综合楼工程劳务分包合同.doc

建设工程施工劳务分包合同合同编号：八局四司建设2009-85-37工程承包人：中铁八局集团第四工程有限公司 劳务分包人：四川省永建建筑劳务有限公司 签订地点： 四川成都 签订时间： 2009年5月18日第一部分 协议书工程承包人： （以下简称甲方）劳务分包人： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公评和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，在双方完全自愿和完全理解本协议条款的情况下，双方就 “东汽馨苑”商业综合楼工程 劳务分包事项协商一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及分包范围2.1 工程概况2.1.1 工程名称： “东汽馨苑”商业综合楼工程,含地下室和地下消防水池。 2.1.2工程地点： 德阳“东汽馨苑”工地 2.1.3 结构形式： 钢筋混凝土框架结构，工程总建筑面积约为：29089平方米，其中地上七层25249平方米，建筑高度23.55米，地下一层3840平方米。 2.2 分包工作范围劳务分包人负责对本工程进行劳务分包，分包范围为： 所有图纸内涉及土建工程的施工内容均由劳务分包人负责，并且必须达到竣工交验合格为止。具体范围划分及分包工作内容包括：2.2.1包括施工场内、楼层配电箱（二级配电箱）以外临电的安拆、维护、材料；含安装配电箱砌砖墙、抹灰、饰面的所有材料；楼层临水主水管（含加压泵的维护及更换），施工场内主接水口以外的安拆、维护并配合各种机械设备的安拆等所有工作内容以及相关材料费用。2.2.2 不包括工程承包人所供应的材料、设备、构配件的采购及运输，但包括其场内装卸车、转运、验收及保管。2.2.3 包括劳务分包人分包范围内的过程设计变更增减工程，增减工程劳务费含在合同总价款内，不再进行调整，本合同19.2条款约定情况除外。2.2.4 劳务分包人负责与各专业分包单位的配合。2.2.5负责按工程承包人施工组织设计和工程承包人要求提供一切施工机具、施工机械设备,不包含发电机以及二级配电箱以内所需的电线、电缆、配电箱。根据承包人施工方案要求，提供2台5012塔吊和3台门架，包含设备进出场费，设备基础费劳务费，安装费，检测费，维保费、租赁费、搭拆费、防护费、操作费以及报安检的相关资料。2.2.6劳务分包人自负一切工程用模板、钢管、扣件、工字钢、拉杆、拉片、止水片、套管、安全帽、安全带、安全网、密目网、焊条、钉子、钢丝网、铁丝、扎丝、脱模剂、垫块（指混凝土垫块、砂浆垫块及各种型号的塑料垫块）、钢筋机械连接、焊接、植筋以及其他的防护设施等材料的采购、运输、上下车、转运费以及周转料的租赁费和赔偿费（有关周转料和消耗材料等的范围、采购、使用划分详见附件1）。2.2.10 劳务分包人负责的其它工程。2.2.11图纸范围内除2.3条款规定工程内容外的全部工程均包含在劳务分包范围内。以上2.2.1-2.2.11项工作范围中均应包含以下相关工作内容，且劳务分包人为完成以下相关工作内容所应发生的各种材料及劳务人工费均已包含在固定包干总价内，劳务分包人不得再向承包人要求增加任何费用。含以下内容（1）临边、楼层、洞口、外围防护、建筑物周围、过道等的水平、垂直防护等所有涉及安全的防护措施的实施。（2）在结构施工中及封顶后，各种洞口及后浇构件的处理。（3）施工现场所有临时工棚、临时设施及防护设施等涉及现场生产使用的设施搭拆工作。（不包含施工场内环形道路，生活区住宿用板房，施工场内办公区用板房厕所，但包括办公用及厕所用板房基础劳务费，厕所内地面、沟槽、排污沟、检查井等内容。）（4）按要求及迎接各类检查对施工现场围墙内的布置、清扫、清理，大门口保洁，车辆冲洗等的文明施工工作，与结构施工配合的工序和工艺及其他的必要配合工作。（5）分包内容也包括场内的所有材料装卸、材料二次搬运以及垃圾清理倒运等全部工作（不分距离远近）。（6）由劳务分包人负责配合水电、消防、人防、弱电在施工中的所有孔、洞、槽预留预埋工作以及预留管洞槽吊模及砼浇注、抹灰等工作。（7）现场所有零星补烂一律由劳务分包人负责（其中包括水电、消防、人防、弱电、智能化及其他造成的全部修、补烂工作及各种原因造成的重复修、补烂工作，因上述配合单位责任原因造成的二次修补不包括）。（8）劳务分包人需抽调4-6人负责文明施工，除劳务公司承建的工程主体外，住宿区、项目办公室区域、工地围墙外道路保洁、进出车辆及其他不在班组施工区域内的文明施工工作。人员由项目部统一安排。 （9） 含周转料、模板、围护、文明施工费用（其中不含正式办公、住宿、配电房）。其中外架及其它安全围护的钢管均需涂刷油漆，外架每层围护需悬挂标志。（10）施工现场所有涉及临时用工工费和其他各种不可预见因素的临时用工均由劳务分包人负责承担。（11）各种机械操作人员由劳务分包人指派（含井字架、卷扬机司机及塔吊司机、塔吊指挥、搅拌机等各类机械操作人员），各种机械操作人员工资由劳务分包人支付。（12）含施工现场的各种排水管沟，检查井，材料堆场通道砼硬化，砂、石围护设施，按安全文明施工要求做的绿化，围墙，各种警示标志、标识、验收牌、操作牌等，必需的安全文明标语。2.2.7主要材料消耗指标包干(见附件2)。劳务分包人超出主要材料消耗指标，按相应超出部份全额赔偿。2.2.8根据正常工期要求含二次架搭拆（指外墙装饰架）。若发包人及监理要求抢工期的二次架搭拆（指外墙装饰架）部分，经双方协商一致可另计相关费用。2.2.9周转料进出场的数量,劳务分包人须提供相应准确资料,以待备查。2.3不属于劳务分包范围工作内容：给排水安装工程、消防、电气安装工程、防水工程（除地下室顶板、屋面刚性防水）、保温、各类门窗安装、部分临设（仅指正式办公区、住宿区、配电房）、土石方工程、散水以外环境、内外墙保温（含抹底灰）、内外墙砖及地砖（含找平、刮槎灰、打底灰）、铁艺制安、外墙抹灰及内外墙装饰工程。 3、提供分包劳务的主要内容3.1 钢筋工程： 各类钢筋机具、钢筋卸车、除锈、调直、下料单、各类类型与规格的箍筋封闭对焊及现场所有承包范围内钢筋的焊接、制作、安装、垫块制安、清理、预留预埋铁件制安，原材料及半成品场内转运、洞口加固等全部操作；3.2 模板及支撑系统工程： 模板及支撑系统下料单、配制、安装、拆除、清理、整理、刷隔离剂、堆放、预留洞安装，预埋件及拉结筋制作、放置，及完工后材料回收、整理、归类堆放至指定地点；穿墙拉杆、拉片、止水片的安装、回收、修理重复使用和清理等全部操作。3.3 混凝土工程： 商品砼（包括局部砼搅拌、人工浇注及塔吊吊运浇筑）泵管搭拆移动、放料、摊铺、捣固、抹平、养护；后浇带、施工缝的留置及处理、施工；不同混凝土强度等级处隔钢丝网等全部操作。3.4 砌筑工程：砌筑脚手搭拆；调运砂浆、运砖排砖、砌砖、原浆塞缝、安放木砖、制安铁件；植筋、构造柱、圈过梁的模板、钢筋制安、混凝土的搅拌、运输、捣固、养护、砌体内加固筋的制安，现场清理等全部操作。3.5 楼地面找平及内墙抹灰工程： 砂浆及砼地坪施工、脚手架搭拆、基层处理、调运砂浆、刷浆、找平、刮槎、打底、压实、养护、现场清理等全部操作。3.6屋面工程:炉渣找坡层、砂浆找平层、保护层、保温层、刚性防水层、贴屋面砖等除屋面防水工程外的所有工作。3.7 外脚手架工程：平土、夯土、砼硬化、安底座、安装工字钢挑杆、外爬架的基位及升降、场内材料运输、搭拆内外脚手架、满堂架、上料平台、安全网、绿网、挡脚板、护身栏杆、上下翻板子、脚手架拉结固定、拆除后材料的清理、堆码；3.8本工程外脚架采用落地架、外爬架或挑架,爬架的租赁、搭拆费（含基位、升降，点位及数量按工程承包人施工方案执行。），以及爬架对应外架租赁、搭拆、维护、防护含硬防护均由劳务分包人承担（同时保证外墙装饰施工）。报安检的相关资料。3.9室外散水、排水沟、坡道、车道台阶施工。3.10工程施工水电费用未包含在劳务分包价款内，由工程承包人承担。4、分包工作期限4.1开始工作日期：暂定2009 年5 月 20 日 （实际开工日期以项目部书面通知为准）4.2结束工作日期：2009年11月20日（各工序工期按业主、监理、工程承包人批准的工期计划完成）。5、质量标准5.1分包工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范，本工程必须达到按国家现行施工及验收规范标准验收合格。5.2 现场安全文明施工管理：应确保达到德阳市安全文明施工管理标准化工作要求。6、合同总价款（固定价款）总金额（固定综合包干总价大写）：捌佰捌拾柒万贰仟壹佰肆拾伍元整（人民币）￥：8872145元（人民币）7、合同文件及解释顺序建筑安装工程施工及验收规定7.1除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)协议书(2)合同条款(3)本合同附件(4)本工程施工总承包合同(5)施工图纸和设计变更(6)现行的标准、规范、规定及有关技术文件合同履行中，工程承包人劳务分包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由工程承包人、劳务分包人协商解决。双方协商不成时，按合同关于争议的条款约定处理。8、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分合同条款中分别赋予它们的定义相同。9、劳务分包人向工程承包人承诺按照合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。10、工程承包人向劳务分包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第二部分 合同条款一、词语定义及合同文件l、定义下列定义除本协议中另有约定外，应具有以下所赋予的含义：1.1业主： 指在施工合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.2工程承包人：指在施工合同中约定，被业主接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.3劳务分包人：指在协议书中约定，被工程承包人接受的具有工程施工分包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4项目经理：指工程承包人、劳务分包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.5工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或业主指定的履行本合同的代表。1.6工程：指工程承包人与劳务分包人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和临时工程。1.7合同价款：指工程承包人与劳务分包人在协议书中约定，工程承包人用以支付劳务分包人按照合同约定完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.8费用：指应当由工程承包人或劳务分包人承担的经济支出。1.9工作期限：指工程承包人与劳务分包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的分包天数。1.10开始工作日期：指工程承包人与劳务分包人在协议书中约定，劳务分包人开始施工的绝对或相对的日期。1.11结束工作日期：指工程承包人与劳务分包人在协议书约定，劳务分包人完成分包范围内工程的绝对或相对的日期。1.12图纸：指经业主批准，工程承包人提供，满足劳务分包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。1.13施工场地：指由工程承包人提供的用于工程施工的场所以及业主在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.14书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.15违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.16索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.17不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。指地震、洪水、战争。1.18小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但结束工作日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。1.19总包合同：指工程承包人与业主签订的工程施工合同。2、图纸2.1工程承包人应在劳务分包工作开工 7 天前，向劳务分包人提供图纸 叁 套。劳务分包人需要增加图纸套数的，工程承包人应代为复制，复制费用由劳务分包人承担。2.2劳务分包人未经工程承包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程完工后，劳务分包人应将全部图纸退还给工程承包人。二、双方一般权利和义务3、项目经理3.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 邓利平 ，职务：项目经理 ，职称：工程师 。3.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为杨明华 ，职务：项目经理 ，职称：工程师。3.3劳务分包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知工程承包人，并征得工程承包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。3.4工程承包人有权更换其认为劳务分包人不称职的项目经理。4、工程承包人义务4.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责：4.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：(1)在 开工 前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 劳务分包人分包范围及内容施工的前道工序已经完成并通过验收，具备施工条件；(2)在 开工 前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；(3)在 开工 前向劳务分包人提供需要进行保护的相应工程地质和地下管网线路资料；(4)办理各种证件、批件、规费等工作手续(但涉及劳务分包人自身的手续除外)；(5)在 开工 前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施： 办公、宿舍用房，其交验要求与保护责任为：使用过程中的维护及相关费用由劳务分包人负责，宿舍内的床铺（铺板及室内其它设施由劳务分包人承担）由劳务分包人按承包人的要求搭设；4.3 负责编制总体施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；4.4 负责工程测量控制定位放线、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收：4.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；4.6按时提供图纸，及时交付供应材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施所需物料保证施工需要；4.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；4.8负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。5、劳务分包人义务5.1自觉遵守有关法律、法规及规章制度，劳务分包人在施工过程中如违反国家有关法律、法规及规章制度，劳务分包人将承担法律责任，并承担由此给工程承包人造成的一切损失。5.2履行本合同中规定的劳务分包人有关权利和义务，劳务分包人必须按施工进度计划配齐技术、施工、安全、材料等管理人员并具备相应资质，并与工程承包人实行平行管理。按本合同要求及施工图纸、图纸会审纪要、设计变更单、工程承包人转发的业主及工程师的指令、施工及验收规范进行施工。如劳务分包人未能完成或按期完成合同文件规定的内容，造成工程承包人损失的，劳务分包人负责赔偿工程承包人的有关损失。5.3 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，每月25日提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；5.4对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，确保工程质量达到约定的标准；5.5加强安全教育，认真执行安全技术规范、操作规程，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；5.6加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工；5.7承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；5.8自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况(复印件交工程承包人项目部存档备案)；5.9按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；与现场其他单位协调配合，照顾全局；5.10妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、材料及其他设施； 5.11除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。5.12负责工地现场临时设施、道路、管线的维护和保养，从工程承包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对临近建筑物、构筑物、地下管线及市政设施造成破坏，对已完工程做好成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；5.13未经工程承包人授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；5.14劳务分包人与其所用的劳务人员必须签订劳动合同，并为劳务人员办理相应的保险，将合同复印件及保险单复印件交工程承包人项目部存档备案。5.15遵守工程承包人关于质量、环境、职业健康安全的有关规定并保证实现，以及违反上述有关规定时的处理办法，服从工程承包人的管理。5.16劳务分包人必须按时、足额支付其所用的劳务人员的工资，不得拖欠，并随时接受工程承包人的监督、检查，若有拖欠工资事件发生，工程承包人将从劳务分包人的担保金或劳动报酬中直接扣除该费用，用于支付其拖欠的劳务人员工资。5.17劳务分包人自身所需的证件(务工证、暂住证等)、手续的办理，并承担相应费用。5.18完成工程细部的测量放线、抄平工作，试验的配合工作，费用包含在合同包干总价内。三、施工组织设计和工期6、工程进度计划6.1劳务分包人应于收到施工图纸7天内向工程承包人提交详细、可行的施工组织设计，工程承包人在提交后的3个工作日内以书面形式给予确认或提出修改意见。6.2群体工程中单位工程分期或单项工程分段进行施工的，劳务分包人应按照工程承包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程或单项工程分段编制进度计划。主体工期必须按业主工期要求执行。竣工交验工期必须按工程承包人审定的劳务分包人施工组织设计工期要求执行。分阶段工期必须按工程承包人要求执行。6.3劳务分包人必须按工程承包人确认的进度计划组织施工，接受工程承包人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，劳务分包人应按工程承包人的要求提出改进措施，经工程承包人确认后执行。因工程承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，劳务分包人必须执行工程承包人的改进措施且不得追加合同价款。6.4劳务分包人与工程承包人在确定结束工作日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、下雪、大风、高温、湿热天气，停水、停电及节假日等因素(除本协议定义的不可抗力因素外)。6.5本协议规定的结束工作日期是指本协议约定工程承包内容全部完工，并通过完工验收之日，若工程按工程承包人要求整改后通过完工验收的，则结束工作日期为劳务分包人整改后通过验收的日期。7、工程停缓建7.1因政策调整、人力不可抗力及工程承包人、劳务分包人双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议，息工期间由工程承包人承担劳务分包人管理人员1人的工资，看守人员工资、周转材料租赁费。劳务分包人的劳务工遣散费、补偿费及其他费用、损失由劳务分包人承担。7.2因劳务分包人原因造成的工程停、缓建后，工程承包人有权单方面解除与劳务分包人签订的劳务分包合同，劳务分包人应按工程承包人要求将自有机具、材料、人员撤出施工现场，所造成的各种费用由劳务分包人自行承担，并且劳务分包人交纳的履约保证金不退。四、质量与检验8、工程质量8.1工程质量必须达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。因劳务分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，劳务分包人承担违约责任。8.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。8.3因质量问题若被工程承包人或业主书面投诉，工程承包人将对劳务分包人每次按 500-2000元款，最多不超过 5000 元。9、检查、验收和返工9.1劳务分包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求，并进行自检，确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。随时接受工程承包人组织的检查检验，为检查检验提供便利条件；9.2工程质量达不到约定标准的部分，劳务分包人必须按工程承包人要求拆除、返工或重新施工，直到符合约定标准。因劳务分包人原因达不到约定标准，由劳务分包人承担拆除、返工或重新施工的费用，工期不予顺延。 9.3劳务分包人施工完毕，应以书面形式向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后 7 天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，不视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。工程承包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。五、安全施工10、安全施工与检查10.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按操作规范及安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。10.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。11、安全防护11.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施所需的材料及费用由劳务分包人承担。11.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10日以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，安全防护措施所需的材料及费用由劳务分包人承担。11.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品包括安全帽、安全带、胶鞋、雨鞋、雨衣、风镜、防护镜、焊帽、防护手套、工作服、口罩及其他劳动保护用品，由劳务分包人自行承担。12、事故处理12.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即报告工程承包人，同时按照相关规定对事故进行处理，工程承包人不承担经济、民事及法律责任。12.2发生重大伤亡及其他安全事故导致所发生的一切治疗费、赔偿费以及地方行政事业机构的罚款等各种费用由劳务分包人负责承担。12.3劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，按相关规定处理。六、文明施工13、文明施工：13.1劳务分包人应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守工程承包人的现场管理规定，保证工地达到德阳市文明现场标准。现场围挡标准应统一按工程承包人的要求设置。若违反工程承包人和地方政府部门文明施工条例，所造成的各种罚款，由劳务分包人自行承担，同时保证工程达到德阳市文明现场标准。13.2劳务分包人现场办公室应配置满足其施工需要的办公设备。13.3劳务分包人全体现场施工人员必须按工程承包人的要求分工种戴安全帽，佩带工作牌。13.4施工期间，劳务分包人应及时整理和安排现场所有的机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完料净场地清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过垂直运输机械或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物。生活区做到整洁、卫生。13.5劳务分包人应严格遵守地方政府和有关部门的规定，加强施工现场的环境、卫生管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施的实施。否则，由此发生的费用及由于劳务分包人责任造成的罚款由劳务分包人负责。七、劳务报酬及支付14、劳务报酬14.1 本工程的劳务报酬采用固定综合包干总价款方式计算。14.2 固定综合包干总价款为：8872145元。14.3 固定综合包干总价款中除21.2条规定外，均考虑了相应费用及风险，为一次包死价，不再调整。14.4 固定综合包干总价内容为：14.4.1 协议书第3款分包劳务内容所包含的工序、操作涉及的费用并且施工中考虑了各种平面布置、机械配置、施工方法、施工工序等，劳务分包人不得以此作为调价的理由；14.4.2 劳务分包人施工人员的工资及生活费（含住宿用品及餐具）、进出场费、各种办证费、安全防护费、冬雨季施工降效费、超高补贴费、抢工费、节假日补助费、误餐费、医疗费、差旅费、养老统筹（企业部分和个人部分）等合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有各种费用及补贴；14.4.3 劳务分包人现场内材料搬运、垃圾及场地清理、工具加工、成品保护、施工不可预见费等合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用；14.4.4 劳务分包人确保达到工期、质量、安全、文明施工、环境、职业健康、消防、环卫等要求的相关施工措施费用；14.4.5 管理费、相关材料费、利润、风险、保险、税金等相关税费。（劳务分包人施工工程涉及的税金由工程承包人按规定缴纳标准实施代扣代缴，劳务分包人应到其企业所在地税务部门办理外出经营的证明，提交给工程承包人的财务部门。）上述费用内容及协议书、合同条款、合同附件等涉及到对劳务分包人的要求、劳务分包人责任、义务的明示或隐含的费用均包括在合同包干总价内，工程承包人不再另外支付任何费用。15、工程量的确认15.1 劳务分包人 按月 将完成的合格工程量于 每月的25日 以书面形式报工程承包人，由工程承包人于 次月5日前 确认工程量为准，预期未确认视为认可劳务分包人上月完成工程量。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。16、劳务报酬的中间支付16.1 劳务分包人与工程承包人约定下列方法支付： （1）地下室完工后，支付合同总价的12%；（2）地上4层顶施工完毕后支付合同总价的23%；（3）主体全部施工完毕时支付合同总价的25%；（4）砌体工程完毕时支付合同总价的15%；（5）剩余工程全部完毕时支付合同总价的15%；（6）剩余合同总价款的10%，用于对劳务公司的安全（3%）、文明施工（3%）、质量（2%）、工期（2%）考核，在工程完毕后，根据项目各主管部门对劳务分包单位进行考核审定，达标（合格）后则按以上比例进行支付。如未达标（合格），则按以上比例在本合同总价中进行扣减。16.2 劳务分包人同意在工程承包人资金确实有困难的情况下，可以延期支付，并且不以此为借口暂缓停止施工或不履行义务。 16.3若业主方未履行合同或不按时拨付工程款，而影响工程承包人向劳务分包人按时付款，劳务分包人（单位）也必须每月按时足额向劳务工人发放工资，且保持正常施工作业，而不得以任何借口组织劳务工人滋事、闹事、提出不合理要求，以及新闻媒体暴光等。如若出现上述现象，工程承包人将对劳务分包人进行严厉处罚，并有权单方面终止该劳务分包合同，责令劳务分包人立即退场。八、材料、设备及机具供应17、工程材料、设备供应17.1 劳务分包人应在接到图纸后 7 天内，向工程承包人提交由承包人负责采购、供应的材料、设备、构配件供应计划参考表(可以采用分阶段)：经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；劳务分包人必须及时进行卸车、场内运输至指定地点等工作，费用包含在合同价款内，不另行计算。如工程承包人供应的材料、设备、构配件质量、品种、规格、型号不符合劳务分包人所提交的供应计划要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理：劳务分包人所提交的供应计划仅作为工程承包人进料计划的参考。17.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备、构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。17.3 工程承包人提供工程实体材料种类有：钢材、商品砼、砂、石、水泥、砖。17.4 劳务分包人指定由郭黎明负责工程承包人供应给劳务分包人使用、保管的工程材料、设备、施工机具的收料、领料。18、施工机具、周转材料供应劳务分包人在施工过程中所使用的周转材料、低值易耗、小型机具及设备等由劳务分包人按工程承包人要求供应，费用在劳务分包人承包总价内。承包具体范围见本合同第三部分工程材料承包协议（附件1），与本合同具有同等法律效力。九、施工变更19 施工变更19.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人应及时以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明，劳务分包人按照工程承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。19.2单栋楼工程增减累计工程工费价值在2.0万元以下的变更，劳动报酬不做调整；单栋楼工程增减累计工程工费价值在2.0万元以上的变更，超出部分按（附件3工费单价）增减劳动报酬；工期均不做调整。19.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。十、完工验收、结算与劳务报酬最终支付20、完工验收20.1 工程完工具备验收条件，劳务分包人按国家工程竣工验收有关规定，向工程承包人提出验收要求。20.2工程承包人收到劳务分包人完工验收要求后7天内进行验收，并在验收后7天内给予认可或提出整改意见，劳务分包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。20.3工程承包人收到劳务分包人完工验收要求后7天内不组织验收，或验收后7天内未提出整改意见，不视为完工验收要求已被认可。20.4分包人的实际完工日期为工程承包人确认完工验收通过的日期。21、结算及劳务报酬最终支付21.1全部工作完成，工程经竣工验收合格后 1个月 内，劳务分包人以书面形式向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。21.2工程完工办理结算时若因变更设计单楼增加或减少单层（指建筑面积增加或减少），工程承包人则按305元/M2增加或减少。21.3工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后1个月内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后3个月内向劳务分包人支付扣除质量保修金后的劳务报酬尾款，但在工程承包人向劳务分包人支付费用前，劳务分包人应先向工程承包人提供足额票据。21.4劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。22、质量保修22.1 工程质量保修期为 24个 月。 22.2 工程质量保修金额度为：最终劳务结算总价的5% （并按每次支付总额的5%予提取工程质量保修金）22.3工程质量保修期自工程完工验收达到合同质量标准之日起计算；劳务分包人在保修期内接到工程承包人任何形式的属于劳务分包人范围内的维修通知后，3日内必须组织人员进行保修，否则，工程承包人有权另行委托第三方进行维修，发生的费用由劳务分包人保修金内扣除。十一、违约、索赔和争议23、违约责任23.1当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：(1)劳务分包人因自身原因未完成工程承包人审定的月进度计划，延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 2000元/天 的违约金，并承担工程承包人损失。若劳务分包人工期提前，则按工程承包人有关工期奖励办法对劳务分包人实施奖励；（2）劳务分包人未完成工程承包人审定的除主体一层顶板、主体封顶及验收之外的进度关键控制点计划（指发包人合同要求），每延误一天，劳务分包人应向工程承包人支付5000元/天的违约金。（4）劳务分包人未完成工程承包人审定的主体一层顶板、或主体封顶及验收进度关键控制点计划（指发包人合同要求），每延误一天，劳务分包人应向工程承包人支付10000元/天的违约金。(5)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人除应向工程承包人支付 劳务报酬结算总价款5% 的违约金外，对于工程质量不合格的部分，工程承包人将不给予结算；(6)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。23.2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。24.3劳务分包人未完成工程承包人审定的进度关键控制点计划,且该进度关键控制点计划延期累计达到15日,劳务分包人向工程承包人支付违约金人民币伍拾万元整,同时,工程承包人有权要求劳务分包人无条件退场,劳务分包人在接到工程承包人要求其退场的书面通知后的15日内退场,涉及本工程已完项目的结算在劳务分包人退场后的三个月后进行。工程承包人除不退还履约保证金外，劳务分包人还承担工程承包人的全部损失。劳务分包人清楚明白由此造成工程承包人的损失为：工程承包人已投资金及利息利率按银行同期固定资产贷款利率1.05、工程承包人所定购材料设备的各种损失以及由于项目受此影响而招致第三方（业主）对工程承包人的索赔、诉讼等工程承包人所承担的所有损失和法律责任。24、索赔24.1 工程承包人根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。24.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。24.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。24.4 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。25、争议25.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 (2) 种方式解决争议：(1)双方达成仲裁协议，向 成都市 仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。25.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好己完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2） 调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。十二、其他26、施工配合26.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须由劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用已在合同总价款内考虑，由劳务分包人承担。26.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。27、禁止转包或再分包27.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人承建。否则，劳务分包人除承担违约金 10万元(壹拾万元整) 还将依法承担责任。28、不可抗力28.1 双方关于不可抗力的约定： 持续24小时以上的8级以上(含8级)大风；持续降雨/下雪24小时且降雨量/下雪为300 mm以上；6度以上(含6度)的地震；40及以上持续24小时的高温；-15及以下持续24小时的低温；战争，其他非承包人分包人双方人力所能预见、避免和克服的事件。28.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后 48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后 14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。28.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)劳务分包人自有或租赁的机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；(5)停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理书面要求留在施工场地的必要的管理人员1 人及保卫人员的费用、周转料租赁费用由工程承包人承担，但工程承包人不承担劳务工的遣散费；(6)工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；(7)延误的工作时间相应顺延。28.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。29、保险与担保29.1 劳务分包人施工开始前，由工程承包人按当地有关规定为现场劳务人员办理购买意外伤害保险及建筑施工综合保险，此两种保险费用已进入劳务分包人承包总价款内，工程承包人将逐月从劳务分包人总承包额中扣除。 29.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 29.3 工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。29.4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。29.5由劳务分包人按当地有关规定负责办理劳务工社会综合的相关手续及费用，并向工程承包人出具已交保险费用的手续及被保险人的证明和聘用合同证明以备查。29.6 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。29.7劳务分包人施工开始前，劳务分包人应向工程承包人提供交纳“劳务分包综合保证金”；共计30万元（大写：叁拾万元整）。主体完工验收合格后无息返还履约保证金20万无（大写：贰拾万元整），剩余10万元（大写：壹拾万元整），该保证金待所有承包工作内容全部完成后，经验收其工期、质量、安全、文明施工等达到要求，工程承包人确认劳务分包人对各班组的劳务工费已结清，并且劳务工全部退场，劳务分包人签认完工费结算承诺书后予以无息返还劳务分包人。30、文物和地下障碍物30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后 24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。3l、合同解除 31.1如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。31.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程