长春市建设工程质量保证金管理流程及附表.doc

长春市城乡建设委员会文件关于转发吉林省住房和城乡建设厅“关于印发吉林省建设工程质量保证金管理暂行办法的通知”的通知 长城乡发201026号 签发人:俞生 各县（市）、各开发区建设局（住建局）：为进一步规范我市建设工程质量管理，落实建设工程在缺陷期内的维修责任，提高建设工程质量水平，切实维护消费者权益，现将吉林省住房和城乡建设厅“关于印发吉林省建设工程质量保证金管理暂行办法的通知” 转发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。本通知自下发之日起实施。特此通知。附：1、关于印发吉林省建设工程质量保证金管理暂行办法的通知2、长春市建设工程质量保证金管理流程 3、建设工程质量保证金托管协议书 4、建设工程质量保证金审核表 5、开立建设工程质量保证金专用账户通知单 6、建设工程质量保证金预留单 7、建设工程维修费用支付单 8、建设工程质量保证金返还通知单 9、撤销建设工程质量保证金专用账户通知单本页无正文。二一年四月十六日 抄送：各相关建设、房地产开发单位、施工企业附件1吉林省住房和城乡建设厅文件 关于印发吉林省建设工程质量保证金管理暂行办法的通知 吉建质20104号 各市（州）建委（建设局），长白山管委会规划建设局：为进一步规范我省建设工程质量管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，提高建设工程的质量管理水平，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规规定，特制定吉林省建设工程质量保证金管理暂行办法，请各地结合实际情况，认真贯彻执行。二一年二月二十四日抄送：各市（州）建设工程质量监督站，长白山管委会建设工程质量监督站吉林省建设工程质量保证金管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范我省建筑工程质量管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，提高建筑工程的质量管理水平，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程价款结算暂行办法、基本建设财务管理规定和建设工程质量保证金管理暂行办法、吉林省建筑市场管理条例等相关规定，结合我省实际，制定本办法。第二条凡在吉林省行政区域内的房屋建筑工程，适用本暂行办法。第三条本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包方与承包方约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包方在缺陷责任期内对建设工程出现的施工质量缺陷进行维修的资金。第四条 市（州）、县住房和城乡建设行政主管部门对本辖区保证金的使用进行监管，具体工作由市（州）、县建设工程质量监督机构实施。第二章 保证金的预留与缴纳第五条全部或者部分使用政府投资的建设项目，公建项目按工程价款总额的1%交纳保证金，住宅项目按工程价款总额3%交纳保证金。实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方，也可以由合同约定的第三方金融机构托管。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金由当地住房和城乡建设行政主管部门监督管理。第六条 社会投资项目预留建设工程质量保证金的，发、承包双方应在施工合同中约定争议的处理程序以及保修期内出现施工质量缺陷的索赔方式。保证金存入第三方金融机构托管，并签订建设工程质量保证金托管协议书。保证金的比例参照本办法第五条执行。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，不得再预留建设工程质量保证金。第七条 有关第三方金融机构应设立专项帐户，按照本办法和有关金融管理规定对工程质量保证金进行收取和支付管理。发包方应在竣工备案前将工程质量保证金缴纳到第三方金融机构专项账号。第三章缺陷责任与认定第八条缺陷是指建设工程施工质量不符合工程建设强制性标准、设计文件、施工质量验收规范及承包合同的约定。 根据我省的实际施工特点，缺陷责任期一般为二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。第九条 质量监督机构在工程竣工验收备案时应对保证金落实情况审核，审核受委托银行出具的建筑工程质量保证金预留单，若未按规定缴纳工程质量保证金不予备案。第十条缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算。承包方完成设计文件和施工合同约定的全部内容，自检认为工程质量合格，以书面形式向发包方提交竣工验收申请，同时抄报质量监督机构及合同备案部门，十个工作日内发包单位应组织竣工验收，逾期不组织验收，可视为工程质量暂合格，进入工程结算程序。由于发包方原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包方提交竣工验收请示报告60天后，工程自动进入缺陷责任期。第十一条建筑工程未通过竣工验收，严禁发包方擅自使用，否则承担使用后的相应责任。各地质量监管部门发现未验收擅自使用的工程，应及时下达停止使用通知书，并将违规行为在住房和城乡建设厅及各级建设行政主管部门门户网站及社会媒体予以公示，指出其违法行为和后果。书面告知建设单位主管部门配合制止，并依法给予相关处罚。第十二条缺陷责任期内，工程发生质量缺陷需要进行质量鉴定的，首先由发包方委托具备资质的鉴定机构或聘请专家提出鉴定报告，承担鉴定费用。依据鉴定报告，发包方追索责任单位经济赔偿。对于实行工程分包的建设工程，由于分包单位原因造成的缺陷，属施工总承包单位分包的，由施工总承包单位先行承担鉴定费用及维修责任，并负责向分包单位追偿；属建设单位原因造成的质量缺陷，由建设单位承担鉴定及维修费用。由其他原因造成的缺陷，发包方负责组织维修，承包方不承担费用，且发包方不得从保证金中扣除费用。不属质量缺陷范畴的质量问题，由责任方承担维修义务，所发生的费用由责任方支付。第十三条缺陷责任期内，发生属于保修范围的质量问题时，建设单位应当履行保修的义务，并对造成的损失首先承担赔偿责任。缺陷责任按合同约定解决，纠纷由发包方和承包方协商解决，协商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院起诉。第十四条 缺陷责任期内，如发包方和承包方皆不履行保修义务或不具备履行保修义务的能力或条件，由该项目产权人或产权相关人申请维修。有物业管理单位的项目由该项目的业主委员会申请维修，经质量监督机构在相关媒体上公告后，由业主委员会或物业管理单位确定具备相应资质的单位进行维修，并书面告知发包方和承包方。维修项目经验收合格后，质量监督机构向受委托第三方金融机构出具建筑工程维修费用支付单，受委托第三方金融机构接到该支付单后从保证金中支付维修费用。第四章保证金的使用与返还第十五条保证金仅用于支付由于承包方原因造成的缺陷而进行维修的费用，任何人不得挪用、滞留。 第十六条质量监督机构负责工程保证金到期返还管理。承揽房屋建筑工程项目的企业保证金一般为竣工验收备案之日起满二十四个月后一次性返清本息。工程竣工验收合格满二十四个月后，承包方向发包方提出保证金返还书面申请，同时抄报合同备案及质量监督机构，发包方在接到承包方返还书面申请14 日内，应及时会同承包人按施工合同的约定进行核实办理。办理返还质量保证金具体程序原则：1、发包方对工程质量无异议，发包方应在建筑工程质量保证金返还申请单上签署同意意见后报质量监督机构，质量监督机构在住房和城乡建设厅及各级建设行政主管部门门户网站上公示一周质量无异议后，向受委托第三方金融机构出具建筑工程质量保证金返还通知单，受委托第三方金融机构应在5个工作日内将保证金本息返还给承包方。2、保证金按发、承包方施工合同中约定返还，如有异议，发包方需提出异议理由，由发包方和承包方协商解决，协商时间在工程承包合同中事先约定，协商不成的，可提交当地质量监督机构仲裁，仍有异议可向上一级质量监督机构申请组织专家或检测机构鉴定，或依法向人民法院起诉。3.发包方在接到承包方返还保证金书面申请后14日内不予答复，经书面催告后14日内仍不予答复，视同认可承包方的返还保证金申请，承包方直接向质量监督机构提交建筑工程质量保证金返还申请，质量监督机构按发包方同意程序原则，办理质量保证金返还事宜。4、缺陷责任期内，如发包方被撤销或无法履行责任义务。工程竣工验收合格满二十四个月后，承包方向当地住房和城乡建设行政主管部门提出保证金返还书面申请，当地住房和城乡建设行政主管部门在接到返还书面申请14日内，会同承包人进行核实办理。办理返还质量保证金具体程序参照第十六条1、2、3款。5、对于实行总包和分包的建设工程，如工程质量出现缺陷，属分包单位责任的，总包单位扣除其相应保证金用于工程缺陷维修；如发包方对工程质量无异议，总包单位在收到保证金后7日内，应返还分包单位其相应保证金，总包单位在收到分包单位保证金返还申请7日内不予答复的，分包单位依法向人民法院起诉。住房和城乡建设行政主管部门应将总包单位违约行为记入企业不良行为记录。第十七条对低于质量安全成本签订承包合同的住宅、学校等涉及重大生命安全工程，要严格执行吉林省建筑工程质量安全成本管理暂行办法。发包方和承包方所缴纳质量安全保证金竣工验收合格后即返还本息，参照本办法管理。第十八条对涉及建筑节能围护结构工程，其材料质量与施工工艺必须符合国家相关标准和规范要求；缺陷责任期结束后，必须对建筑节能围护结构工程实体质量进行现场抽查，经委托有资质的检测机构鉴定质量合格后方可退还其工程质量保证金。建筑节能围护结构工程不符合质量要求的，优先在保证金中扣除用于工程维修或保修的费用。第五章附则第十九条各市（州）住房和城乡建设行政主管部门可根据本办法制定具体实施细则。第二十条本办法由吉林省住房和城乡建设厅负责解释。第二十一条本暂行办法自公布之日起施行。附件一：吉林银行建设工程质量保证金专用账户操作流程(略)附件二：建设工程质量保证金专户管理协议书(略)附件三：建设工程质量保证金审核表(略)附件2：长春市建设工程质量保证金管理流程1、保证金缴纳建设主管部门 发包商 质量监督站 吉林银行质量监督机构按以下标准审核：全部或部分政府投资工程、社会投资工程公建项目按工程价款总额的1%，住宅项目按工程价款总额的3%缴纳。采用工程质量保证担保、工程质量保险不再预留，国库集中支付的按规定执行。合同备案机构审查保证金约定、争议处理、缺陷责任期约定申报单位带已备案的施工合同，网上下载并填写建设工程质量保证金审核表到质量监督机构办理保证金审核手续。申报单位按银行开户须知到银行办理开户存储手续，银行为申报单位出具建设工程质量保证金预留单。申报单位办完建设工程质量保证金审核表后网上下载银行开户须知，建设工程质量保证金托管协议书一式三份，申报单位盖章后，到质量监督机构审核盖章，再到银行盖章。相关单位各存一份。申报单位持建设工程质量保证金托管协议书到质量监督机构办理开立建设工程质量保证金专用账户通知单。申报单位持建设工程质量保证金预留单到质量监督机构审核并记账。质量监督机构与银行每月对账一次。申报单位持建设工程质量保证金审核表和建设工程质量保证金预留单到质量监督机构办理备案手续。2、缺陷责任期认定 发包商 质量监督站 承包方完成设计文件及施工合同的全部内容，自检认为质量合格，以书面形式向发包方提交竣工验收申请，同时抄报质量监督机构。质量监督机构按以下标准认定缺陷期：1、对于按规定期限组织竣工验收的工程，缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算。2、对由于发包方原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，在承包方提交竣工验收申请报告60天后，工程自动进入质量缺陷责任期。3、保证金使用（维修） 发包商 质量监督站 吉林银行出现质量问题需要鉴定的，由发包方负责并承担费用，依据鉴定报告划分责任。发承包方不履行维修义务或无能力履行维修义务，产权人、产权相关人或业主委员会向质量监督机构申请动用保证金维修质量缺陷。动用保证金申请报告包括：1、发承包方不履行维修义务或无能力履行维修义务证实材料。2、鉴定机构出具存在质量问题的鉴定报告。3、产权人、产权相关人或业主委员会证明材料。接受申请的质量监督机构负责在媒体公示一周。无异议的通知申请人制定维修方案。申请人维修方案应由具备资格的单位出具，由产权人、产权相关人或业主委员会确定具备相应资质单位维修。并书面告知发包方和承包方。涉及建筑节能维护结构工程，质量监督机构优先预留节能检测费用和节能维修、保修费用。维修完成，经申请人验收合格后，申请人向质量监督机构申请建设工程维修费用支付单。申请条件：1、 验收合格的证明材料。2、 提供由具备资格的造价咨询机构审定的维修费用清单。质量监督机构给申请人出具建设工程维修费用支付单申请人持建设工程维修费用支付单到银行办理付款手续。质量监督机构负责对账4、保证金返还发包商 建设主管部门 质量监督站 吉林银行发包方撤销或无法履行义务的，申请单位到市建委提出申请证明。申请单位提出建设工程质量保证金返还申请单1、承包方向发包方提出返还申请，发包方同意，出具证明。2、承包方向发包方提出返还申请，发包方14日内未答复，书面催告后14日内仍未答复的，视为发包方同意。发包方对质量有异议，双方应协商。协商不成可提交质量监督机构仲裁或起诉到法院。审核合格后在省、市建设门户网站公示一周，有异议重新申请。银行在5个工作内将应返还保证金本息返还给申请单位。申请单位到银行办理返还手续。涉及建筑节能维护结构工程，经有资质检测机构检测合格，不合格的扣除维修或保修费用质量监督机构签发建设工程质量保证金返还通知单、撤销建设工程质量保证金专用账户通知单。附件3建设工程质量保证金专户托管协议书甲方（发包方）： 乙方（开户银行）：吉林银行长春亚泰大街支行丙方（行政部门）：长春市建设工程质量监督站 为了进一步建立健全我省建筑工程安全质量管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，提高建筑工程的安全表现水平，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程价款结算暂行办法、基本建设财务管理规定、建设工程质量保证金管理暂行办法等相关规定，现甲、乙、丙三方就甲方位于 的 建筑工程项目的建设工程质量安全保证金的存储、管理、提取、退款、销户等事项自愿达成以下协议： 一、甲方承诺：（一）同意于 年 月 日之前在乙方开立建设工程质量安全保证金专户；同意由建设单位 按照规定按工程价款预算总额的比例，一次性存入人民币 万元进该账户。该专用存款账户内的资金只能用于支付甲方工程缺陷所承担的责任，专款专用，不得擅自支取或挪用。（二）承建的建筑工程项目发生缺陷责任情况，未按照建设行政部门规定时限改正，同意主动持质量监督机构出具的建筑工程维修费用支付单及已签章的付款凭证至乙方，将相应的金额用于支付维修费用。二、乙方承诺：（一）做好甲方专用存款账户资金的监管工作，不得擅自挪用或借用。（二）甲方按规定缴纳保证金后，向甲方出具建筑工程质量保证金预留单。（三）未收到质量监督机构出具的建筑工程维修费用支付单或其出具的建筑工程质量保证金返还申请通知单，不得办理专用存款账户资金的提取、销户等手续。保证金提取手续齐备的，应按照建筑质量监督部门的通知要求，依据建筑工程质量保证金返还申请通知单及甲方提供的已签章的付款凭证及时从保证金专户中划拨相应资金到核定的银行结算账户内。（四）按月向丙方通报保证金账户资金状况。三、丙方承诺：（一）监督甲方是否在规定期限内开立保证金专户。（二）甲方已发生工程缺陷并符合保证金提取条件的，应出具建筑工程维修费用支付单，通知乙方划拨相应资金用于支付维修缺陷资金。（三）严格审查甲方提出的保证金销户申请；对符合条件的，应加具意见。 以上未尽事宜，由三方协商解决。本协议书一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。甲方（签章）: 乙方（签章）：丙方（签章）： 年 月 日附件4：建设工程质量保证金审核表申报单位(签章) 编号:工程名称工程地点总建筑面积(M)公建面积(M)住宅面积(M)工程价款(万元)公建价款(万元)住宅价款(万元)结构形式开工日期竣工日期建设单位法人代表联系电话甲方代表联系电话总承包单位法人代表联系电话项目经理联