2011年全国监理工程师考试题合集之合同、法规、三控

2011 年监理工程师考试建设工程合同管理真题 一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 1施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料 的行为属于（ ）。 A职务代理 B指定代理 C法定代理 D委托代理 2监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为 （ ）之日。 A当事人签字 B抵押物登记 C转移产权证 D转移房屋占有 3下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。 A留置不以合法占有对方财产为前提 B可以留置的财产仅限于动产 C留置担保可适用于建设工程合同 D留置以合法占有对方固定资产为前提 4投标保证的有效期限从（ ）之日起计算。 A招标文件出售 B投标文件递交 C投标截止 D中标通知书发出 5采用建设工程施工合同(示范文本) 订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人 应为（ ）。 A发包人 B承包人 C监理人 D分包人 6下列关于合同公证的说法中，正确的是（ ）。 A合同公证只能确认合同的真实性 B合同公证由工商行政管理机关作出 C合同公证的效力只能限于国内 D经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同 7甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施 工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施 工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定， 下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（ ）。 A无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任 C甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提 D甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 8某工程项目的发包人代表只有 30 万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权 限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为 50 万元的变更工程，该 50 万元工程款的确认应该由（ ）。 A发包人承担责任 B发包人代表承担责任 C承包人与发包人代表承担法律责任 D施工企业决定责任承担人 9某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有 4 万元损失，供应方有 2 万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（ ）。 A各自承担自己的损失 B分别承担对方的损失 C供应方承担购买方 1 万元损失 D供应方承担购买方 2 万元损失 10某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定， 事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨 4200 元，乙市每吨 4150 元；履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为 每吨（ ）元。 A4300 B4250 C4200 D4150 11某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款， 合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行 使的是（ ） 。 A同时履行抗辩权 B后履行抗辩权 C先诉抗辩权 D不安抗辩权 12根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中， 正确的是（ ） 。 A债权人应当通知债务人 B债权人应当经债务人同意才可转让 C主权利转让后从权利并不随之转让 D无论何种情形合同债权都可以转让 13施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为 2 万元，违约金为 5 万元。 后因材料供应商违约，给施工企业造成 7 万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约 责任的最大款额为（ ）万元。 A2 B5 C7 D12 14下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ ） 。 A和解 B调解 C行政复议 D仲裁 15某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（ ） 。 A仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B仲裁事项可以通过默示的方式体现 C建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效 D当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 16建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应 （ ） 。 A审请仲裁机构重新仲裁 B申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C申请人民法院撤销仲裁裁决 D申请政府主管部门撤销该裁决 17某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条 件的正确处理是（ ） 。 A接受该优惠条件 B接受该优惠条件，但在评标时仅作参考 C拒绝接受该优惠条件 D将该投标人的投标按废标处理 18下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ ） 。 A以投标人的平均报价作为评标价 B以中标人的评标价作为中标价 C以报价最低的投标价为中标价 D以中标人的报价为中标价 19根据中华人民共和国招标投标法 ，中标通知书发出后招标人和中标人应在（ ） 天内订立书面合同。 A10 B20 C30 D40 20建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（ ） 。 A监理能力 B监理收费 C检测设备 D企业信誉 21按照建设工程委托监理合同(示范文本) 对合同文件组成的规定，下列文件中不属 于对监理人有约束力的是（ ） 。 A监理委托函 B工程变更申请书 C监理合同专用条件 D实施过程中与委托人签署的补充文件 22根据建设工程委托监理合同(示范文本) ，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全 的紧急情况时，首先应采取的措施是（ ） 。 A通知委托人，建议下达停工指令 B征得委托人同意后，下达停工指令 C立即下达停工指令并尽快通知委托人 D立即召开现场会议，讨论对策 23建设工程委托监理合同的终止日为（ ）之日。 A监理合同内注明的监理工作完成 B监理的工程竣工验收通过 C监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D监理的工程保修期届满 24根据建设工程委托监理合同(示范文本) ，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（ ） 。 A监理的工程施工质量完全满足规范的要求 B监理的工程施工中未发生安全事故 C委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资 D监理人的有效协调避免了承包人的索赔 25根据建设工程设计合同(示范文本) ，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确 的是（ ） 。 A设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D方案设计文件应满足编制工程预算的要求 26建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法 中正确的是（ ） 。 A不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费 B完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费，完成的工作量超过 50%时， 应全额支付赔偿费 C完成的工作量在 50%以内时，定金不退；完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付 勘察费 D不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费 27根据建设工程施工合同(示范文本) ，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定 的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ） 。 A合同协议书、通用条款、专用条款 B中标通知书、专用条款、协议书 C中标通知书、专用条款、投标书 D中标通知书、专用条款、工程量清单 28下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（ ） 。 A工期在 18 个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同 B业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同 C采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同 D设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 29下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（ ） 。 A承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任 D经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据 30某施工合同约定的开工日期为 2010 年 9 月 10 日，承包人在 9 月 1 日向工程师提出了 将在 9 月 17 日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请， 要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于 9 月 25 日运抵施工现场，实际开工 日期为 9 月 30 日，根据建设工程施工合同(示范文本) ，该工程的开工日期应为（ ） 。 A9 月 10 日 B9 月 17 日 C9 月 25 日 D9 月 30 日 31根据建设工程施工合同(示范文本) ，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承 包人保管前，应经过（ ）共同清点。 A发包人与工程师 B工程师与承包人 C发包人与承包人 D工程师与供货人 32根据建设工程施工合同(示范文本) ，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试 验时，责任的分担为（ ） 。 A发包人负责试验，费用由发包人承担 B发包人负责试验，费用由承包人承担 C承包人负责试验，费用由发包人承担 D承包人负责试验，费用由承包人承担 33某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指 示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列 关于处理此事件的说法中，正确的是（ ） 。 A给承包人顺延工期并追加合同价款 B给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D工期延误和费用损失均由承包人承担 34某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工 程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质 量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说 法中，正确的是（ ） 。 A工期和经济损失由承包人承担 B给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C顺延合同工期，不补偿经济损失 D补偿经济损失并顺延合同工期 35工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确 认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经 48 小时后未收到工程师的任何指 示，根据建设工程施工合同(示范文本) ，承包人此时的应对措施是（ ） 。 A停止施工等待工程师的指示 B向工程师再次发出请求复工的要求 C自行复工 D向发包人发出请求复工的要求 36根据建设工程施工合同(示范文本) ，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变 更价款的支付时间为（ ）之日。 A工程师发出设计变更通知 B承包人完成变更工程 C承包人提交变更追加合同价款报告 D最近一期工程进度款支付 37发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该 事件责任承担的说法中，正确的是（ ） 。 A发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延 B发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 C承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 38某工程施工合同约定的工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按 月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第 16 个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划 进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第 23 个月，工程师认可了该进度计划的修改， 承包人的实际施工期为 21 个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（ ） 。 A提前工期 1 个月给予承包人奖励 B延误工期 1 个月追究承包人拖期违约责任 C对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励 D因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期 0.5 个月追究承包人违约责任 39承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（ ）共同验货。 A供货商 B铁路运输部门 C监理工程师 D供货商和铁路运输部门 40某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供 货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时， 下列关于货款的说法中，正确的是（ ） 。 A按订购数量加多付数量计算货款 B按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款 C按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款 D按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款 41根据 FIDIC施工合同条件 ，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（ ）之日 止。 A竣工移交 B工程师签发工程接收证书 C工程师颁发履约证书 D结清单生效 42某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行 中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据 FIDIC施工合同条件 ，下列关 于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（ ） 。 A日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减 B日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减 C日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减 D最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减 43根据 FIDIC施工合同条件 ，合同争端 裁决委员会的组成人员由（ ） 。 A行业协会指定 B仲裁委员会指定 C业主与承包商协商选定 D工程师和承包商协商选定 44根据 FIDIC施工合同条件 ，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（ ） 。 A发布招标公告之日 B承包商提交投标文件之日 C投标截止日前第 28 天 D签订施工合同后第 28 天 45根据 FIDIC施工合同条件 ，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师 有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（ ）的规定。 A施工合同中关于进度控制条款 B施工合同中关于变更条款 C工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款 D工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款 46根据 FIDIC施工合同条件 ，保留金的性质属于（ ） 。 A合同实施期的暂列金额 B承包商部分工程的预付款 C业主的履约保证金 D作为承包商严格履行合同义务的措施 47根据 FIDIC施工合同条件 ，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的， 工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（ ） 。 A指示承包商修复缺陷后再进行检验 B经业主同意折价接收工程并颁发接收证书 C建议业主解除施工合同 D颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限 48根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件 ，分包商收到工程师发出的分包工程变更指 令后，正确的做法是（ ） 。 A立即执行 B变更执行 C请承包商代表确认后再执行 D请业主代表确认后再执行 49根据建设工程施工合同(示范文本) ，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中， 正确的是（ ） 。 A承包人应向业主提交索赔意向通知 B承包人应向工程师提交索赔意向通知 C承包人提交索赔意向通知没有期限限制 D承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失 50某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处 理承包商索赔时，错误的做法是（ ） 。 A顺延合同工期，给予费用补偿 B顺延合同工期，不给予费用补偿 C不顺延合同工期，给予费用补偿 D缩短合同工期，给予费用补偿 二、多项选择题(共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至 少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分) 51施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带 责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是（ ） 。 A保证合同无效 B材料供应商应当要求分公司承担保证责任 C材料供应商可以要求施工企业赔偿损失 D材料供应商可以要求建设单位付款 E材料供应商应当要求施工企业承担担保责任 52施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（ ） 。 A该担保方式是抵押 B该担保方式是质押 C施工企业应当将汇票交付债权人 D双方应当办理登记 E汇票应由施工企业保管 53某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结 束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是（ ） 。 A银行应当自动延长投标保函的有效期 B施工企业必须延长投标保函的有效期 C招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期 D施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期 E招标人退还投标人投标保函继续评标 54下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（ ） 。 A工程所有人对全部工程签发完工验收证书 B承包人撤出施工现场 C工程所有人实际占用全部工程 D工程保修期满 E工程合理使用期满 55下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（ ） 。 A发布招标公告是要约邀请 B发布招标公告是要约 C投标是要约 D发出中标通知书是承诺 E发出中标通知书是新要约 56根据中华人民共和国合同法 ，下列合同中属于可撤销合同的有（ ）的合同。 A因重大误解而订立 B一方以欺诈、胁迫的手段订立 C以合法形式掩盖非法目的 D订立合同时显失公平 E损害社会公共利益 57根据中华人民共和国合同法 ，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（ ） 。 A返还财产 B赔偿损失 C没收财产 D上缴法院所有 E追缴收归国库 58建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权 却不积极行使，施工单位（ ） 。 A可以行使代位权 B可以行使撤销权 C可以建设单位名义行使权利 D可以自己的名义行使权利 E只能对建设单位行使权利 59根据中华人民共和国合同法 ，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（ ） 。 A损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失 B损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益 C损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限 D损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失 E损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用 60在总投资为 2000 万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有 （ ） 。 A单项合同估算价为 1000 万元的施工项目 B单项合同估算价为 170 万元的材料采购项目 C单项合同估算价为 30 万元的设计项目 D单项合同估算价为 20 万元的勘察项目 E单项合同估算价为 20 万元的监理项目 61施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（ ） 。 A未按招标文件的要求予以密封的 B明显不符合技术标准要求的 C竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 D投标报价的大小写金额不一致的 E投标报价明显低于市场价格的 62某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名 为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说 法中，正确的是（ ） 。 A招标人应确定甲为中标人 B招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人 C如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人 D如果甲拒签合同，招标人应重新招标 E如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人 63在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有（ ） 。 A完成监理任务后获得酬金 B变更委托监理工作范围 C监督委托人执行法规政策 D委托人严重违约时解除监理合同 E协调委托人与设计单位的关系 64根据建设工程委托监理合同(示范文本) ，下列工作中属于监理人附加工作的有（ ） 。 A两个承包人出现施工干扰后的协调工作 B因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作 C委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项 的确认 D应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法 E施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续 65根据建设工程委托监理合同(示范文本) ，下列情况中，监理人应承担违约责任的有 （ ） 。 A因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工 B承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D监理工程师未按规定程序进行质量检验 E监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故 66根据建设工程设计合同(示范文本) ，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法 中，正确的有（ ） 。 A设计合同经签字盖章后立即生效 B设计合同在支付定金后生效 C设计合同的定金为合同总价的 20% D设计人收到定金为设计开工的标志 E委托人不按约定支付定金应承担违约责任 67工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（ ） 。 A检查工程项目报建审批手续是否齐全 B检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致 C检查承包人是否有转包工程的行为 D抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求 E监督工程验收程序是否符合验收规范的要求 68根据建设工程施工合同(示范文本) ，下列工作中，应由发包人完成的工作有（ ） 。 A从施工现场外部接通施工用电线路 B施工现场的安全保卫 C已完工程的保护 D办理爆破作业行政许可手续 E施工现场邻近建筑物的保护 69工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期 的情况有（ ） 。 A地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案 B发包人订购的设备未能按时到货 C施工作业方法存在重大安全隐患 D后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作 E施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护 70施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据 建设工程施工合同(示范文本 ) ，提前竣工协议书中应包括的内容有（ ） 。 A提前竣工的时间 B发包人为赶工应提供的便利条件 C承包人采取的赶工措施 D提前竣工需追加的合同价款 E承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法 71下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（ ） 。 A地震 B洪水 C社会动乱 D发包人责任造成的火灾 E承包人责任造成的爆炸 72根据建设工程质量管理条例 ，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限 最低为 2 年的工程有（ ） 。 A基础设施工程 B防水工程 C设备安装工程 D电气管线工程 E给水管道工程 73材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（ ） 。 A不按合同约定的时问支付货款 B拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款 C不按合同约定接受运抵的货物 D拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物 E变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货物转运费用 74根据 FIDIC施工合同条件 ，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有 （ ） 。 A污染物的影响 B不利于施工的气候条件 C实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致 D施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍 E与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰 75根据 FIDIC施工合同条件 ，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正 确的有（ ） 。 A运输车辆可以不受限制地进出工地 B施工机械在工程竣工前不得运出工地 C承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用 D目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用 E后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地 76根据 FIDIC施工合同条件 ，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中， 应包括的内容有（ ） 。 A经工程师计量的合格工程的工程款额 B完成变更工程的款额 C作为保留金本期减扣的款额 D承包商需支付给分包商的款额 E本期经工程师批准的索赔款额 77根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件 ，工程师对分包工程的管理职责有（ ） 。 A批准分包工程部位 B审查分包商资质 C协商分包工程的施工 D检查分包工程使用的材料 E参与计量分包人完成的永久工程 78根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件 ，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法 中，正确的是（ ） 。 A因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定 B因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商 补偿后，再向业主索赔 C因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义 向工程师提交索赔报告 D因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包 商的名义向工程师提交索赔报告 E因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包 商的名义向业主提交索赔报告 79在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ） 。 A事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误 B造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任 C造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错 D按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知 E按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告 80根据 FIDIC施工合同条件 ，承包人可以提出费用补偿的有（ ） 。 A延误发放图样 B不可预见的外界条件 C其他承包商的干扰 D公共当局引起的延误 E异常不利的气候条件 2011 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案 1D 2A 3B 4C 5A 6D 7C 8A 9C 10D 11B 12A 13C 14D 15B 16C 17C 18D 19C 20A 21B 22C 23C 24C 25C 26B 27D 28A 29B 30B 31C 32D 33A 34A 35C 36D 37D 38B 39B 40A 41D 42C 43C 44C 45B 46D 47C 48C 49B 50D 51AD 52BC 53CD 54AC 55ACD 56ABD 57ABE 58AD 59ADE 60AB 61BC 62AC 63ADE 64BCD 65DE 66BCD 67ACDE 68AD 69ABDE 70ABCD 71ABC 72CDE 73ACE 74ACDE 75AE 76BC 77BD 78BD 79ABDE 80AB 2011 年监理工程师考试理论与法规真题及答案 一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 1关于建设工程监理的说法，正确的是（ ） 。 A建设工程监理的行为主体包括监理企业、建设单位和施工单位 B监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果 C建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可 D建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 2监理单位在建设工程监理工作中体现公正性要求的是（ ） 。 A维护建设单位的合法权益时，不损害施工单位的合法权益 B协助建设单位实现其投资目标，力求在计划的目标内建成工程 C按照委托监理合同的规定，为建设单位提供管理服务 D建立健全管理制度，配备有丰富管理经验和应变能力的监理工程师 3监理单位对施工单位建设行为的监督管理，是从（ ）的角度对建设工程生产过程实施的管理。 A工程总承包方 B施工总承包方 C产品生产者 D产品需求者 4政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家（ ）制度。 A决策 B评议 C审定 D验收 5某工程，施工单位于 3 月 10 日进入施工现场开始建设临时设施，3 月 15 日开始拆除旧有建筑物，3 月 25 日 开始永久性工程基础正式打桩，4 月 10 日开始平整场地。该工程的开工时间为（ ） 。 A 3 月 10 日 B 3 月 15 日 C 3 月 25 日 D 4 月 10 日 6工程保修期内，检查工程质量状况、鉴定质量问题责任、督促责任单位维修，是监理工程师（ ）特点的 具体体现。 A执业范围广泛 B执业技能全面 C执业责任重大 D执业内容复杂 7关于合伙监理企业的法人资格和承担责任的说法，正确的是（ ） 。 A具有法人资格，独立对外承担责任 B具有法人资格，由合作各方对外承担连带责任 C不具有法人资格，由合作各方对外承担连带责任 D不具有法人资格，但可独立对外承担责任 8根据国务院关于投资体制改革的决定 ，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行（ ） 。 A审批制或备案制 B核准制或备案制 C审批制或审核制 D核准制或审批制 9为了建立建设工程实际值与计划值的对应关系，在建设工程控制的环节中，目标分解应满足的要求是（ ） 。 A分解深度、细度相同，且分解原则、方法也相同 B分解深度、细度不同，但分解原则、方法相同 C分解深度、细度相同，但分解原则、方法不同 D分解深度、细度不同，且分解原则、方法也不同 10在预先分析各种风险因素及其导致目标偏差可能性的基础上，拟订和采取有针对性的 预防措施，从而减少乃至避免目标偏离的控制方式是（ ） 。 A闭环控制 B反馈控制 C主动控制 D被动控制 11关于主动控制与被动控制的说法，错误的是（ ） 。 A仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的 B仅采取主动控制措施是不可能的，也是不经济的 C采取主动措施需付出一定代价，适合于风险量大的风险事件 D被动控制可以针对出现的问题采取措施，比主动控制效果好 12在建立和完善建设工程数据库的过程中，确定数据库结构之后面临的最主要任务是（ ） 。 A编制用户使用手册 B修正数据的“ 时间表” C积累和分析工程数据 D培训数据库的使用人员 13从动态控制角度，关于建设工程进度控制的说法，正确的是（ ） 。 A进度控制措施可能对投资目标和质量目标产生不利的影响 B局部工期拖延对进度计划中的关键工作产生直接的影响 C局部工期拖延将对进度目标造成等值或等比例的延误 D进度目标的实现取决于进度计划中关键工作的按期完成 14关于施工阶段特点的说法，错误的是（ ） 。 A施工阶段是影响建设工程投资的关键阶段 B施工阶段是资金投入量最大的阶段 C施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段 D施工阶段的风险因素多，合同关系复杂 15关于投机风险和纯风险重复出现的概率的说法，正确的是（ ） 。 A投机风险重复出现的概率较小，纯风险重复出现的概率较大 B投机风险重复出现的概率较大，纯风险重复出现的概率较小 C投机风险和纯风险重复出现的概率均较大 D投机风险和纯风险重复出现的概率均较小 16下列风险管理目标中，属于风险事件发生后风险管理的首要目标是（ ） 。 A使潜在损失最小 B使实际损失减少到最低程度 C减少忧虑及相应的忧虑价值 D满足外部的附加义务 17建设工程风险识别过程包括：建立建设工程风险清单，识别建设工程风险因素、风险事件及后果， 建设工程风险分解，判断是否存在新的风险等工作步骤，就上述项工作而言，正确的排序是（ ） 。 A B C D 18根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是（ ） 。 A专家调查法 B经验数据法 C初始清单法 D风险调查法 19以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是（ ） 。 A损失控制 B风险自留 C风险转移 D风险回避 20在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复，并减少进一步的损失的 计划是（ ） 。 A应急计划 B恢复计划 C灾难计划 D预防计划 21在组织中，直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动是（ ）的体现。 A决策层 B协调层 C执行层 D操作层 22对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是（ ）。 A合同关系简单，故合同管理难度较小 B合同关系简单，但合同管理难度较大 C合同关系复杂，故合同管理难度较大 D合同关系复杂，但合同管理难度较小 23下列建设工程监理委托模式中，要求监理单位具有较强的合同管理与组织协调能力的是（ ）。 A在采用设计或施工总分包模式时，建设单位委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务 B在采用设计或施工总分包模式时，建设单位按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位提供监理服务 C在采用平行承发包模式时，建设单位委托多家监理单位提供监理服务 D在采用平行承发包模式时，建设单位委托一家监理单位提供监理服务 24关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是（ ）。 A总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体 B总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体 C总监理工程师既是工程监理的权利主体，又是工程监理的责任主体 D总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体 25在项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是（ ）。 A职能制监理组织形式 B直线职能制监理组织形式 C矩阵制监理组织形式 D直线制监理组织形式 26某工程的复杂程度等级评定见下表，该工程复杂程度等级的评分值是（ ）分。 影响因素 权重 评分 F1 0.4 6 F2 0.3 9 F3 0.2 7 F4 0.1 8 A60 B73 C75 D90 27在建设工程监理过程中，监理人员的配备、衔接和调度等事宜属于监理机构内部（ ）关系的协调。 A人际 B组织 C需求 D计划 28关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法，正确的是（ ）。 A监理大纲由总监理工程师主持编制，经监理单位法定代表人批准 B监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术代表人批准 C监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术代表人批准 D监理大纲、监理规划和监理实施细则均依据委托监理合同编写 29对建设单位而言，监理规划是（ ）的依据。 A指导项目监理机构开展监理工作 B择优确定监理单位 C确认监理单位履行合同 D监督管理监理单位 30下列各组数值比较中，一般不用于投资控制动态比较的是（ ）。 A合同价与实际投资值 B投标价与施工图预算值 C概算值与施工图预算值 D合同价与概算值 31国际上的专业化项目管理公司受施工单位委托时，主要为施工单位提供（ ）服务。 A成本控制和进度控制 B进度控制和质量控制 C工程合同咨询和索赔 D质量控制和工程合同咨询 32非代理型 CM 合同谈判中的焦点和难点在于（ ） 。 A确定 CM 费 B确定 GMP 的具体数额 C确定计价原则 D确定计价方式 33在 EPC 合同条件中，对业主更换业主代表的规定是（ ） 。 A需提前 28 天通知承包商，且需征得承包商的同意 B只需提前 28 天通知承包商，不需征得承包商的同意 C需提前 14 天通知承包商，且需征得承包商的同意 D只需提前 14 天通知承包商，不需征得承包商的同意 34下列 Partnering 模式的特征和要素中，属于 Partnering 模式要素的是（ ） 。 A共同的目标 B出于自愿 C高层管理参与 D信息的开放性 35Project Controlling 与建设项目管理的相同点是（ ） 。 A工作内容相同 B控制原理相同 C服务对象相同 D服务时间相同 36关于建设工程文件移交的说法，错误的是（ ） 。 A施工单位应将在工程建设过程中形成的文件向监理单位档案管理机构移交 B监理单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交 C设计单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交 D建设单位应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交 37关于归档工程文件组卷方法的说法，正确的是（ ） 。 A竣工文件可按施工投标、施工准备、施工过程和工程交验组卷 B监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷 C工程准备阶段文件可按设计准备、施工准备、生产准备等组卷 D竣工验收文件应按专业、分部工程、单位工程组卷 38关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法，正确的是（ ） 。 A不应记入会议纪要，以免影响各方意见一致问题的解决 B应将各方的主要观点记入会议纪要，但与会各方代表不签字 C应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中 D应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要 39项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括（ ） 。 A施工部署是否合理 B施工总平面图布置是否合理 C质量保证措施是否可靠并具有针对性 D征地拆迁工作是否满足工程进度的需要 40下列各组施工单位用表与监理单位用表中，不存在对应关系的是（ ） 。 A _报验申请表_报验审批表 B费用索赔申请表费用索赔审批表 C工程临时延期申请表工程临时延期审批表 D监理工程师通知单监理工程师通知回复单 41根据建筑法 ，中止施工满 1 年的工程恢复施工时，施工许可证应由（ ） 。 A施工单位报发证机关核验 B监理单位向发证机关提出核验 C建设单位报发证机关核验 D建设单位向发证机关提出核验 42根据建设工程质量管理条例 ，施工单位在施工过程中发现设计文件和图样有差错的，应当（ ） 。 A及时提出意见和建议 B要求设计单位改正 C报告建设单位要求设计单位改正 D报告监理单位要求设计单位改正 43根据建设工程安全生产管理条例 ，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的， 吊销执业资格证书， （ ）不予注册。 A 1 年内 B 5 年内 C 8 年内 D终身 44根据民用建筑节能条例 ，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（ ）年。 A 1 B 2 C 3 D 5 45根据建设工程监理范围和规模标准规定 ，下列建设工程中，不属于必须实行监理的是（ ） 。 A总投资在 3000 万元以上的市政工程项目 B使用国际组织援助资金总投资额为 400 万美元的项目 C建筑面积为 2000m2 的小型剧场项目 D建筑面积小于 5 万 m2 的住宅项目 46根据工程监理企业资质管理规定 ，下列工程监理企业资质标准中，在综合资质、 专业甲级、专业乙级和专业丙级要求中相同的是（ ） 。 A企业技术负责人应为注册监理工程师 B企业技术负责人应具有工程类高级职称 C注册资本不少于 300 万元 D注册造价工程师不少于 1 人 47根据建设工程监理与相关服务收费管理规定 ，仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的， 其收费不宜低于施工监理服务收费额的（ ） 。 A 80% B 70% C 60% D 50% 48根据建设工程监理规范 ，监理规划应在（ ）后开始编制。 A收到设计文件和施工组织设计 B签订委托监理合同及收到设计文件和施工组织设计 C签订委托监理合同及收到施工组织设计 D签订委托监理合同及收到设计文件 49根据建设工程监理规范 ，专业监理工程师应对承包单位进场的工程材料、构(配)件和设备采用（ ） 方式进行检验。 A平行检验或旁站 B见证取样或旁站 C平行检验或见证取样 D平行检验和见证取样 50根据建设工程监理规范 ，工程项目的重点部位、关键工序应由（ ）协商后共同确认。 A建设单位和项目监理机构 B总监理工程师和承包单位项目经理 C项目监理机构和承包单位 D承包单位和建设单位 二、多项选择题(共 30 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选， 本题不得分；少选，所选的每个选项得 05 分) 51关于建设工程监理特点的说法，正确的是（ ） 。 A建设工程监理是受建设单位的委托，只为建设单位服务 B建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度 C建设工程监理的市场准人采取了企业资质和人员资格的双重控制 D建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调 E建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量 52根据国务院关于投资体制改革的决定 ，对采用（ ）方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金 申请报告。 A直接投资 B资本金注入 C贷款贴息 D投资补助 E转贷 53建设项目董事会的职权包括（ ） 。 A负责筹措建设资金 B负责提出开工报告 C负责控制工程投资、工期和质量 D负责生产准备和培训人员 E负责提出项目竣工验收申请报告 54下列监理工程师权利和义务中，既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有（ ） 。 A使用注册监理工程师的称谓 B在规定范围内从事执业活动 C保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E接受继续教育 55根据建立健全企业信用管理制度的要求，监理单位应当建立的信用管理制度包括（ ） 。 A合同管理制度 B项目监理机构管理制度 C与建设单位的合作制度 D监理服务需求调查制度 E内部信用管理责任制度 56下列关于被动控制的说法，正确的有（ ） 。 A被动控制的