浙大远程建设法规与合同管理在线作业及考试选择题.docx

建设法规与合同管理课程自我测试 1、 单选题 1. 根据标准施工合同，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的( )部分。 A 单价支付 B 工程材料费用 C 总价支付 D 人工费用 正确答案：A 2. 关于招标方式的说法，正确的是( ) A 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请5个以上特定法人或者其他组织投标 C 省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标 D 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标 正确答案：C 3. 适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是( )。 A 最低价法 B 经评审的最低投标价法 C 综合评估法 D 评议法 正确答案：B 4. 下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是( )。 A 最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金 B 最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金 C 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资的的比例乘以直接经济损失 D 赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以直接经济损失 正确答案：D 5. 主要包括工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备等环节工作的是基本建设程序中的( )。 A 决策分析阶段 B 建设准备阶段 C 建设实施阶段 D 工程终结阶段 正确答案：C 6. “不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是招标投标中的( )原则。 A 公开 B 公平 C 公正 D 诚实信用 正确答案：B 7. 因依法修改城乡规划，给被许可人合法权益造成损失的，应当依法给予( )。 A 困难补助 B 生活补助 C 补偿 D 赔偿 正确答案：C 8. 事故调查组应当自事故发生之日起( )日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。 A 30 B 60 C 90 D 120 正确答案：B 9. 下列关于评标委员会的说法，错误的是( ) A 评标委员会不得私下接触投标人 B 评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、有明显文字或计算错误的内容作出必要澄清、说明 正确答案：C 10. 根据建筑法及相关法规，下列工程中应当办理施工许可证的是( )。 A 国务院批准开工报告的工程 B 大型市政基础设施工程 C 建筑面积200m2的农民自建低层住宅 D 工程投资额为25万元的工程 正确答案：B 11. 城市、镇总体规划的规划期限一般为( )年。 A 15 B 20 C 25 D 30 正确答案：B 12. 在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。根据( )解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。 A 词句 B 整体 C 合同目的 D 交易习惯 正确答案：C 13. 由于第三方原因造成的损失，承包商应向( )进行索赔。 A 业主 B 工程师 C 第三方 D 代理人 正确答案：A 14. 下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是( ) A 涉及国家安全、国家机密的项目 B 使用各级财政预算资金的项目 C 使用企事业单位自有资金的项目 D 使用上市公司资金的项目 正确答案：B 15. 根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额( )左右的比例预留保证金。 A 3% B 5% C 10% D 15% 正确答案：B 16. 根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202），委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（ ）。 A 正常工作 B 本职工作 C 额外工作 D 附加工作 正确答案：D 17. 根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）中的合同条款及格式，符合专用合同条款约定的开始工作条件的，监理人应提前（ ）向承包人发出开始工作通知。 A 7天 B 14天 C 28天 D 一个月 正确答案：A 18. 材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是( )。 A 符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险 B 有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间 C 充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响 D 全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力 正确答案：B 19. 根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由( )进行补偿。 A 发包人 B 承包人 C 合同条款确定的该风险责任人 D 造价咨询机构 正确答案：C 20. 下列关于投标联合体资格条件的说法，正确的是( ) A 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可 B 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可 C 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件 D 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级 正确答案：C 21. 根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的( )。 A 1% B 2% C 3% D 5% 正确答案：C 22. 征地、拆迁、报建，属于( )阶段的工作 A 项目建议书阶段 B 可行性研究阶段 C 建设准备阶段 D 建设实施阶段 正确答案：C 23. 工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件而订立的协议。 A 地质地理环境特征 B 岩土工程条件 C 地质地理环境特征和地下水分布情况 D 地质地理环境特征和岩土工程条件 正确答案：D 24. 工程监理招标的标的是( )。 A 监理酬金 B 监理设备 C 监理人员 D 监理服务 正确答案：D 25. 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经( )批准。 A 原设计单位 B 原审批单位 C 原备案部门 D 建设行政管理部门 正确答案：B 26. DB模式中的价格清单是指各阶段的( )，清单价格费用的总和为签约合同价。 A 计划费用 B 实际费用 C 调整费用 D 计划或实际费用 正确答案：A 27. 进行总承包的工程，在项目实施阶段，由( )承担实施过程的主要风险。 A 承包人 B 业主 C 监理人 D 承包人和业主 正确答案：A 28. 索赔具有?，没有?，只有实际发生了经济损失或工期损害，一方才能向对方索赔。而违约具有?，不仅限于补偿实际损失，还会要求双倍或更高的赔偿。以下选项正确的是( ) A 惩罚性、补偿性、补偿性 B 补偿性、惩罚性、惩罚性 C 补偿性、惩罚性、补偿性 D 惩罚性、补偿性、惩罚性 正确答案：B 29. 根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202），当发生（ ）情况时，监理人有权向委托人发出解除合同的通知。 A 执行监理业务的时间超过合同内约定的时间 B 委托人未批准监理单位更换总监理工程师的要求 C 委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款 D 由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停6个月 正确答案：D 30. 根据建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF-2015-0209），工程施工前，（ ）需向承包人进行设计交底。 A 委托人 B 设计人 C 工程师 D 发包人 正确答案：B 31. 在我国建设程序中“通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案”的阶段是( ) A 项目建议书阶段 B 可行性研究阶段 C 初步设计阶段 D 建设前期准备工作阶段 正确答案：B 32. 法律关系主体与客体的变更（ ） A 必然导致权利的增加 B 必然导致义务的增加 C 必然导致内容的变更 D 不会导致权利义务的变更 正确答案：C 33. 对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件( )。 A 归入无效投标书 B 不再进入详细评审 C 仍属于有效投标书 D 予以淘汰 正确答案：C 34. 建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）对监理人职责的规定中，不包括（ ）。 A 对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见 B 当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人与承包人协商解决 C 当委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定 D 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料 正确答案：C 35. 下列工程建设项目可以不进行招标的是( ) A 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目 B 全部或部分使用国家融资的项目 C 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程建设项目 D 需要采用专利或者专有技术的工程建设项目 正确答案：C 36. 建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工。 A 3 B 6 C 9 D 12 正确答案：A 37. 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于( )。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 一般事故 D 较大事故 正确答案：D 38. 根据标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在( )发生的事项。 A 施工期间 B 竣工验收期间 C 缺陷责任期间 D 合同有效期间 正确答案：C 39. 根据标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是( )。 A 发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致 B 监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务 C 监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利 D 监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务 正确答案：D 40. 因承包人的原因造成工程施工进度滞后的，属于的延期；承包人不应承担任何责任的延误，是的延期。以下选项正确的是( ) A 不可原谅、可原谅 B 不可原谅、不可原谅 C 可原谅、不可原谅 D 可原谅、可原谅 正确答案：A 41. 根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( )。 A 不利地质条件 B 不利水文条件 C 有毒作业环境 D 不利气候条件 正确答案：D 42. 根据标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是( )。 A 均采用无条件担保 B 分别采用无条件担保和有条件担保 C 均采用有条件担保 D 分别采用有条件担保和无条件担保 正确答案：A 43. 施工现场安全防护制度中，关于施工现场生活区、作业环境的要求，下列说法错误的是( ) A 施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 B 施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证 C 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求 D 必要时可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 正确答案：D 44. 建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）附录A是用来明确约定（ ）。 A 相关服务工作内容和范围 B 项目监理机构人员及其职责 C 项目监理设备配置数量和时间 D 监理服务酬金及支付时间 正确答案：A 45. 按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发( )。 A 选址意见书 B 建设用地规划许可证 C 建设工程规划许可证 D 规划条件通知书 正确答案：A 46. 根据建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF-2015-0209），委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备而需使用外商提供的制造图纸，（ ）应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。 A 发包人 B 设备安装承包商 C 设计人 D 监理工程师 正确答案：C 47. 根据标准施工合同，施工准备阶段设计交底应由( )组织。 A 设计人 B 监理人 C 发包人 D 总承包人 正确答案：C 48. 根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）中的合同条款及格式，发包人同意承包人分包的，承包人应向（ ）提交分包合同副本。 A 发包人 B 监理人 C 发包人和监理人 D 发包人或监理人 正确答案：C 49. 根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）中的合同条款及格式，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在内对该指示予以确认、更改或撤销。以下选项正确的是（ ） A 48小时、48小时 B 24小时、24小时 C 36小时、36小时 D 24小时、48小时 正确答案：A 50. 关于招标程序和要求的说法，正确的是( ) A 依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜 B 招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款 C 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准 D 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当重新发布经过澄清或者修改的招标文件 正确答案：C 51. 城乡规划法所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划及( )。 A 区规划 B 村庄规划 C 乡规划 D 乡规划和村庄规划 正确答案：D 52. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的。正确的选项是( )。 A 3；1/2 B 3；2/3 C 5；1/2 D 5；2/3 正确答案：D 53. 根据建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF-2015-0209），设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的（ ）核算设计费。 A 扩大的初步设计概算 B 施工图预算 C 地质地理环境特征和地下水分布情况 D 地质地理环境特征和岩土工程条件 正确答案：D 54. 建设工程监理投标文件的核心是( )。 A 监理实施细则 B 监理大纲 C 监理服务报价单 D 监理规划 正确答案：B 55. 根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202），关于委托人义务，正确的是（ ）。 A 在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密 B 对建设工程有关事项和工程设计提出建议 C 负责合同的协调管理工作 D 在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料 正确答案：D 56. 以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是( )。 A 主合同和从合同并存时，两者发生互补作用 B 主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力 C 从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力 D 从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力 正确答案：C 57. 建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处( )的罚款。 A 工程合同价款1%以上2%以下 B 5万元以上10万元以下 C 20万元以上50万元以下 D 50万元以上100万元以下 正确答案：D 58. 根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202），监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（ ）止。 A 完成监理合同约定的监理工作之日 B 签订监理合同时约定的结束日 C 被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D 完成正常监理工作和附加监理工作之日 正确答案：C 59. 根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202），对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是（ ）。 A 通用条件协议书委托书 B 委托书通用条件协议书 C 委托书协议书通用条件 D 协议书委托书通用条件 正确答案：D 60. 施工过程中最高的行为准则是( ) A 合同 B 事实 C 法律 D 建筑法 正确答案：A 61. 安全生产事故隐患报告义务，主要是( )的安全责任。 A 建设单位 B 勘察、设计单位 C 监理单位 D 施工单位 正确答案：C 62. 某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据( )规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。 A 对合同条款起草人不利 B 主张合同有效的解释优先 C 排他 D 同类相容 正确答案：C 63. 建设单位应当在建筑工程开工前，申请领取施工许可证。建设行政主管部门应当自收到申请之日起( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。 A 7 B 15 C 28 D 30 正确答案：B 64. 事故发生后，事故调查应由设区的市级人民政府组织事故调查组进行调查的事故是( )。 A 特别重大事故 B 重大事故 C 较大事故 D 一般事故 正确答案：C 65. 合同法规定，债权人自知道撤销事由之日起 ？年内或者债务人的行为发生之日起 ？年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。正确选项是( )。 A 1，2 B 2，5 C 1，5 D 2，6 正确答案：C 66. 以下说法正确的是( ) A 违约事件的发生，不一定在合同文件中有约定 B 发生不可抗力可以免除追究当事人的违约责任 C 索赔事件的发生，必定是合同当事人一方引起的 D 监理人未能按照合同约定完成工作不视为发包人违约 正确答案：B 67. 工程总承包是指工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行( )的承包。 A 全过程 B 若干阶段 C 全过程或若干阶段 D 设计和施工阶段 正确答案：C 68. 根据标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( )。 A 直接与保险人协商一致后，并通知发包人 B 直接与保险人协商一致后，并通知监理人 C 应事先征得发包人同意，并通知监理人 D 应事先征得监理人同意，并通知发包人 正确答案：C 69. 建设工程质量管理条例对最低保修期限作出规定，正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为( )年。 A 2 B 5 C 8 D 合理使用年限 正确答案：B 70. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入，是( )的安全生产责任。 A 建设单位 B 勘察、设计单位 C 物资供应单位 D 施工单位 正确答案：D 71. 根据标准施工合同，下列属于监理人在工程施工准备阶段职责的是( )。 A 组织施工图设计交底 B 审查承包人质量管理体系 C 组织专项施工方案论证 D 审查暂估价及暂列金额 正确答案：B 72. 合同结算，是指合同约定的( )终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。 A 竣工后检验 B 缺陷责任期 C 交付期 D 竣工试验 正确答案：B 73. 履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是( )。 A 同时履行抗辩权 B 后履行抗辩权 C 违约救济权 D 不安抗辩权 正确答案：A 74. 甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( ) A 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D 甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任 正确答案：C 75. 下列情形中，属于监理人不履行合同义务的是( ) A 无正当理由单方解除合同 B 未按规范程序进行监理 C 未能及时发出相关指令，导致工程实施进程发生重大延误或混乱 D 未完成合同约定范围内的工作 正确答案：A 76. ( )是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。 A 同时履行抗辩权 B 不安抗辩权 C 后履行抗辩权 D 保证履约抗辩权 正确答案：C 77. 根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( )。 A 承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划 B 合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担 C 承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任 D 因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担 正确答案：A 78. 交钥匙总承包是( )业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。 A DB B EPC C EP D PC 正确答案：B 79. 以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是( )。 A 变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行 B 合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力 C 合同的变更不产生追溯力 D 合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利 正确答案：D 80. 某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，施工方对此专门提出的索赔为( ) A 单项索赔 B 默示索赔 C 综合索赔 D 明示索赔 正确答案：A 81. 法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（） A 行政规章宪法行政法规地方性法规 B 法律行政法规地方政府规章地方性法规 C 行政法规部门规章地方性法规地方政府规章 D 宪法法律行政法规地方政府规章 正确答案：D 82. 保证安全生产投入，是( )的安全责任。 A 建设单位 B 勘察、设计单位 C 监理单位 D 施工单位 正确答案：A 83. 建设工程质量管理条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处( )的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。 A 工程合同价款2%以上4%以下 B 5万元以上10万元以下 C 10万元以上20万元以下 D 20万元以上50万元以下 正确答案：C 84. 建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。 A 相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及 B 相应的职称证书，并在其职称等级对应 C 相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可 D 相应的继续教育证明，并在其接受继续教育 正确答案：C 85. 施工索赔的处理通常包括以下环节：意向通知证据资料准备索赔报告的编写提交索赔报告索赔报告评审谈判解决争端的解决，正确的处理程序是( ) A - B - C - D - 正确答案：B 86. 建设法规体系由很多不同层次的法规组成，下列选项中不属于建设法规的是（） A 浙江省城乡规划管理条例 B 北京市建筑工程施工许可办法 C 浙江省高级人民法院发布的工程案件判例 D 工程建设标准 正确答案：C 87. 按照工程建设阶段分类，工程合同可分为( ) A 勘察合同、设计合同和施工合同 B 监理合同、担保合同和施工合同 C 设计合同、监理合同和施工合同 D 担保合同、设计合同和施工合同 正确答案：A 88. 以下不属于代位权成立条件的是( )。 A 债务人对第三人享有债权 B 债务人实施了处分财产的法定行为 C 债务人的行为对债权人造成损害 D 债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。 正确答案：B 89. 在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由( )承担。 A 提存机关 B 债权人 C 债务人 D 债权人与提存机关共同 正确答案：B 90. 根据标准施工合同，“合同进度计划”是指( )。 A 承包人投标书内提交的进度计划 B 施工准备阶段承包人编制的进度计划 C 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划 D 承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划 正确答案：C 91. 以下不属于合同法律关系客体的是( )。 A 行为 B 事件 C 物 D 智力成果 正确答案：B 92. 在工程项目合同体系中处于主导地位的合同是( ) A 保险合同 B 施工承包合同 C 工程设计合同 D 贷款合同 正确答案：B 93. 根据建设工程勘察合同（示范文本）（GF-2016-0203），勘察合同实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前（ ）天。 A 7 B 14 C 21 D 一个月 正确答案：A 94. 根据我国现行法律规定，一般建设项目按和两个阶段进行设计。正确选项是( ) A 初步设计、技术设计 B 初步设计、总体设计 C 初步设计、施工图设计 D 总体设计、施工图设计 正确答案：C 2、 多选题 95. 依照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须通过招标投标选择承包人的项目范围内，总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到( )的，也必须进行招标。 A 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 B 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 C 施工单项合同估算价在500万元人民币以上的 D 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上的 E 勘察、设计、监理等的服务采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 正确答案：ABE 96. 以下属于索赔证据基本要求的是( ) A 唯一性 B 及时性 C 全面性 D 真实性 E 有效性 正确答案：BCDE 97. 根据建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF-2015-0209），在设计合同的履行中，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同的，则（ ） A 设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金 B 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金 C 设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费 D 设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费 E 设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费 正确答案：BCE 98. 世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有( )。 A 运输费用 B 技术性能、维修、运行费 C 售后服务 D 标准备件 E 企业财务状况及银行信用 正确答案：ABCD 99. 根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202），需要在协议书中约定的内容有（ ）。 A 监理合同文件组成 B 总监理工程师 C 监理与相关服务酬金 D 合理化建议奖励金额的确定方法 E 监理与相关服务期限 正确答案：BCE 100. 以下属于施工投标策略的有( )。 A 不平衡报价 B 多方案报价 C 无利润算标 D 增加建议方案 E 以缩短工期为承诺 正确答案：ABCD 101. 根据建设工程勘察合同（示范文本）（GF-2016-0203），发包人的义务包括（ ） A 应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料 B 应以书面形式或口头形式向勘察人明确勘察任务及技术要求 C 应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件 D 应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道 E 应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用 正确答案：A C D E 102. 下列属于城市总体规划、镇总体规划的强制性内容的有( )。 A 规划区范围、规划区内建设用地规模 B 基本农田和绿化用地 C 禁止、限制和适宜建设的地域范围 D 防灾减灾 E 水源地和水系 正确答案：ABDE 103. 以下属于合同法中所述的合同法律特征的是( )。 A 合同是两个以上当事人意思表示一致的协议 B 合同是一种民事法律行为 C 合同是一种行政法律行为 D 合同以设立、变更、终止身份关系为目的 E 合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的 正确答案：A B E 104. 工程施工管理具体包括( )等几方面的内容。 A 施工调度 B 施工准备 C 施工安全 D 文明施工 E 环境保护 正确答案：ACDE 105. 工程索赔的依据有( ) A 工程检验报告 B 工程进度计划 C 施工合同文本及附件 D 施工许可证 E 招标文件 正确答案：ABCE 106. 下列属于监理人应履行职责的有( ) A 及时处置委托人、施工承包人及有关各方的意见和要求 B 按仲裁机构或法院要求提供必要的证明材料 C 处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜 D 要求施工承包人调换其不能胜任本职工作的人员 E 协调工程建设中所有外部关系 正确答案：ABCD 107. 根据建设工程勘察合同（示范文本）（GF-2016-0203），勘察合同履行过程中，勘察承包人应做到（ ） A 提出勘查技术要求 B 勘查进度符合合同规定 C 自行解决勘察现场的土地使用和通道 D 勘察成果质量符合规范及合同的约定 E 勘察中的漏项及时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承担 正确答案：BD 108. 招标活动中必须遵循的公开原则是指( )。 A 给所有投标人同等的信息量 B 招标活动信息公开 C 开标活动公开 D 评标标准公开 E 定标结果公开 正确答案：BCDE 109. 根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。 A 担保的方式不同 B 担保的金额不同 C 担保的期限不同 D 担保的作用不同 E 被担保的主体不同 正确答案：BCD 110. 根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）中的合同条款及格式，下列关于设计施工总承包合同模式下分包合同的说法错误的是（ ） A 承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B 发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意 C 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D 分包人的资质能力不需要经过监理人审查 E 发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本 正确答案：BD 111. 根据标准施工合同，履约担保的特点有( )。 A 担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止 B 采用无条件担保方式 C 能快速解决承包方严重违约对施工的影响 D 能降低发包人合同风险 E 有助于加强发包人的履约责任心 正确答案：AB 112. 工程监理合同生效后，出现( )情况致使监理人不能完成全部或部分工作，合同终止后的善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作。 A 因委托人原因致使监理人服务的工程被迫终止 B 因委托人原因致使被监理合同终止 C 因监理人原因致使监理合同终止 D 因施工承包人原因致使被监理合同终止，实施工程需要更换施工承包人 E 不可抗力原因致使被监理合同暂停履行或终止 正确答案：ABDE 113. 按索赔发生的原因，索赔可分为( ) A 工程延期索赔 B 工程变更索赔 C 工程加速索赔 D 道义索赔 E 意外风险和不可预见因素索赔 正确答案：ABCE 114. 下列关于邀请招标的说法，正确的是( )。 A 邀请招标相比于公开招标更有利于获得最优报价 B 邀请招标相比于公开招标更节省成本 C 邀请的投标人不应少于3个 D 邀请招标适用于涉及国家安全，适宜招标但不宜公开招标的项目 正确答案：BCD 115. 下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是( ) A 减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查力度 B 设计方案最优 C 可以减少设计变更 D 减少承包人的索赔 E 建设周期长 正确答案：ACD 116. 下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有( )。 A 勘察、规划、设计等通用的综合标准 B 施工、验收等重要的通用的质量标准 C 重要的通用的实验和评定方法等标准 D 通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 正确答案：ABCD 117. 建设工程安全生产管理条例规定，违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列( )行为的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 A 未编制拆装方案、制定安全施工措施的； B 未由专业技术人员现场监督的； C 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的； D 未经监理工程师验收合格，擅自投入使用的； E 未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的 正确答案：A B C E 118. 根据建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF-2015-0209），发包人应向设计人提出的项目设计要求有（ ） A 合理使用年限要求 B 限额设计的要求 C 设计费用要求 D 地质地理环境特征和地下水分布情况 E 地质地理环境特征和岩土工程条件 正确答案：A B D 119. 根据建设工程质量管理条例，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有( )。 A 迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B 任意压缩合理工期的 C 未按照国家规定办理工程质量监督手续的 D 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 E 欠付工程款数额较大的 正确答案：A B C D 120. 根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）中的合同条款及格式，设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于（ ）资料错误，导致承包人增加费用或延误工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。 A 对工程的工艺安排 B 试验和检验标准 C 发包人要求中引用的原始数据和资料 D 承包人可以核实的数据 E 对某工程部分功能的要求 正确答案：ABCE 121. 下列关于分包的说法中，正确的有( ) A 分包人直接对建设单位负责 B 中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 C 经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成 D 经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人 E 中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工程分包给他人完成 正确答案：C E 122. 根据建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202），下列属于监理人需要完成的基本工作内容的是（ ）。 A 主持工程竣工验收 B 编制工程竣工结算报告 C 检查施工承包人的试验室 D 验收隐蔽工程、分部分项工程 E 主持召开第一次工地会议 正确答案：CD 123. 合同风险评价主要包括( ) A 风险的辨识 B 风险的比较 C 风险的评估 D 风险的选择 E 风险的判断 正确答案：AC 124. 广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括( )等。 A 债权合同 B 行政合同 C 劳动合同 D 身份合同 E 经济合同 正确答案：BC 125. 下列不属于建筑法调整对象的是( )。 A 各类房屋建筑的建筑活动 B 水利工程的发包与承包活动 C 农民自建低层住宅的建筑活动 D 古建筑等的修缮 E 抢险救灾等工程的建筑活动 正确答案：CDE 126. 下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( ) A 检举权 B 控告权 C 批评权 D 接受安全教育培训的权利 E 危险报告权 正确答案：ABC 127. 根据建设部关于培养发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，以下属于工程总承包的有( ) A BOT B EPC C DB D E-P E CM 正确答案：BCD 128. 勘察投标书的评标内容主要包括( ) A 勘察方案是否合理 B 勘察技术水平是否先进 C 勘察进度快慢 D 报价是否合理 E 投入、产出经济效益比较 正确答案：ABD 129. 不可抗力是指( )的客观情况。 A 不能判断 B 不可改变 C 不能预见 D 不能避免 E 不能克服 正确答案：CDE 130. 根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有( )。 A 签约合同价 B 合同工期 C 双方义务 D 质量标准 E 项目经理 正确答案：ABDE 131. 根据标准施工招标文件，标准施工合同中给出的合同附件格式，包括( )。 A 合同协议书 B 通用条款 C 专用条款 D 履约保函 E 预付款保函 正确答案：ABE 132. 总价合同是指业主付给承包商的款额在合同中是一个规定的金额（即总价）的合同，又称闭口合同、包干合同。根据工程合同总价变化的可能性，可进一步分为（ ），另外还有管理费总价合同。 A 固定总价合同 B 调值总价合同 C 固定工程量总价合同 D 纯总价合同 E 估计工程量总价合同 正确答案：ABC 133. 根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有( )。 A 暂估价中涉及的专业