4）中标服务费的缴纳形式：在签约前，用支票、汇票、电汇、现金等付款方式向招标机构直 接缴纳中标服务费。 13 招标代理机构：神华国际贸易有限责任公司 开户行：中国光大银行北京西城支行 帐 号：302005725 地 址：北 京 市 东 城 区 安 定 门 外大街西 滨 河 路 22 号 神 华 大 厦 。 邮 编：100011 联系人：杨太林 电 话传 真14 投诉： 如果您在此次招标中有任何质疑或不满，请拨打我公司投诉举报电话，我们会及时妥善地 为您处理您所遇到的问题。 联 系 人：程文 投诉电话投诉时间：每周一至周五：8:30-11:30，13:30-16:30（北京时间） 8 第三章 投标人须知 9 一、说 明 1 资金来源 1.1“投标人须知前附表”中所述的招标人已获得一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款 用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 2 招标人、招标代理机构、招标方及合格的投标人 2.1 招标人：招标人是指提出国内招标采购货物的国家机关、企业、事业单位或其它组织。 2.2 招标代理机构：招标代理机构（以下简称招标机构）是指依照国家有关部门的管理规定，依法 设立并取得招标资格证书、从事招标代理业务的中介组织。本招标文件中招标机构是指受招标人委 托组织招标的神华国际贸易有限责任公司。 2.3 招标方：招标方是指招标人和招标机构。 3 合格的投标人 3.1 凡是在中华人民共和国依照中华人民共和国公司法注册的、具备国家颁发的石化行业工程 设计甲级资质建设部颁发的煤炭行业工程设计甲级资质的独立法人单位均可参加投标。 3.2 投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜 在投标人均无资格参加投标。 3.3 投标人应遵守中华人民共和国招标投标法及其它有关的中国法律和法规。 4 投标费用 4.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何， 招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5. 招标文件的构成 5.1 招标文件用以阐明所需提供的设计、服务以及招标投标程序。招标文件包括以下内容： 第一章 投标邀请 第二章 投标须知前附表 第三章 投标须知 第四章 合同格式 第五章 投标基础 10 第六章 投标文件格式 第六章 评标程序、标准及方法 5.2 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款、格式和服务要求等。投标人没有按照招标文件要 求提交全部资料，或其投标文件没有对招标文件全面做出实质性响应，都可能导致投标被拒绝。 6. 招标文件的澄清 任何要求招标方对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（包括电报、电传、传真）在 开标日之前 515 日通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复， 并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个购买招标文件的投标人。 7. 招标文件的修改 7.1 在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人要求澄清的 问题时对招标文件进行修改。 7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的购买人，投标人在收到该通知后应立即以 电报或传真的形式予以确认。 7.3 为使投标人在准备投标文件时，有充足的时间对招标文件的修改进行研究考虑，招标方可自 行决定，酌情推迟投标截止日期，并以书面形式通知所有已购买招标文件的投标人。 7.4 招标文件的修改内容将构成招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力。 三、投标文件的编写 8 投标语言 投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。 9 计量单位 除在招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。 10. 投标文件的组成 10.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分： (1)10.1.1 详见第四第六章投标文件格式中包含的所有内容；。 （2）10.1.2 投标人应提供投标文件的电子文档 1 套。 11. 投标文件编制原则 11.1.1 投标文件由投标单位根据招标文件要求独立编制，并对招标文件要求做出实质性响应。 11 11.1.2 投标文件应满足招标文件关于技术、能力、工期、质量、投资控制和服务的要求。 12. 投标文件的编制内容 12.1 投标项目的工艺技术方案、设计原则、采用的标准和规范，以及必要的图、表和数据。 12.2 投标项目建成后所能达到的能力、物耗、能耗水平和产品质量标准等技术经济指标及性能保 证。 12.3 投标项目的投资控制。 12.4 投标项目的设计质量、设计进度、服务控制措施和承诺。 12.5 投标项目的项目组主要组成人员（要说明主要人员的工作经历及同类项目的设计业绩） 。 12.6 投标单位设计资质和设计同类装置的业绩情况，并提供证明材料。投标文件由法定代表人的 委托代理人签署时，应提供法定代表人的授权书。 12.7 投标项目中采用的专有技术和专利技术。 12.8 投标总价包括工程设计费和其它应取的费用： （1） 设计费应列出工程设计总取费，及按本招标文件完成相应设计工作的取费，并列出设计 费计算公式； （2） 其它取费应分项列出。 12.9 基础设计完成时间、详细设计完成时间。 12.10 长周期设备定货清单及询价书样本。 12.11 如果招标人委托中标人编制部分工程施工图预算，中标方应说明按其承担的建设项目基本设 计收费的多少费率收取施工图预算编制费，该项费率作为评标的依据。 12.12 投标单位认为必要的其他事项。 13. 投标报价 13.1 装置工程设计取费由投标人根据工程量按参考国家计委、建设部计价格200210 号文，按折 扣价（如果有）由投标人在投标文件中按设计阶段分两部分别报出价格，即，第一部分为合同装置 工程总体部分的基础设计费、+详细设计费和其它应取费用及总价，第二部分为只包括合同装置的 详细设计总价。 13.2 投标货币 投标书、开标报价信、报价一览表中的报价一律用人民币币种填报。132 本项目报价应是完成招 标文件中说明的全部工作内容及投标方认为应由总体设计单位承担的工作内容的报酬，包括完成这 些工作所必需的连带工作或服务。 12 13.3 本次招标采用固定金额报价，投标人应对本项目的规模、复杂程度、设计咨询工作难度、招 标文件规定的工作范围等等，按照本招标文件及附件中确定的相关原则，制定人员投入计划，考虑 并核定此次设计咨询服务的投入，计算本项目的投标报价。 13.4 投标货币 投标书、开标报价信、报价一览表中的报价一律用人民币币种填报。 14.证明投标人资格的证明文件 14 证明投标人资格的证明文件 14.1 投标人必须按招标文件的要求提交证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同 的能力，并作为其投标文件的一部分。 14.2 投标人应具有独立履行合同所需的财务、技术和管理能力。 15 投标保证金： 15.1 投标保证金：人民币伍万元。投标单位的投标保证金在招标完毕后，予以无息退还。但如遇 到下列情况之一者，视为违约，将不返还投标保证金： （1） a）投标单位在投标文件有效期内撤回其投标书；。 (b)2)（2）中标单位未按招标文件规定与业主签订合同或协议书。 15.2 投标保证金币种仅限于人民币。投标保证金可采用下列形式之一种：现金、支票、汇票或银 行电汇。 接收投标保证金银行及账号： 单位名称：神华国际贸易有限责任公司 开户银行： 帐 号： 15.3 投标保证金有效期应保持到投标有效期满后 30 天。 15.4 招标代理机构有权拒绝接受未按规定提交投标保证金的投标文件。 16. 投标有效期 16.1 投标应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标 有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。 16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种 要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。 13 17. 投标文件的签署及规定 17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，及一份电子版 本（使用 WORD、EXCEL 格式） ，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版本” 。若 正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。 17.2 投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。除没有修改过 的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本 可采用正本的复印件。 17.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。 17.4 招标代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。 四、投标文件的密封和递交 18 投标文件的密封和标记 18.1 为方便开标唱标，投标人应将开标报价信单独密封提交，并在信封上标明“开标报价信”字 样，若投标人有投标声明，请一并放入该密封信封中，否则声明无效。 18.2 投标人应将投标文件正本、所有的副本以及电子版本分开密封装在单独的信封中，且在信封 上标明“正本” “副本” “电子版本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。 18.3 内外层信封均应： a）清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址。 b）注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、招标编号和“在 年 月 日 时之前 不得启封”的字样。 c）投标人名称、地址及邮编。 18.4 如果外层信封未按本须知第 18.3 条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负 责。 19. 投标截止时间 19.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标机 构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。 19.2 招标机构可以按本须知第 7 条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下， 招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 20. 迟交的投标文件 14 招标方将拒绝接收并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。 21. 投标文件的修改和撤回 21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前 将修改或撤回的书面通知递交到招标机构。 21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 18 条规定编制、密封、标记和递交。 21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 21.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回 其投标。 五、开标和评标 22. 开标 22.1 招标机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所 有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 22.2 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、招标编号、投标价格、折扣声明（如果有） ，以及招 标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第 20 条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将 不得拒绝任何投标。 22.3 在开标时没有读出的有关声明，在评标时将不予考虑。 22.4 招标机构将做开标记录。 22.5 “投标文件”属下列情况之一的，招标方有权将其作废标处理： a) 逾未截止期送达的 b) 未加盖投标人公章的； c) 无投标人法定代表人或法定代表人授权人签字的； d) 开标报价信未按招标文件要求内容编写的； e) 投标人针对同一服务递交两份或多份内容不同的投标书，未书面声明哪一个有效的； f) 违反中华人民共和国招标投标法有关规定和开标纪律的。 22.6 无论何种原因在开标时未被接受的投标书(包括按投标人须知第 21 条规定递交的修改、撤回 书)在评标时将不予考虑。招标代理机构对此不承担任何责任。撤回的投标书将原封退回投标人。 23. 评标 23.1 评标委员会 15 23.1.1 招标代理机构将根据本次招标项下设计服务的特点，依照中华人民共和国招标投标法 的有关规定制定评标办法，组建评标委员会。 23.1.2 评标委员会成员由招标方代表和有关技术、经济等方面的专家组成。 23.1.3 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较,并向招标方提交评标报告。 23.2 评标方法：综合打分法 24. 对投标文件的审查和响应性的确定 24.1 开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否合格地签署。 24.2 若开标报价信中的报价与投标书中的报价不符，则以开标报价信的报价为准。算术 错误将按以下方法更正：如果数量与单价的乘积与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数 据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投 标将被拒绝。报价漏项的处理：若投标人的投标报价存在漏项，评标委员会将按其它投标人相应项 目的最高报价加入其投标报价中，相加之和作为评标价进行评标。若该投标人最终中标，则按其它 投标人相应项目的最低报价加入其原投标报价，作为其中标价。此项调整将在评标阶段征得投标人 书面确认，如果投标人不接受对其漏项的调整，其投标将被拒绝。 24.3 招标人将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出做出了实质性的响应，而没有重大 偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。 重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标 人的义务，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。对于投标 文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受将影响投标人 的综合得分。 24.4 招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。 24.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离 或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： a) 没有按照招标文件要求提供的投标文件；。 b) 资格证明文件不全的；。 c) 投标书无投标单位公章、无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效委托书的；。 d) 资格标准、业绩不满足招标文件要求的；。 e) 投标有效期不足的；。 f) 投标人在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；。 16 g) 投标文件附有招标方不能接受的条件的；。 h) 正本未打印，正本文件每一页右下角没有法定代表人或法定代表人授权人签名或小签的。 25. 投标文件的澄清 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投 标内容。投标人须按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。 26. 投标文件的评估和比较 评标委员会将对有效的投标文件进行评估和比较。 27. 评标原则及评标办法 27.1 评标委员会将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。对所有投标人的投标评估，都采用 相同的程序和标准。 27.2 评标严格按照中华人民共和国招标投标法中规定的有关评标要求，以及招标文件的要求 和条件进行。评标工作将严格按照中华人民共和国招标投标法有关规定以及招标文件的要求进 行。本次评标采用综合评估法。 27.3 评标主要内容 27.3.1 初步审查。初步审查是对投标文件合格性的审查，它所涉及到的主要文件和内容有：投标 文件是否设计完整；投标文件签署的合格性；法人代表或投标人代表的合法性；投标报价的完整性。 27.3.2 资质审查。资质审查是对投标人资格和业绩合格性的审查。 27.3.3 评标委员会将对通过初步审查及资质审查的投标文件以综合评估（百分制）的方法予以打 分、排序、选定。主要考评因素包括设计技术方案、设计质量及设计周期保证措施、投标报价、服 务承诺及保证措施、拟投入的人员及设备配置、对投资控制的保证措施企业实力及设计业绩等方面。 28. 保密 28.1 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给 任一投标人。 28.2 投标人不得以任何方式干扰招标人的招标和评标活动，否则其投标无效并追究其法律责任。 29 中标服务费 29.1 中标人须向招标机构按如下标准和规定缴纳中标服务费;。 17 （1a）中标服务费以中标总金额作为收费的计算基数；。 （2b）中标服务费按国家计委计价格(2002)1980 号文规定收取；。 （3c）中标服务费以人民币支付；。 （4d）中标服务费的缴纳方式：在签约前按 29.1（1） 、 （2）的规定，可用支票、汇票、电汇、 现金等付款方式向招标机构直接缴纳招标服务费。 六、授予合同 30. 定标准则 30.1 合同将授予其投标符合招标文件要求、并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的综合评分 最高的投标人。 30.2 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。 30.3 中标通知书生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为， 招标人有权在评标委员会推荐的、合格的投标人名单中选择新的合同授予人。 31. 接受和拒绝任何或所有投标的权力 招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解 释。 32. 中标通知 32.1 通过评标，确定中标人后，招标代理机构将以书面形式发出中标通知书 。 32.2 中标通知书将作为签订合同的依据。 32.3 对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。 33. 授予合同时变更数量的权力 招标人在授予合同时有权对招标文件中规定的设计和服务的数量或金额在 15%的范围内予以增加或 减少的服务数量、内容予以增加或减少，或根据投标文件做具体补充。 343. 签订合同 3433.1 中标人按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。 3433.2 招标文件 、中标人的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同 组成的一部分。 34 履约保证金 18 中标人应参照合同条款的规定和招标人的具体要求，采用招标文件中提供的履约保证金保函的 格式或招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金，履约保证金为合同金额的 5 %。 35 其他说明 投标人在投标期间以及按照招标文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建 议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归招标人所有。 19 第四章 合同条款 20 神华煤制油有限公司煤制烯烃项目总体工程设计合同 合同条款： 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由设计人乙方编填） 设 计证书等级： 甲 方发 包 人： 乙 方：设 计 人： 签 订 日 期： 发包人甲方： 设计人乙方： 发包人甲方委托设计人乙方承担神华煤制烯烃总体工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订。 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规 定 。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号 分项目 名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总 投资 （万元） 费 率 设计费 （万元） 方案 初步设计 施工图 21 说明 第三条 发包人甲方应向设计人乙方提交的有关资料及文件。 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条 设计人乙方应向发包人甲方交付的设计资料及文件。 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条 本合同设计收费为 元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费 付费额（元） 付费时间（由交付设计文件所决定） 第一次付费 为定金 第二次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 第六次付费 第七次付费 第八次付费 第九次付费 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清前几次全部设计费，最后一次付费作为质押金将保留 到合同装置性能测试合格后一个月付清。 。 3.本合同定金数目、支付时间在进行商业谈判时，双方协议后确定。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任 1 发包人甲方责任： 1.1 发包人甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人乙方提交资料及文件，并 对其完整性、正确性及时限负责，发包人甲方不得要求设计人乙方违反国家有关标准进行设计。 发包人甲方提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人乙方按合同第四条规定交 22 付设计文件时间顺延；超过规定期限天以上时，设计人乙方员有权重新确定提交设计文件的 时间。 1.2 发包人甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改， 以致造成设计人乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同） 、重新明确有 关条款外，发包人甲方应按设计人乙方所耗工作量向设计人乙方增付设计费。 在未签合同前发包人甲方已同意，设计人乙方为发包人甲方所做的各项设计工作，应按收费 标准，相应支付设计费。 1.3 发包人甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便 条件。 1.4 发包人甲方应保护设计人乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专 利技术。未经设计人乙方同意，发包人甲方对设计人乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、 复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人甲方应负法律责任，设计 人乙方有权向发包人甲方提出索赔。 2 设计人乙方责任： 2.1 设计人乙方应按国家技术规范、标准、规程及发包人甲方提出的设计要求，进行工程设计， 按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 2.2 设计人乙方采用的主要技术标准是： 2.3 设计合理使用年限为年。 2.4 设计人乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人甲方交付资料及文件。 设计人乙方应将设计总图及分项的详细图纸一并交付发包人甲方，凡涉及本次招标项目的设计图 纸（包含详细设计图纸） ，设计人乙方都有义务提供，其费用包含在投标报价中，设计人乙方不得 再另行索取费用。 2.5 设计人乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不 超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内 项目开始施工，负责向发包人甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 2.6 设计人乙方应保护发包人甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人甲方提交的产品 图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人甲方造成经济损失，发包人甲方有权向设计人 乙方索赔。 2.7 乙方不准将设计工作合同范围内的工作转包第三方和临时雇用社会闲散人员对甲方的工程项 23 目进行设计。如有项目需分包必需经业主甲方同意，设计费由中标方乙方支付。 2.8 乙方应对基础设计的概算负责，第一次提交审查的基础设计的概算与基础设计审查会最后核定 的概算偏差应在正负 5%以内，如有偏差，将扣减设计费，每高出范围的负 1%（即高出基础设计审 查会核定概算 6%） ，扣减设计费的 01.25%；每低于范围负 1%(即低于基础设计审查会核定概算 6%） ， 扣减设计费 0.8%。 第七条：违约责任 1 合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。 2 合同一方违反本合同规定，造成另一方经济损失的，守约方有权要求终止本合同，并由违约方 承担赔偿责任。 3 合同生效后，设计人乙方要求终止或解除合同，设计人乙方应双倍返还定金。 4 合同生效后，发包人甲方要求终止或解除合同，设计人乙方不退还发包人甲方的定金。 5 由于设计人乙方原因造成各阶段工作延期完成，每逾期 1 日，设计人乙方须向发包人甲方支付 本合同总价款的 0.2%的违约金，最高违约金不高于本合同总价款的 5 %。如违约金的数额累计达 到本合同总价款 5 %时，发包人甲方有权终止合同，由此给发包人甲方造成的损失，设计人乙方 应承担赔偿责任。因发包人甲方原因造成设计人乙方不能按期完成的，设计人乙方工作期顺延。 顺延的日期与发包人甲方造成设计人乙方不能正常工作的日期相等。 6 发包人甲方延期支付本合同价款，每逾期 1 日，发包人甲方向设计人乙方支付合同总价款 0.2 %的 违约金，最高违约金不高于本合同总价款的 5 %。如违约金的数额累计达到本合同总价款的 5 % 时，设计人乙方有权终止合同，由此给乙方造成损失的，发包人甲方应承担赔偿责任。 7 设计人乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人乙方员错误造成 工程质量事故损失，设计人乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失 严重的根据损失的程度和设计人乙方责任大小向发包人甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实 际损失的 25。 第八条 其他 1 设计人乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人乙方自费向有关出版部门购买。 本合同第四条规定设计人乙方交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数， 设计人乙方另收工本费。 2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技 术指标，设计人乙方不得指定生产厂、供应商。 24 3 发包人甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成 投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费 用由发包人甲方支付。 4 发包人甲方委托设计人乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成 时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事 后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 7 本合同一式份，发包人甲方份，设计人乙方份。 8 本合同经双方签章并在发包人甲方向设计人乙方支付定金后生效。 9 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要 时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等， 均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 11 其它约定事项 第九条 保密条款 1 双方应对本项目中接触到的对方所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未 经对方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上 述信息进行复制、传播、销售。 2 本合同所述的保密条款对以下内容不适用： 2.1 属于常识且不受著作权控制的内容； 2.2 已通过出版物或其他合法途径公开的内容； 2.3 按法律、行政法规规定需要向有关机关、机构或媒介公开的内容。 发包人甲方名称： 设计人乙方名称： （盖章） （盖章） 25 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案： 鉴证意见： （盖章） （盖章） 备案号： 经办人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 26 第五章 投标基础 神华煤制油有限公司煤制烯烃项目总体工程设计 目 录 1 项目概况 2 工艺路线 3 设计基础 3.1 设计范围 3.2 建设规模 3.3 建设地点 3.4 产品规格 3.5 公用工程规格 3.6 厂区条件 4 设计原则、标准和规范 4.1 设计原则 4.2 标准和规范 5 设计文件 5.1 总则 5.2 其它文件 5.3 设计服务 6 性能保证 27 1 项目概况 神华嘉里煤化工有限集团有限责任公司拟在内蒙古自治区包头市九原区工业开发区建设煤 制烯烃项目（以下简称“项目” ） 。该项目是以神华万利煤矿生产的煤为原料生产出甲醇，甲醇通 过 MTO 装置转化为烯烃，再通过聚合装置生产出聚丙烯和聚乙烯，同时副产硫磺、丁烯、丙烷和 乙烷以及 C5+等副产品。该项目联合装置主要包括煤气化装置、180 万吨/年甲醇装置、60 万吨/ 年 MTO 装置、30 万吨/年聚丙烯装置、30 万吨/年聚乙烯装置和产汽能力为 1230 吨/小时的自备燃 煤热电站。除热电站外，本项目的主要单元装置拟采用世界上最先进的技术。 2 工艺路线 工艺装置：参考神华煤制烯经项目可行性研究报告，各工艺装置将以可行性研究报告和 引进的外方工艺包为基础，进一步优化工艺方案。 公用工程和辅助生产装置：中标方按3.1所界定的设计范围，提出所承担的公用工程和辅助生 产装置的工艺路线及装置和设施的性能指标（包括工作范围内的各个专业），作为评标的依据和 性能考核的指标。 3 设计基础 3.1 设计范围 设计范围不包括厂外工程。厂外工程由业主另行安排。 设计范围为厂区界区以内，单元生产装置界区外及铁路战场、厂区界区以内（包括与南绕城 路相联的公路）所有辅助生产设施及公用工程（不包括铁路） 。包括但不限于总图、全厂性的储运 （包括厂区内的公道路、与南绕城路相连的道路、围墙和厂门/、全厂性罐区等路） 、给排水、供 热、供电、压缩机优化布置、管廊及地下管网、中心化验室、全厂性罐区、火炬、消防设施（包 括厂外消防站） 、急救站、酸碱站、通讯系统、全厂道路路照明、日常维修设施、绿化、企业管理 设施和生活福利设施等。另外包括单元装置内的全厂性通讯、局域网等设施。 单元生产装置包括：甲醇装置（包括煤气化、空分和空压装置） 、MTO装置、聚丙烯装置、聚 乙烯装置、热电站（包括一套循环水装置） 。神华煤制油有限公司煤制烯烃项目总体工程设计MTO 装置甲醇制烯烃单元基础设计和详细设计合同 合同条款： 工 程 名 称： 28 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由设计人编填） 设 计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管 理规定 。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号 分项目 名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总 投资 （万元） 费 率 估算设 计费 （万元） 方案 初步设计 施工图 说明 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 29 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条 本合同设计收费为 元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费 付费额（元） 付费时间 （由交付设计文件所决定） 第一次付费 为定金 第二次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 第六次付费 第七次付费 第八次付费 第九次付费 说明： 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2在提交最后一部分施工图的同时结清前几次全部设计费，最后一次付费作为质押金将保留 30 到合同装置性能测试合格后一个月付清。 。 第五条 本合 同设计收费为 元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费 付费额（元） 付费时间 （由交付设计文件所决 定） 第一次付费 第二次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 说明： 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 在提交最后一部分施工图的同时结清前四次全部设计费，第五次付费作为质押金将保 留 年 。 本合同订定金数目、支付时间在进行商业谈判时，双方协议后确定。 4. 本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任 发包人责任： 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件， 并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人按合同第四条规定交付设 计文件时间顺延；超过规定期限天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较 大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同） 、重新明 确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支 付设计费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方 31 便条件。 4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专 利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三 人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提 出索赔。 设计人责任： 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计， 按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 设计人采用的主要技术标准是： 设计合理使用年限为年。 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文 件。设计人应将设计总图及分项的详细图纸一并交付发包人，凡涉及本次招标项目的设计图纸 （包含详细设计图纸） ，设计人都有义务提供，其费用包含在投标报价中，设计人不得再另行索取 费用。 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负 责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年 内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图 纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条：第七条 违约责任： 7.1 合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约