建筑安装工程 合同

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 建筑安装工程合同 合同编号：cl2014036 建筑安装工程合同 工程名称：珠海长炼石化设备有 限公司 120 万吨/年石脑油综合利用项目 催化重整装置安装工程 发包方：珠海长炼石化设备有限 公司 承包方：中国机械工业第一建设 有限公司 合同订立地点：珠海长炼石化设 备有限公司 合同订立时间：2014 年 7 月 23 日 安装工程合同 发包方：珠海长炼石化设备有限 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 公司 承包方：中国机械工业第一建设 有限公司 甲方委托乙方承担珠海长炼石化 设备有限公司 120 万吨/年石脑油珠海利 用项目催化重整安装工程，双方遵循平 等自愿、诚实信用的原则，依照中华 人民共和国合同法 、 中华人民共和国 建筑法 、 中华人民共和国招标投标法 、 建筑安装工程承包合同条例 、 建 筑工程项目管理规范 、 建筑工程质量 管理条例等法律、法规，结合本工程 具体情况，为明确双方责任，经双方充 分协商，特签订如下协议条款共同遵守 执行。 第一条工程概况、合同工期、价 款 工程名称：120 万吨/年石脑油珠 海利用项目催化重整安装工程。 工程 地点：珠海高栏港经济区石化工业园珠 海长炼石化设备有限公司。 监理方： 本工程已委托洛阳忠元石油化工工程建 设监理有限公司，发包人与监理公司签 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 订的委托监理合同也作为组成合同文件 的内容。 承包方式：总价包干，保工 作内容所有施工蓝图设计的安装内容、 包工期、包质量、包安全、包稳定。 工作内容：120 万吨/年石脑油珠 海利用项目催化重整安装工程。 合同工期：2014 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日工期合计 150 天达到 吹扫试压条件。 工程价款：合同价壹仟万元整。 工程施工图纸：利用旧装置施工图纸， 施工结束后有关资料按发包人要求全部 收回。为达到施工、竣工或保修目的， 工程师尤其随时向成本人发出图纸或指 令，承包人应遵照执行并受其约束。 第二条工程承包范围 承包范围：发包方委托的安装检 修工程，包括装置所有动设备安装检修 及调试，装置所有静设备安装、试压及 检修，装置所有利旧的设备及管线的卸 车，装置工艺管线安装试压，装置给排 水安装，钢结构制作安装，管线设备无 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 损检测及焊口热处理及硬度检测部分， 设备管线结果喷砂除锈刷漆防腐及保温 工程，设备衬里修补及更换，脚手架搭 拆，设备检维修，具体工程量以大连西 太平洋石化有限公司提供的催化重整装 置设计蓝图为准，实际工程量增减按本 合同第十条执行。 第三条施工组织设计和工期 1、进度计划 1.1 承包人提供施工组织设计和 监督计划的时间：承包人应在签订合同 后 10 天内，向监理工程师提供 2 份详 细的施工组织设计及进度计划包括施工 总进度计划和单位工程施工进度计划。 所提供的施工组织设计应为投标时提供 的施工组织设计的细化，还应包括关键 路线网络图，材料供应计划，资金需求 计划，设备进退场计划，与土建、防腐、 电气、自动化、无损检测等交叉与配合 施工的时间，其内容与格式与投标时提 供的施工组织设计内容基本一致，未经 发包方同意，不得进行实质性修改或变 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 动。工程师确认的时间：收到施工组织 设计和进度计划 3 天内予以确认并提出 修改意见。 1.2 群体工程中有关进度计划的 要求：本工程各单位工程进度计划应在 单位工程开工前不少 21 天提交。 1.3 本条所述的施工组织设计和 进度计划不应对随投标文件提交的施工 组织设计、进度计划做实质性变动，而 是对其的进一步细化。在施工过程中， 工程师有权要求承包人随时提交工程师 认为必要的关于施工组织设计和进度计 划的任何说明或文件，对此类指示，承 包人应遵照执行。承包人应按照经工程 师批准的上述施工组织设计和进度计划 进行施工。但在任何情况下，工程师对 上述施工组织设计、进度计划的批准不 应解除承包人对其应负的责任。施工组 织计划和施工技术方案的编制内容和深 度应达到建筑工程项目规范中“项 目管理规划” 的规定。 1.4 承包人应严格按审定的施工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 组织设计、质量保证措施、安全技术措 施、现有建构筑物和设施的防护措施、 施工方案施工。当承包人任务需要碧昂 上述措施或方案时，须得 到发包人人员的书面批准。如承 包人擅自变更，承包人应对由此擅自变 更带来的后果负完全责任，发包人不支 付擅自变更部分的措施费或扣除因擅自 变更措施而相应减少的费用。 2、开工及延期开工 2.1 以发包方要求的工期为期为 准，承包方应按发包方工期要求，合理 组织施工，保证工期；因不可抗拒的自 然灾害因素影响，工期顺延，发包方依 据实际延误情况，只延长工期，不补偿 任何损失。因承包方自身原因造成工期 延误，承包方承担违约责任。 2.2 承包人应当按照协议书约定 的开工日期开工。承包人不能按时开工， 应当不迟于协议书约定的开工期前 7 天， 以书面形式向发包人提出延期开工的理 由和要求。发包人应当在接到延期开工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 申请后的 48 小时内以书面形式答复承 包人。发包人在接到延期开工申请后的 48 小时内不答复，视为同意承包人要求， 工期相应延期。发包人不同意延期要求 或承包人未在规定的时间内提出开工要 求，工期不予顺延。 2.3 因发包人原因不能按照协议 书约定的开工日期开工，发包人应以书 面形式通知承包人，推迟开工日期。 3、暂时施工 发包人代表认为确有必要暂停施 工时，应当以书面形式要求承包人暂停 施工，并提出要求后 48 小时内提出书 面处理意见。承包人应当按发包人代表 要求停止施工，并妥善保护已完工程。 承包人实施发包人代表作词的处理意见 后，可以书面形式提出复工要求，发包 人代表应当在 48 小时内给予答复。发 包人代表未能在规定的时间内提出处理 意见，或收到承包人复工要求后 48 小 时内未予答复，承包人可自行复工。因 发包人原因作词停工的，由发包人承担 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 所有发生的追加合同价款，赔偿承包人 由此造成的损失，负责工期延长责任； 因承包人原因造成停工的，由承包人承 担发生的费用，工期不予顺延。 4、工期 4.1 以发包方要求的工期为准， 承包方应按发包方工期要求，合理组织 施工，保证工期；因发包方原因及不可 抗拒的自然灾害因素影响等，工期顺延。 因承包方自身原因造成工期延误，承包 方承担违约责任。 4.2 工期延误 4.2.1 因发包方以下原因造成的 工期延误，经发包人代表确认后承包人 不予承担相应责任。 发包人未能按约定提供关键图纸； 发包人未能按约定提供主要设备； 设计变更导致工程量显著增加； 发包人未按合同约定提供所指令、 批准等，致使施工不能正常进行； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 4.2.2 承包人应在 4.2.1 款情况发 生后 14 天内，就延误的工期以书面形 式向发包人代表提出报告。发包人代表 在收到报告后 14 天内予以确认，逾期 不予确认也不提出修改意见，视为同意 顺延工期。工程师在收到此类通知并与 承包人适当协商之后应决定：依据实际 延误情况只延长工期，不补偿任何损失。 如承包人在上述期限内延期造成 的损失，且工期不予延长。 5、竣工 5.1 承包人必须严格按照协议书 约定的中交日期及承包人向发包人承诺 的工期或发包人同意顺延的工期完成中 间交接。 5.2 因承包人原因不能按照协议 书约定的中交日期及承包人向发包人承 诺的工期或发包人同意顺延的工期完成 中间交接，承包人承担违约责任，发包 人将扣留违约金。 5.3 施工中发包人如需提前中间 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 交接，双方协商一致后应签订提前中间 交接协议，作为合同文件组成部分。提 前中间交接协议应包括承包人为保证工 程质量和安全应采取的措施、发包人为 提前中间交接提供的条件等的内容。 安装工程合同 于年月日，联 洋航运有限公司，与蓝天船用设备有限 公司，签订安装主机的项目合同。 安装工程名称： 型主机。 工程地点：甲方 港口。 工程范围：本合同所附图纸 及估价单。 完工期限：本安装工程将配 合甲方 在甲方港口建造工程完工后六十天内， 完成安装工程，其中包括 主机试验运行。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 安装工程总价格： 美元整。 安装工程付款进度： 第期：甲方在本合同开始实施 时，付给乙方工程总价，即 美元 整； 第期：甲方在港口造船工程 开始时，付给乙方工程总价，即 美元整； 第期：在安装管路时，甲方付 给乙方工程总价，即 美 元整； 第期：在主机的主要设备运抵 工地时，甲方付给乙方工程总价的 ，即 美元整； 第期：在安装工程完毕时，甲 方付给乙方工程总价的，即 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 美元整； 第期：在工程验收合格后，甲 方付给乙方工程总价余额的，即 美元整。 违约罚款：因乙方原因未准 时完工时，应由乙方负责，应付违约罚 款，每天按总价的计算，即 美元整。 增加或减少工程：若甲方需 修改、增加或减少其工程计划时，总价 之增减，应按双方规定之订单计算。若 需新增加工程量，双方应另行协商该项 新增加工程之单价。若甲方因修改原计 划而将已完工部份工程或已运抵工地之 材料弃置，甲方在验收后，应按双方规 定的单价对乙方已完成的工程费用及材 料费，予以支付。 监督进度：甲方派去的监督 人员或代表对工程进度予以监督并有权 予以监工、指导。乙方应按甲方人员或 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 代表的指示正确施工，不得以任何借口 置之不理。 工程停止：若甲方通知乙 方将工程停止，其原因并非应由乙方负 责者，乙方可停止并要求甲方按照已完 成工程的数量、运抵工地的材料及其他 合理费用，在已交款中增付或扣除。 工程保管：在工程开始时， 完工移交前，已完工的工程及留在工地 的材料、工具、设备等，均由乙方保管。 除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保 管中的一切，负损害之全责。如遇不可 抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情， 向甲方提出恢复原状的价格及日期，以 供甲方核对付款之用。若甲方决定不再 继续施工，按合同第条规定结束。 工程保证：除天灾或因甲 方使用不当的原因外，乙方应在甲方验 收后保证工程质量良好年。 附带条款：在工程进行中， 若因乙方的过错，使甲方或其他人员受 到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 因是由甲方或与甲方订约之其他工程人 员的过错所造成，则应由甲方完全负责。 附件：本合同附件应视为 本合同的一部份，与其他条款有同等效 力。 附件包括：图样；估价单。 合同形式：本合同一式两 份，甲乙双方各执一份。另各保留两份 副本供双方存档备查。 附加条款：主机的保养 乙方应在甲方验收后，提供免费及 定期对主机保养服 务年，每六个月派员一次维护正常运 行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方： 乙方： 由： 由： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 承包人。承包人与欲求安装工程 的业主双方经洽谈或招标、投标达成默 契而签订合同。承包者必须根据工程图 纸及业主要求的特殊条件予以施工，而 且在一定的时间内承担维修业务。为完 成安装施工任务，承包者还需提供施工 设备、特殊工具、施工监督工程师及所 需的劳动力等。 工程承包有综合承包人和专业承 包人。承包人对工程进度、质量、保证、 验收等承担责任。业主必须按时支付工 程进度款。 国际间的工程安装和工程承包是 一种比较实用的而且广泛被人们所接受 的经济技术的合作方式。 _年_月 _日，_，与 _，签订安装主机的项目合同。 1安装工程名称：_。 2工程地点：_。 3工程范围：本合同所附图纸 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 及估价单。 4完工期限：本安装工程将配 合甲方在_建造工程完工后六 十天内，完成安装工程，其中包括 _主机试验运行。 5安装工程总价格：_ 美元整。 6安装工程付款进度： 第 1 期：甲方在本合同开始实施 时，付给乙方工程总价 15，即 _美元整； 第 2 期：甲方在 a 港口造船工程 开始时，付给乙方工程总价 15，即 _美元整； 第 3 期：在安装管路时，甲方付 给乙方工程总价 10，即_美 元整； 第 4 期：在主机的主要设备运抵 工地时，甲方付给乙方工程总价的 40，即_美元整； 第 5 期：在安装工程完毕时，甲 方付给乙方工程总价的 10，即 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 _美元整； 第 6 期：在工程验收合格后，甲 方付给乙方工程总价余额的 10，即 _美元整。 7违约罚款：因乙方原因未准 时完工时，应由乙方负责，应付违约罚 款，每天按总价的 1计算，即 _美元整。 8增加或减少工程：若甲方需 修改、增加或减少其工程计划时，总价 之增减，应按双方规定之订单计算。若 需新增加工程量，双方应另行协商该项 新增加工程之单价。若甲方因修改原计 划而将已完工部份工程或已运抵工地之 材料弃置，甲方在验收后，应按双方规 定的单价对乙方已完成的工程费用及材 料费，予以支付。 9监督进度：甲方派去的监督 人员或代表对工程进度予以监督并有权 予以监工、指导。乙方应按甲方人员或 代表的指示正确施工，不得以任何借口 置之不理。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 10工程停止：若甲方通知乙方 将工程停止，其原因并非应由乙方负责 者，乙方可停止并要求甲方按照已完成 工程的数量、运抵工地的材料及其他合 理费用，在已交款中增付或扣除。 11工程保管：在工程开始时， 完工移交前，已完工的工程及留在工地 的材料、工具、设备等，均由乙方保管。 除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保 管中的一切，负损害之全责。如遇不可 抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情， 向甲方提出恢复原状的价格及日期，以 供甲方核对付款之用。若甲方决定不再 继续施工，按合同第 10 条规定结束。 12工程保证：除天灾或因甲方 使用不当的原因外，乙方应在甲方验收 后保证工程质量良好一年。 13附带条款：在工程进行中， 若因乙方的过错，使甲方或其他人员受 到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原 因是由甲方或与甲方订约之其他工程人 员的过错所造成，则应由甲方完全负责。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 14附件：本合同附件应视为本 合同的一部份，与其他条款有同等效力。 15合同形式：本合同一式两份， 甲乙双方各执一份。另各保留两份副本 供双方存档备查。 16附加条款：主机的保养 乙方应在甲方验收后，提供免费及定期 对_主机保养服务一年，每六 个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方：_乙方： _ 法定代表人：_法定代 表人：_ 签订地点：_签订地点： _ 最高人民检察院按审判监督程序 提起抗诉的唐山市新华金属屋顶成型安 装有限公司诉 丰润县冀东建材大世界开发公司 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 等案 1998 年 6 月 17 日，唐山市新华 金属屋顶成型安装有限公司与冀东建材 大世界开发公司签订了金属拱型波纹屋 顶承包建筑安装合同，约定：新华公司 为大世界公司建设安装一、二、三、四 号金属拱型屋顶大厅，工程总建筑面积 1122918 平方米，总价款 3548 万余 元，施工日期 40 天，从 1998 年 8 月 10 日起至 1998 年 9 月 20 日止。工程质 量达到设计要求及建筑规范要求，符合 金属拱型屋顶质量检验评定表规定 的数据。双方约定合同生效后大世界开 发公司于 1998 年 6 月 27 日向新华公司 支付工程款 100 万元。 合同签订后，新华公司即组织对 所承包工程的三、四号大厅进行施工。 大世界公司于 1998 年 7 月 14 日、7 月 27 日、9 月 14 日分别给付新华公司工 程款 40 万元、20 万元、40 万元，总计 100 万元。新华公司完成了三、四号大 厅屋顶工程后，开始对一、二号大厅屋 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 顶进行施工。1998 年 9 月 25 日，大世 界公司向新华公司提出工程存在质量问 题，双方经协商，由新华公司对三、四 号大厅存在的问题给予修缮。1998 年 9 月 26 日，新华公司向大世界公司提供 了关于三、四号大厅屋顶工程修整方案 的书面报告。1998 年 9 月 28 日，大世 界公司将施工现场停电，并于 1998 年 9 月 30 日向新华公司送达了终止合同通 知。 新华公司因无法施工而诉至唐山 市中级人民法院，要求大世界公司继续 履行合同。一审期间，唐山市中级人民 法院于 1999 年 1 月 27 日委托河北省建 筑工程质量检测中心对三、四号大厅的 工程质量进行检测。经检测：三、四号 大厅的金属拱型波纹屋顶除彩板厚度及 埋件间距外，其余各项检测值均不能满 足企业质量标准的要求，均未达到该施 工企业标准及同类企业标准中的合格要 求，并给这两座建筑造成影响结构安全 的质量隐患，不能保证结构的安全使用。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 1999 年 4 月 13 日，唐山市中级人民法 院作出唐经初字第 205 号民事裁定：终 止双方签订的冀东建材大世界四期工程 金属拱型波纹屋顶承包合同。 准许大 世界公司对冀东建材大世界四期工程的 一、二号大厅屋顶工程另行组织安装施 工。 双方对冀东建材大世界四期工程 的三、四号大厅屋顶的质量纠纷，待鉴 定结论作出后，再行处理。 1999 年 8 月，大世界公司组织人 员擅自将三、四号大厅拆除，拆除后的 材料由大世界公司保管。另查明，大世 界公司于 1998 年 3 月 11 日由丰润县丰 润镇经济联合社和丰润县丰润镇南关第 二居民委员会共同投资经办，未经工商 行政管理部门登记注册。其以法人名义 对外签订合同，所使用的公章是经公安 部门批准后刻制的。一审期间，大世界 公司于 1998 年 7 月 27 日经工商登记注 册。新华公司未办理资质证书。 唐山市中级人民法院一审审理认 为，新华公司与大世界公司就建筑安装 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 拱型金属屋顶，双方虽签订了承包合同， 并且按合同已部分履行，但在签订合同 时，大世界公司没有经工商登记，即不 具备签订合同的主体资格，新华公司作 为建筑承包方也不具有建筑资质，双方 所签合同无效。依据合同所建工程经鉴 定部门鉴定为不合格，因此双方依该合 同所取得的财产应各自返还，对造成的 损失应由双方共同承担。新华公司因工 程不合格，对所造成的损失应承担主要 责任。大世界公司在签定合同时没有对 承包方是否具有建筑资质进行认真审查， 对所作出的损失应承担次要责任。大世 界公司签订合同所使用公章是经公安部 门批准后所刻制，新华公司称大世界公 司非法刻制公章，欺骗其签订合同的理 由不能成立。大世界公可在本案审理过 程中未经法院许可，将三、四号大厅拆 除，故要求新华公司承担不合格三、四 号大厅拆除费用的主张，不予支持。本 案审理过程中，大世界公司经登记后为 丰润县冀东建材大世界公司，具备了法 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 人资格和独立承担民事责任的能力。故 丰润县丰润镇经济联合社、丰润县丰润 镇南关第二居委会应承担的责任由大世 界开发公司承担。唐山市中级人民法院 依据中华人民共和国合同法第五十 二条第五项、第五十八条之规定，于 1999 年 11 月 2 日作出唐经初字第 205 号民事判决：新华公司与大世界公司所 签订的建筑安装承包合同无效。新华公 司返还大世界公司工程款 100 万元，工 程安装后拆除的彩板以及未安装放置在 工地上的彩板归新华公司所有。大世界 公司给付新华公司 100 万元工程款的利 息，新华公司承担 60，大世界公司 承担 40。工程损失费 7965794 元， 新华公司承担 47794764 元；大世界 公司承担 31863176 元。鉴定费 87 万元，由新华公司承担。丰润县丰润镇 经济联合社、丰润县丰润镇南关第二居 委会不承担责任。新华公司、大世界公 司其他诉讼请求不予支持。案件受理费 27510 元，反诉费 27510 元，合计 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 55020 元，新华公司承担 33012 元，大 世界公司承担 22014 元。 新华公司不服一审判决，上诉至 河北省高级人民法院。河北省高级人民 法院二审审理认为，新华公司与大世界 公司签订合同时大世界公司未经登记， 新华公司亦未取得工程安装资质证书， 双方所签合同应认定无效。对此，签约 双方均明知对方主体资格有瑕疵而与对 方签订合同，均有过错。合同无效，双 方均应相互返还，由于合同无效造成的 损失均应自负。但大世界公司在原审法 院初鉴为不合格工程且未作出妥善处理 的情况下，未经法定程序自行拆除了新 华公司所承建的工程，责任应当自负。 新华公司已完工程量，应按其初始主张 的最低数额计算。大世界公司应返还新 华公司工程投入折价 212905253 元； 新华公司应返还大世界公司工程款 100 万余元，两项相抵后，大世界公司应返 还新华公司 112905253 元。原判决认 定事实不清，证据不足，且适用法律错 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 误，应予改判。新华公司上诉请求部分 有理，应予支持。河北省高级人民法院 依据中华人民共和国民事诉讼法第 一百五十三条第一款第三项之规定，于 2014 年 4 月 24 日作出冀经二终字第 25 号民事判决： 撤销河北省唐山市中级 人民法院唐经初宇第 205 号民事判决。 本判决生效后十日内，大世界公司返还 新华公司工程投入 112905253 元。案 件受理费由双方按比例分别承担。 终审判决生效后，河北省高级人 民法院于 2014 年 4 月 28 日以冀经监宇 第 30 号民事裁定对本案进行再审。河 北省高级人民法院再审审理认为，新华 公司与大世界公司的建筑安装拱型金属 屋顶承包合同，虽已部分履行，但签订 合同时大世界公司没有经工商登记，新 华公司亦未取得工程安装资质证书。双 方合同主体均不合格，应认定合同无效。 检测鉴定报告是受法院委托由河北省建 筑工程质量检测中心作出，且鉴定是依 照法定程序进行，应予确认。新华公司 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 因建筑工程质量不合格，对所造成的损 失应承担主要责任。大世界公司在未经 法院允许的情况下擅自拆除了不合格的 工程，也负有一定的责任；本院二审认 定新华公司完成总工程量的 60，证据 不足。故原一审判决事实清楚，适用法 律正确。河北省高级人民法院根据中 华人民共和国民事诉讼法第一百七十 七条第一款、第一百八十四条第一款之 规定，于 2014 年 8 月 21 日作出 冀经 再字第 30 号民事判决：撤销本院冀经 二终字第 25 号民事判决。维持唐山市 中级人民法院唐经初字第 205 号民事判 决。一、二审案件受理费 49260 元，新 华公司承担 29556 元，大世界公司承担 19704 元，反诉费 27510 元，由新华公 司和大世界公司分担。 新华公司不服河北省高级人民法 院的再审判决，向河北省人民检察院提 出申诉，河北省人民检察院审查后提请 最高人民检察院抗诉。 最高人民检察院审查后认为，河 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 北省高级人民法院冀经再字第 30 号民 事判决认定事实与适用法律均有错误： 一、再审判决认为二审判决认定 新华公司已完成总工程量的 60的证据 不足，屑认定事实错误。本案中，因大 世界公司违反唐山市中级人民法院作出 的唐经初字第 205 号民事裁定书的规定， 擅自拆除新华公司承建的三、四号大厅 屋顶，导致无法查明新华公司的实际投 入及完成的工程量。丰润县公安局保安 公司于 1998 年 10 月 7 日对其看护的大 世界公司施工现场的施工设备、材料列 出清单，反映了工程进度情况。新华公 司在一审期间提交该清单，二审经过法 庭质证，双方认可其中大部分内容。且 该项工程共四个大厅屋顶，新华公司已 完成三、四号大厅屋顶，并对一、二号 大厅屋顶部分施工，故原二审认定新华 公司已完成总工程量的 60的事实，证 据充分。再审判决认为新华公司完成总 工程量 60的证据不足是错误的。 二、再审判决对无效合同仅判令 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 29 单方返还，且对因一方过错造成的扩大 损失判令双方承担，系适用法律错误。 中华人民共和国合同法第五十八条 明确规定：“ 合同无效或者被撤销后， 因该合同取得的财产，应当予以返还； 不能返还或者没有必要返还的，应当折 价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因 此所受到的损失，双方都有过错的，应 当各自承担相应的责任。 ”本案中，只有 查清了双方的投入，才能 确定双方返还数额，再审判决判 令新华公司单方返还大世界公司的预付 工程款 100 万元，而未判令大世界公司 返还新华公司投入的工程材料款，显系 适用法律不当。 在一审期间，唐山市 中级人民法院裁定，对三、四号大厅屋 顶的质量纠纷，待鉴定结论作出后再行 处理。大世界公司未经法院许可，擅自 拆除三、四号大厅屋顶。该工程虽经检 测存在质量问题，但尚可修复，大世界 公司擅自予以拆除，致使损失扩大，大 世界公司应承担责任。再审判决未作认 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 30 定，属适用法律错误。 2014 年 4 月 28 日，最高人民检 察院依据中华人民共和国民事诉讼法 第一百八十五条第一款第一项和第二项 之规定，以高检民抗 11 号民事抗诉书 就本案向最高人民法院提出抗诉。 最高人民法院受理抗诉后，于 2014 年 2 月 19 日作出民一抗字第 11 号 民事裁定书，决定提审本案，并于 2014 年 4 月 12 日公开开庭审理了本案。最 高人民检察院派员出席了再审法庭。 最高人民法院再审审理认为，新 华公司与大世界公司在签订建筑安装拱 型金属屋顶承包合同时，大世界公司没 有经过工商管理部门登记注册，不具备 法人资格，新华公司作为建筑承包方亦 未取得工程安装资质，原审判决认定该 合同无效是正确的。依照法律对无效合 同的处理原则，当事人依该合