中建——第三方见证试验分包合同

中建一局集团建设发展有限公司 第三方见证试验分包合同合同编号： 中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co., LtdXXXXXXXXX项目之第三方见证试验分包合同总包方： 分包方：合同订立地点： 合同订立日期：XXXX工程第三方见证试验分包合同总包方 (甲方)： 分包方 (乙方)： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就 工程第三方见证试验的相关事宜达成如下协议：第1条 工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑面积： 1.4建筑檐高： m1.5结构形式： 1.6计划开竣工时间： 年 月 日- 年 月 日1.7承包范围： 工程的见证试验。1.8试验内容:包括建设部建2000211号房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定及DBZ01-51-2003资料规程管理规定的试验项目。具体为:普通混凝土、普通砂浆配合比试验，力学试验；钢材力学试验；钢筋焊接试验；土壤标准击实试验，回填土干密度含水率试验；防水材料试验及水泥、砂、石砖等建筑材料物理力学性能试验等。第2条 合同价款2.1 本合同单价为在 公布市场价格(详见附件)基础上下浮 %(或根据建筑面积按固定综合单价 元/m2)。该价格一次包死的综合价，整个合同期间单价不做调整。本分包合同单价为完整价，即包含完成本分包合同工程，乙方所需的所有直接、间接费用和上缴政府部门的税金或其它有关费用。2.2试验费按双方签认工程试验量进行核算，暂估总价 元整，小写 元。第3条 技术要求3.1满足施工技术要求和国家、政府关于建设工程试验的规定。3.2试验报告符合DBZ01-51-2003资料规程管理规定。第4条 甲方工作4.1甲方应严格按照国家有关规范、标准，认真及时做好施工现场各项材料试验的批量取样、送试工作。4.2 北京市行政区域内的建设工程施工项目，由甲方负责按建2000211号房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定进行见证取样和送检试验。4.3 甲方要明确材料试验负责人和专职持证上岗的试验人员，以便做好各项试验工作，并做到资料与工程同步。4.4甲方要严格遵守试验规定，认真填写各类试验委托单，包括：材料名称、厂别、规格、牌号及取样批量，各项子目应填写准确、清楚、字迹工整。4.5甲方应及时将所需一般见证试验的材料送至试验室，给乙方留有必要的试验时间，特殊材料和试验项目的试验时间由甲、乙双方相互协商，酌情安排。4.6凡送试水泥、钢筋、砖（砌块）、外加剂、防水材料等，需按规定持有相关认证证书、说明书或材质单，应与来样相符。4.7遇有钢筋或其它试验数据异常时应按有关规范规定及时复试，以便采取相应的技术措施，防止质量事故的发生。4.8有见证试验应附有见证试验记录，其它事项均按市质监总站有关规定。4.9本合同生效后甲方每次送样直接去有关试验室办理委托手续；甲方提供的数量、外观、标识或标志应符合相应标准规范，若不符乙方有权拒绝收样。第5条 乙方工作5.1乙方在接受甲方委托试验后，应严格按有关规范、标准、操作规程进行试验检测，对所出具的试验报告负责。5.2 乙方在接受甲方委托试验时，有责任认真、耐心地解答甲方提出的有关试验的各种技术问题，为甲方提供优质服务。5.3 负责对甲方进行取样指导。5.4 乙方在收样时，要认真检查核对试验来样及委托单，并及时进行委托登记录，如出现试件与委托单不符合要求的情况时应耐心向甲方说明，使甲方能够及时更正。5.5 乙方接受甲方委托试验后，要严格遵守试验室制定的各项试验时间，按时发放试验报告单。材料试验结果有问题时应及时通知甲方试验负责人，以便采取相应技术措施。5.6乙方要与甲方保持经常的联系，虚心征求、听取甲方的合理建议和意见，共同把好材料试验关。第6条 试块、试件运送本合同试验工程项目需试验的试件、试块由乙方负责从现场取样运至试验室。第7条 试验费用支付方式：试验费按半年结算，乙方应在每半年最后月份的25日向甲方递交工程量付款要求报告，甲方在收到乙方报告后15日内核实完毕，并签发分包付款单，在核实后的次月1日5日支付分包款。3、资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。4、总包方缓付、迟付本合同项下工程款时，分包方任何情况下均不计取利息，亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。分包方应当具备一定承担风险的能力。如果分包方承担的分包工程施工中，分包方向总包方所递交的索赔要求，在总包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方已经无法全部或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。第8条 违约责任8.1 凡因甲方漏取试样或未及时委托发生不符合交工验收要求或造成质量事故，由甲方自行承担一切责任。8.2 凡乙方接收了试件，试验出差错，造成工程质量问题，或未在合理的时限完成试验，或漏做造成损失，由乙方承担全部责任和因此造成的一切损失。8.3 凡因乙方原因造成甲方工期延误，由乙方承担责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失；凡因甲方未按时委托、拖延不付试验费，造成延误工期等损失由甲方自行承担一切责任和损失。8.4总分包双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的分包方对总包方拥有的债权，分包方承诺不得将其转让给第三方，除非经过总包方的书面同意后方可转让，否则，分包方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向总包方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。第9条 合同文件及补充合同文件甲乙双方签订的合同、甲方对特殊试验项目提出的书面要求说明、委托试验交底等文件构成对双方有约束力的合同文件。在双方履约过程中，由甲方提出的增加试验项目委托，在与乙方签订的补充合同签字之日起生效。甲乙双方商议签订的各种书面合同协议构成补充合同文件，与原合同文件共同有效。第10条 争议的解决1、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，提请北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2、本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。第11条