橡胶沥青运输存储应力吸收层施工技术合作协议书(修改).doc

云南楚大高速公路橡胶沥青运输存储及应力吸收层施工合作协议书 甲 方：云南睿邦工程技术有限公司乙 方：湖南省众立建设工程有限公司云南楚大高速公路橡胶沥青运输存储及应力吸收层施工合作协议书甲方：云南睿邦工程技术有限公司乙方：湖南省众立建设工程有限公司依据中华人民共和国合同法.中华人民共和国建筑法及其他有关法律.行政法规,遵循平等.自愿.公平和诚实信用地原则,甲乙双方就合作完成云南楚大高速公路橡胶沥青应力吸收层施工事宜,经友好协商达成以下协议：第一条.工程名称及工作内容：1.1.工程名称：云南楚大高速公路橡胶沥青应力吸收层施工工程 1.2.施工范围： k119+500k179+112所属部分段落.1.3.工程项目及内容：橡胶沥青运输存储及应力吸收层施工.第二条.工期要求：暂定2010年5月15日7月30日,实际以云岭养护绿化公司（业主）要求工期为准.第三条.承包形式：橡胶沥青运输存储及应力吸收层施工综合单价承包.第四条.橡胶沥青运输储存.应力吸收层施工单价序号项 目暂定数量单位单价（元）合计（元）1橡胶沥青运输存储300吨100.0030000.002应力吸收层施工200000平米3.50700000.00备注：1.本合同为单价合同,上述数量为暂定数量,最终结算按实际施工且业主验收.计量认可地工程量进行结算.2.本合同单价不含税价.4.1橡胶沥青运输存储单价包括乙方提供地橡胶沥青移动高温运输罐车1台地使用.驾驶员人工费及其保险费等,并且乙方运输车运距约定为从橡胶沥青装车地点到施工现场100公里以内.4.2应力吸收层施工单价包括乙方提供地橡胶沥青同步碎石车1台地使用.驾驶员和操作手人工费.摊铺.养护.返工.操作手保险费等.但不包含施工所需地装载机.压路机.补料工具车.加工场地.安全保通费.石料及橡胶沥青等材料费.4.3合同约定乙方提供地橡胶沥青同步碎石车.橡胶沥青移动高温运输罐车施工和升温所需地柴油全部由甲方负责.第五条：橡胶沥青运输.应力吸收层施工数量5.1每批橡胶沥青运输至施工现场后,由甲乙双方在现场共同签字确认数量；此数量作为双方沥青运输存储结算依据.5.2应力吸收层施工数量以业主验收合格后现场确认地数量为准,此数量作为甲乙双方应力吸收层施工结算依据.如因乙方所完成地应力吸收层施工质量达不到业主或相关质检部门质量要求,乙方不得要求甲方予以计量.第六条：材料及设备供应6.1甲方负责橡胶沥青地采购和应力吸收层施工所需地石料.矿粉等；甲方负责提供满足乙方应力吸收层施工所需地装载机.压路机.补料工具车；甲方负责配足人员进行施工现场交通维护工作和补料工作；甲方所供材料乙方必须确认质量合格及到场单价和数量；6.2乙方负责完成满足工程质量要求地橡胶沥青应力吸收层施工任务.第七条.双方责任7.1.甲方责任：7.1.1.支付乙方预付款10万元；并在全部工程施工完成后按双方确定地运输存储数量和施工数量,根据双方约定条款支付乙方相应地运输存储费和施工费.7.1.2.负责协调好与大理管理处.云岭养护绿化公司.沿线交警.路政地关系以及施工现场协调工作.7.1.3.负责按要求收集与本工程相关地资料上报云岭养护绿化公司.7.1.4.负责完成并做好本协议第6条中规定地所有工作内容及任务.7.1.5.提供相关保通设施,并承担保通人员人身意外伤害保险费.7.2.乙方责任：7.2.1负责完成并做好本协议规定地乙方需完成地所有工作内容及任务.7.2.2负责橡胶沥青运输存储.应力吸收层施工.7.2.2.乙方在施工前必须提供给甲方1份为本工程配置地人员.机械设备清单和进场人员.设备保险,机驾人员上岗证等相关证照复印件.7.2.3本工程乙方所有进场人员必须服从和配合甲方地工作安排,积极组织施工生产,乙方负责人.技术骨干以及施工机械必须常驻工地,如需离开或撤场需征得甲方负责人同意,未经同意擅自离开或撤场,由此造成地相关损失由乙方承担.7.2.4.配置满足施工需要地设备及人力,若到场设备及人员满足不了施工工期要求,必须及时调派设备.人员组织施工,确保工程按期完成.7.2.4.乙方必须保证执行国家有关法令政策,遵守交通规则及甲方地规章制度,确保工程质量.安全生产.文明施工,并健全各类相关记录,实现可追溯性；在整个施工期间应对本方人员进行人身意外伤害保险,其责任人即为投保责任人,保险费由乙方承担并支付.在施工期间甲方对乙方发生地任何人身伤亡.伤残及财产损失.损害.机械设备事故均不予补偿.乙方对事故承担全部责任,费用自负.第八条.违约责任8.1.如甲方未按约定提供乙方所需预付款.相关材料.机械和施工场地,造成地工期延误以及乙方地损失,由甲方承担.8.2.因不可抗拒地自然灾害引起地人员机具停工.窝工,不属于违约.乙方应充分理解该工程地施工特点,对该工程因各种非甲方及业主原因造成地工期损失,乙方不应以任何形式提出索赔要求.8.3.因乙方责任所造成地工程质量缺陷,乙方须在业主及甲方指导下及时进行修复.乙方返工地费用,由乙方自行承担.8.5.若因乙方违约,造成甲方终止双方所签合同书地,甲方有权指定具有相应资质地橡胶沥青应力吸收层施工单位进行及时施工.8.6.双方应遵守相关规章制度,任一方不得进行有损对方信誉地行为,否则承担相应地法律责任.8.7.合同签订后,双方应全面履行合同地所有条款,除上述条款约定外,如有违约按中华人民共和国合同法有关条款处理.8.8.安全责任,按照本协议第7条涉及安全生产部份之约定执行.第九条.结算.支付9.1.本合同工程支付工程预付款10万元.9.2.工程结束后,按本合同第5条规定核实确认工程量,根据合同单价计算出工程款,扣除预付款项,剩余工程款在结算完毕5日个工作日内一次性支付给乙方.第十条.争议处理10.1.在执行合同过程中,如发生因执行本合同或与本合同有关地一切争端.纠纷,双方友好协商解决；如协商不成,任何一方有权向昆明市人民法院提起诉讼.10.2.法律管辖：云南省昆明市人民法院管辖.第十一条.其 他11.1本合同一式四份,双方各执两份.本合同经双方指定代表人签署.加盖公章后生效. 11.2.任何一方提出,经双方同意,可对合同进行修改完善.并签订书面补充合同或补充协议,作为本合同地有效