配电工程施工承包合同.doc

电力工程承包合同甲方：乙方：日期：配电工程施工承包合同甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体情况，双方共同协商达成以下条款，以资共同遵守。1工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点：1.3承包内容： 配电柜安装调试、柱上变压器台架及变压器安装调试、高低压电缆铺设、接地系统安装调试及其它工作配件安装调试、电力部门验收。 2承包方式： 包工包料(大包干) 3施工准备3.1甲方责任：3.1.1本工程的政策处理工作，保证施工工地的“三通一平”，确保施工场所内具备施工条件。3.1.2保证施工现场施工道路畅通。3.1.3保证资金到位，按时按合同条款支付工程款。 3.1.4配合乙方进行施工现场上的各施工单位相互交叉作业关系，及时处理有关问题。3.2乙方责任：3.2.1做好施工现场上地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。服从甲方及监理单位的施工现场安全管理工作。3.2.2本工程按照国家电力公司电气装置验收规范施工，确保工程质量，满足竣工验收和供电条件，如造成施工质量问题返工由乙方负责，发生的费用由乙方承担。3.2.3保证施工现场清洁，文明施工。3.2.4负责工程现场的安全管理工作。4工期4.1开工日期： 竣工日期： 4.2合同工期： 4.3工程保修期： 4.4如遇下列情况，工期相应顺延。4.4.1由于甲方政策处理工作影响施工进度。4.4.2由于甲方未按合同规定支付工程款而影响施工。4.4.3人力不可抗的因素而延误工期。4.4.4由于施工现场施工条件受到限制。5工程质量与验收5.1施工质量标准符合国家有关施工及验收规范，满足送电条件。5.2竣工验收。5.2.1本工程施工完工后，乙方应通知供电部门组织验收。5.2.2本工程完工并验收合格后，乙方提交甲方竣工资料一套。6工程价款的支付及结算6.1甲乙双方共同确定的合同金额为： 6.2工程款支付方式： 工程竣工经有关部门验收合格后付70%，审计结束后，除留最终结算价10%的后期养护费用和质保金外，余款在28日内付清，承包人提供相同金额的正式施工发票。供电公司所发生的负控费、启动费等一切费用另行结算。 6.3确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。7纠纷解决办法7.1执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意依法提交人民法院起诉解决。8其他项目8.1本合同由 代表甲方配合乙方履行本合同事宜， 代表乙方履行本合同事宜。8.2本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格供电，工程账款结清后，合同终止。9本合同未尽事宜，双方协商解决。发包人(公章)： 承包人(公章)：地址： 地址：法定代表人： 定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：邮编： 邮编：开户行： 开户行：账号： 账号： 合同签订日期： 年 月 日序号设备名称型号单位数量1低压配电柜GGD2-35台12高压配电柜GGD2-09-J台13变压器S11-M-80/10台14氧化锌避雷器MY5WS-17/502组35跌落式熔断器HRW11-10