绿化施工合同样式.doc

绿化景观工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 对 工程，甲乙双方根据中华人民共和国合同法以及有关规定，结合本工程的具体情况，经充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本合同，以便双方共同遵守。一、协议书1、工程内容及承包范围1.1 工程概括：工程名称： 工程工程地点： 1.2 承包内容（范围）： 园林市政工程、土建工程、水电工程等 。承包方式：本工程采用包人工、包材料、包工期、包安装、包苗木种植、包运输、包质量、包安全、包检验。2、合同工期 年 月 日至 年 月 日，总历日天数 天，以发包人书面开工通知开工日期为准。3、合同价款 3.1合同价款及其确定：本工程合同总价暂定为人民币（大写） （小写）￥ （元）本工程价格如下确定：（1）本工程固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的一切费用，被认为乙方依据甲方所能提供的资料结合乙方本身的技术水平、施工经验且满足施工规范及相关技术要求在进行现场踏勘后已充分考虑了各种因素和风险而确定报出的固定单价。（2）合同文件约定的综合单价风险范围：由于非乙方原因引起的用于本工程的人工、主要材料及机械使用的价格波动超过5%时，合同价款应作调整，双方约定不调整的情况除外。主要材料是指用于本工程的某种材料价款总额达到合同价款8%及以上的材料。根据本工程的具体实际，用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，甲方与乙方约定其属于主要材料。3.2 合同价款约定：甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。国家及政府规定的各种税金及其他费用，由甲方负责向相关部门缴纳，不包含在本合同价款内，。4、支付方式4.1 本合同协议书约定的全部合同价款由甲方向乙方支付。4.2 合同签订后 30 日内，甲方支付本工程合同价款 25 的工程预付款，预付款按比例从进度款中抵扣，至工程完成80%时扣完。4.3本工程实行按月实际完成工程量进行进度款支付，每月支付进度款为当月进度完成工程量的 80 %。乙方在每月15日提交上月度各期工程报告和中间支付申请报告，经甲方审核后支付工程款。甲方在乙方提交报告后10日内向乙方支付已完工程量 80 %的进度款。4.乙方在各期工程竣工验收签字后20天内，向甲方提供竣工图及施工期间发生的签证及变更证明，并提供结算书。双方确定结算价款后，甲方向乙方支付至结算工程款的95%，余5%的结算工程款作为质量保修金，在工程竣工验收合格满一年后10日内由发包人付清质量保证金（不计利息）。甲方在收到乙方结算书30天内完成结算审核，并通知乙方。甲方在收到乙方结算书30天内没有回应的，视同接受乙方提交的结算书并按乙方提交的总价作结算。4.5甲方超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息(贷款利息为银行同期贷款利息)。4.6甲方不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工由甲方承担违约责任。5、合同文件及解释顺序5.1 合同文件：本工程施工合同。5.2 合同解释：除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）现行的法律、法规、标准、规范。（2）图纸 （3）工程量和设备材料清单 （4）甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 （5）工程报价单或预算书 （6）现场工程师有关通知及工程会议纪要。 （7）工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。5.3 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同双方协商解决。双方协商不成时，按本合同有关争议的约定处理。6、质量及验收6.1 依国家颁发的“建筑工程施工质量验收统一标准”和合同约定的技术要求进行验收，本工程须达到合格标准。6.2 乙方必须满足乙方承诺的质量标准。二、合同条件7、定义7.1 甲方： 7.2 乙方： 7.3 监理单位： 7.4 通知、同意、批准、证书和决定：除另有约定外，合同文件提及的由任何一方发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定等应以书面形式体现。任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。8、甲方义务8.1甲方按约定的内容和时间完成以下工作： （1）办理土地征用、拆迁补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 （2）将施工所需水、电、电汛线路从施工场地外部接至施工场地，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； （5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)； （6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方进行现场交验； （7）组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.2 甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。8.3 根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。8.4 按合同约定的方式，按时向乙方支付工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。8.5 及时组织竣工验收，办理竣工、移交等手续。8.6 向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。8.7 可随时对乙方用于本工程的产品或配件质量进行检查。8.8 乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，对乙方进行监督，要求改正。8.9 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。 8.10甲方未能展行本合同第8.1款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方损失，顺延延误的工期。9、乙方义务9.1乙方负责配合甲方办理本工程的开工许可手续及验收手续，缴纳与乙方相关的费用。9.2 乙方应于开工前向监理和甲方提交详细的施工组织设计和施工方案，并严格按照经监理、甲方批准的施工组织设计施工。乙方应对现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。9.3 乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。9.4 乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位。9.5 乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的合理指令，无论这些事项在合同中写明与否。9.6 乙方应清楚本工程为本项目的一部分，在各方面均须与本项目的其他工程密切配合和协调。乙方应保证在甲方的指示下全面与总包或其他分包人进行配合或协调。9.7 根据另行的约定，按监理或甲方的合理要求，乙方应对由其派遣或雇用的人员进行撤回、更换、奖励或处罚。9.8 在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该： 充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁； 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施； 采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失并承担相关费用。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用。维持现场清洁、道路畅通。设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清； 按主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相关费用。对其在施工现场的工作人员进行安全教育并保证现场人员不违反安全管理的规定进行施工。工程在未交付甲方之前，乙方有义务对其所施工完成的成品、半成品采取有效地保护措施并承担相关费用。由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任应由乙方负责。 9.9 从开工之日起，乙方应全面负责照管本项工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日为止。 9.10 在乙方负责照管期间，如果本工程的任何部分，或将用于或安装在本工程中的材料、设备等在有效保护措施的条件下发生任何损失或损害。 乙方有权就上述的损失或损害，向有关责任方要求赔偿，甲方应予以配合或监督责任方的赔偿。 9.11 未经甲方批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可终止本合同且由乙方承担一切责任。9.12 乙方应认真遵守甲方有关施工的各项规定，乙方违反此管理条例的约定视为违约。根据甲方、监理依据上述条例的要求，乙方对由其派遣或雇用的人员进行奖励或处罚。10、现场管理10.1 乙方派驻现场履行合同、行使乙方职权与承担乙方义务的代表称为项目经理。 乙方委派_ 为本工程的项目经理。乙方的所有文件经乙方项目经理签署并加盖乙方项目经理部章。10.2 除非乙方以书面形式通知甲方其委派的项目经理不能行使的具体职权，否则甲方可以认为该项目经理全权代表乙方的行为。10.3 乙方如需更换项目经理，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意。未经甲方许可，乙方不得擅自更换项目经理。10.4 乙方可以委派项目经理代表，以书面形式通知甲方，经甲方同意后行使项目经理的部分职权。10.5 甲方认为乙方项目经理难以完成乙方的义务时，可以要求乙方更换其项目经理，乙方应积极执行并保证工程不受损失，同时委派新的经甲方和监理工程师同意的其他人员，若由此造成的损失由乙方自行承担。10.6 甲方派驻现场履行合同、行使甲方职权与承担甲方义务的代表称为业主代表。甲方委派 为业主代表。甲方的所有文件经业主代表签署后有效。10.7 甲方委托 对本工程进行监理。监理驻工地总代表为总监理工程师。委派 为本工程总监理工程师。监理按国家监理法规进行工程监理。付款、变更、签证、结算、停工以及甲方明确的其他事项应经监理批准后方可生效。10.8当监理认为出现了危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危的紧急情况时，在不解除合同规定的乙方的任何义务和责任的情况下，监理可以以任何形式的指令要求乙方实施工程在任何形式、质量、数量和内容上的变动工作。10.9如果甲方认为乙方委派或雇用的人员工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任、不能积极配合甲方正常工作、违反现场管理规定、无证上岗者、与乙方提交名册不符者以及与工程无关人员等，甲方有权要求乙方予以撤回和更换。乙方应在接到通知后24小时内，撤回其委派或雇用的相关人员，并在48小时内委派新的经甲方同意的人员代替上述撤回人员。上述被撤回的人员未经甲方同意不得重新回到本工程工作。 10.10 乙方应严格遵守国家及行业主管部门颁发的安全及文明施工的各项管理规定或条例，遵守本项目的现场管理规定。10.11 乙方必须向监理提交所有进场人员的名册。未经甲方批准，乙方不得容许其人员在现场住宿。10.12乙方在施工期间应及时整理或清理所有的机械、工具、材料、垃圾等，做到工完场清。不需要的施工物品应按甲方要求及时清出现场。乙方散落在现场的施工垃圾应在当天以指定的方式清运至指定的地点陈放。10.13乙方应在每月25日前向甲方和监理书面报送工程月报。工程月报包括下月度施工计划和本月度完成工作。下月度施工计划必须具体、详细，包括人力安排计划完成的工程量等。10.14 乙方应在进场前对已完成的工程及场地进行检查、接收；乙方应与甲方核对相关的工程图纸。11、进度及计划11.1 乙方在合同签订后20天内应向甲方及监理提交工程进度计划，以及为完成该计划而采用的施工安排和施工方案的说明。监理应在收到该计划后的10天内审查批准或提出修改意见。如监理在收到该计划后的10天内未提出修改意见，视为同意。乙方在施工期间应根据监理的要求对计划进行调整。 11.2 乙方必须按甲方、监理确认的进度计划组织施工，接受甲方和监理对进度的检查、监督。11.3 因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。11.4 因非乙方原因导致实际进度与计划进度不符的，工期顺延。12、开工和延期开工12.1 乙方按合同约定的日期如期开工，然后连续均衡地施工，在合同规定的时间内完成乙方应完成的全部工作。12.2 甲方要求推迟约定的时间开工时，甲方以书面形式通知乙方，推迟开工时间，其他各项工期顺延。12.3 因甲方原因致使乙方不能按时开工时，乙方应在48小时内向监理提出延期开工要求，经监理核实同意后，乙方可在监理规定的时间内推迟开工，其他各项工期顺延，乙方不因此承担违约和赔偿责任。13、暂停施工13.1甲方认为确有必要时，可以以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应按照甲方认为必要的时间和方式暂时停止本工程或其部分工程的施工。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。13.2 乙方在实施甲方做出的处理意见后，可以以书面形式提出复工要求。若甲方在48小时内未予答复，乙方可自行复工。13.3 因下列原因的暂时停工，乙方应自负责任，工期不予顺延： 合同中另有规定； 由于乙方一方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责的必要停工； 由于不属于不可抗力的现场气候条件导致的停工； 乙方为了本工程的合理施工调整部署，或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工。 13.4 因甲方原因造成停工时，甲方不承担乙方因暂停施工而造成的损失，但工期可以顺延。14、工期延误14.1 因以下原因造成施工延误，经监理或业主代表确认后，工期相应顺延：（1） 一周内非乙方原因在正常工作时间内（每日的8时至20时）的停电、停水造成停工累计超过8小时；（2） 不可抗力； （3）甲方未能按约定提供图纸及开工条件；（4）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； （5）现场工程师未按合同约定提供所需指令、批准等致使施工不能正常进行；（6）设计变更和工程量增加；（7）因甲方或当地政府职能部门(非因乙方的过失或在本合同内另外说明的除外)通知缓期执行、停工或间断施工；（8）由甲方雇用但非执行本合同工作的其他施工单位的阻碍；（9）合同约定或甲方同意工期顺延的其他情况。15.2 乙方应在15.1款认定情况首次发生后的14天内，就延长的工期以书面形式向甲方提出报告，监理或业主代表有权确认。甲方在收到报告的14日内未予明确，则视为同意乙方延长工期的要求。15.3 合同订立后，若根据乙方施工计划，绿化种植工程本可于种植季节内施工，因甲方原因造成延期开工、暂停施工或工期延误，使得绿化种植工程延误至非种植季节施工，甲方应承担增加的施工措施费。措施费额度由双方另行商定。15、工程竣工及移交15.1 乙方必须按合同约定或甲方批准的顺延的日期竣工并通过验收。15.2 乙方在竣工验收前7天内且至少在规定工期结束前14日，书面通知甲方及监理准备验收。甲方应在7日内组织竣工验收。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7天内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收报告巳被认可。15.3 工程竣工验收前14天，乙方向监理工程师提交全部施工原始记录资料、竣工图及报告三套，监理工程师审查合格后才进行验收。15.4 竣工验收通过之日为实际竣工日期。经验收检查证明工程有较大的返修时，则以返修合格后的日期为竣工日期。工程通过验收后，乙方应在合同约定的建筑工程质量保修期限内负责工程质量保修。15.5 乙方应及时配合甲方向档案管理部门办理符合当地档案管理要求的工程资料和移交。15.6 工程竣工验收符合合同要求的质量标准时，从验收合格之日起7天内，乙方应提交工程移交书，经甲方接收后，视为工程移交完毕。15.7 乙方不得因工程经济纠纷而拒绝移交。工程在未移交之前，乙方应负责看管和维护；如甲方提前使用，因甲方使用不当或看管不当造成的损失或损坏由甲方承担，但不免除乙方的保修责任。甲方收到乙方竣工验收报告7天内不组织验收，从第8天起承担工程保管及一切意外责任。15.8 乙方的生产、生活临时设施须在工程移交之日起7天内全部撤离，并做到工完场清。如超出规定日期后，如乙方仍未全部撤离，则甲方有权委托他人对乙方进行清场工作，所需费用全部由乙方承担。15.9 根据工程需要，乙方完成某阶段工作时，应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。15.10根据合同要求，本工程分为多阶段施工，每个阶段完工后，由乙方向甲方申请分段验收，相关结算、保修及养护以分段验收签字之日起计算。分段工程养护保修期满后，甲方需要乙方继续养护，可与乙方协商另行签订养护合同。16、竣工结算16.1 工程竣工验收合格后20天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。16.2 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。经双方协商达成一致意见后，甲方向乙方支付工程竣工结算价款。16.3 甲方收到竣工结算报告及结算资料后63天内无正当理由不支付工程竣工结算价款从第64天起甲方向乙方以银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。16.4工程竣工验收合格后60天内，乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。17、工程保修工程竣工验收后，乙方向甲方出具工程质量保修书，保修期按工程质量保修书规定时间，保修日自竣工验收合格之日起算，其中园建工程保修一年，绿化养护期10个月。18、转让和分包18.1 乙方未经甲方同意，不得将本合同或任何部分的权利和义务转让他人。18.2 乙方对本合同的任何部分进行分包须经甲方批准。乙方应向甲方提交拟分包的内容、分包单位的资质、分包合同、分包工程的施工方案。乙方的分包未获得甲方批准，不得进行分包，如乙方未获得批准而进行分包施工，甲方有权解除本合同。18.3 乙方的分包合同不得与本合同相抵触。乙方的分包合同不解除乙方对该分包工程的任何责任和义务，乙方应在分包现场派驻管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为均视为乙方的违约行为。19、检查与返工19.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。19.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方代表一经发现，应要求乙方拆除和重新施工。乙方应按甲方代表的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。乙方种植的绿化苗木，其规格、质量达不到合同约定或设计要求时，须在种植季节以符合要求的苗木替代。其费用由乙方自行承担，工期不予顺延。19.3甲方代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。19.4因甲方代表指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。20、材料、设备和苗木供应20.1 甲方供应材料、设备和苗木（1） 实行甲方供应材料、设备和苗木的，双方应当约定甲方供应材料、设备和苗木的一览表，作为本合同附件。一览表包括甲方供应材料设备和苗木的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。（2）甲方按一览表约定的内容提供材料、设备和苗木，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。甲方在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知乙方，由乙方派人与甲方共同清点。（3）甲方供应的材料、设备和苗木，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管，甲方支付相应保管费用。因乙方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。（4）甲方未通知乙方清点，乙方不负责材料、设备、苗木的保管，丢失损坏由甲方负责。（5）甲方供应的材料、设备和苗木与一览表不符时，甲方承担有关责任。；（6）甲方供应的材料、设备和苗木使用前，由乙方负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由甲方承担。202 乙方采购材料、设备和苗木（1）乙方负责采购材料、设备和苗木的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备和苗木的质量负责。（2）乙方采购的材料、设备和苗木与设计标准要求不符时，乙方应按甲方代表要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（3）乙方采购的材料、设备和苗木在使用前，乙方应按甲方代表的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。（4）甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料、设备和苗木时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（5）乙方需要使用代用材料时，应经甲方代表认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。21、工程质量、安全21.1 本工程质量标准为合格且满足设计要求。21.2 质量标准的评定以国家或行业的质量检验标准为依据。本园林绿化工程种植施工过程中，若乙方认为本工程场地现有的土壤达不到绿化种植要求，可提议甲方对土壤进行改良。若甲方同意乙方进行土壤改良，相应增加的费用由甲方承担。21.3 乙方要自觉遵守项目部的各项规章制度，有违反规章制度的将按有关规定处理。乙方管理好自己的施工人员，所发生的一切安全事故及劳资纠纷均由乙方负责，甲方概不负责。21.4乙方要在施工现场设立专职安全员，负责乙方的施工现场安全工作。22、工程变更22.1 甲方如认为有必要时，可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，并有权与乙方协商进行下述任何工作：（1）增加或减少合同中包括的任何工作的数量；（2）取消任何工作；（3）改变任何工作的性质、质量或种类；（4）改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；（5）增加或减少为完成本工程所必要的任何种类的附加工作；（6）改变本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排。22.2 甲方如需进行工程变更，应提前3天以书面形式通知乙方。乙方按书面通知的内容和要求进行工程变更。22.3乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备和苗木的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。23、变更价款的确定23.1 因工程变更对合同价款的调整按下列方式进行：（1）若合同中有相同或相近的单价，则套用相应的单价；若合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方代表确认后执行。（2）综合单价方式计价的措施项目费，因非乙方原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由乙方根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经甲方确认后调整。23.2 任何时候，乙方不得拒绝实施工程变更，并应按监理的要求进行工程变更。23.3 乙方应在收到监理发出工程变更指令后14天内向甲方提出变更工程价款的报告，经监理审核，以甲方批准后确定的变更工程价款作为最终结算依据。 23.4乙方应在收到工程变更指令后的7天内，向监理和甲方提出现场计量签证要求，对涉及变更部分的现状、已完成的工程量等做出准确说明，经监理和甲方核实后确定变更工程价款。23.5 监理或甲方在收到乙方提出现场计量签证要求后7天内未进行现场核实，也未提出延期核实计量要求，视为接受乙方提出的计量签证内容。 23.6 乙方依据工程变更指令及变更文件的要求，合格完成该项工程变更指令的全部内容后，应及时通知监理和甲方进行检验。检验合格时，乙方和甲方依据已确定的变更工程价款对合同价款进行调整。23.7 甲方代表确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。24、不可抗力24.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害： 烈度为6级及6级以上的地震； 6级以上持续24小时的大风； 持续降雨24小时且降雨量为100毫米以上； 10年及以上未发生过的接近或达到人体体温持续2天的高温天气；24.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应全力协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理通报受损情况及预计清理和修复费用。不可抗力事件结束后14天内，乙方向监理提交清理和修复的正式报告及有关资料。24.3 应不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身（乙方施工质量未达到标准除外）的损害、因工程损害导致第三方人员和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复等费用由甲方承担；（2）甲乙双方人员的伤亡由各自单位负责，并承担相应费用；（3）乙方机械、设备的损坏及停工损失由乙方承担；（4）停工期间，乙方应监理要求停留在现场人员的费用由乙方承担；（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；25、保险工程开工前，甲方为建设工程和施工场内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。甲方可以将有关保险事项委托乙方办理，费用由甲方承担。乙方负责办理乙方在现场人员的生命财产、现场各种施工设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，该费用已含在合同价款之中。因乙方原因造成的任何事故所发生的费用、赔偿等责任由乙方承担。26、违约及争议26.1 当发生下列情况时： 甲方无合理理由而不按时支付工程进度款； 甲方无合理理由而不支付工程结算价款； 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况。甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的损失，顺延延误的工期。甲方赔偿乙方的按本合同约定，未约定时，双方协商。26.2 当发生下列情况时： 因乙方原因不能按合同约定工期或甲方、监理同意顺延的工期完工或竣工； 因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准； 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况。乙方承担违约责任，支付违约金并赔偿因其违约给甲方造成的损失。乙方的违约金和赔偿的按本合同约定，未约定时，双方协商。26.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。26.4 在合同履行中，若双方发生争议，经调解仍不能解决时，提交工程所在地人民法院进行诉讼。26.5 发生争议时，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工工程： 单方违约导致合同确已无法履行； 法院要求停工且双方均接受。27、合同解除27.1 甲乙双方协商一致，可以解除本合同。27.2 因不可抗力致使合同无法履行时，甲乙双方可以解除合同。27.3因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。27.4 因乙方违约，甲方按本合同约定可以解除合同。27.5 一方需解除合同时，应以书面形式通知对方，通知到达7天后合同解除。对解除合同有争议时，可以本合同的有关约定处理。27.6 依据27.3款解除合同时，甲方支付乙方7天以内经甲方确认在现场人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按法律和政府有关规定确定，甲方还应支付乙方撤出施工现场所发生的直接费用；已经订货的设备、材料由订货方负责退货和解除订货合同，甲方承担有关费用和损失。27.7 合同解除后，乙方应妥善做好已完工工程和已进入现场的材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将机械设备和人员撤出现场。乙方已完工程的价款在乙方撤出现场并办理结算手续后支付。28、合同生效与终止28.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。28.2 除合