建筑装饰工程施工合同1.doc

总编号： 编 号： 建 筑 装 饰 工 程 施 工 合 同（ 甲 种 本 ）( GF 96 0205)建筑单位：沈阳筷道餐饮有限公司施工单位：北京建磊国际装饰工程股份有限公司签订日期：国家工商行政管理局 制定中华人民共和国建设部 沈阳市建筑工程管理局 监印沈阳市工商行政管理局2建筑装饰工程施工合同协议条款甲方：沈阳筷道餐饮有限公司乙方：北京建磊国际装饰工程股份有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装饰工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况一 工程名称：筷道大连渔港沈河店装修改造工程二 工程地点：沈阳市沈河区奉天街219号三 承包范围：室内外装饰工程、装饰拆除、装饰土建拆改加固、钢结构、室外排水（含隔油池）、室内给排水、电气工程（强电、弱电）、屋面保温、防水、屋面通廊、室外停车场、保安室、海鲜机房、垃圾房等，外立面的高度由甲方最终确认为准，详见附件。四 承包方式：包工包料、一次性包死价五 开工日期：2010年8月1日六 竣工日期：2010年10月30日七 总日历工期天数：90天八 质量等级：优良工程（现在只有合格工程）九 合同价款：人民币500万元。（一次性包死价）第二条 合同文件及解释顺序一 合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1. 协议条款；2. 合同条件；3. 洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；4. 建设工程施工合同；5. 监理合同；6. 招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；7. 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；8. 标准、规范和其他有关的技术经济资料、要求；二 当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。双方意见仍不一致时，按合同约定的方法解决。第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律一 合同语言：中文二 适用标准、规范：国家建筑装饰质量施工验收规范标准（GB50210-2001）三 适用法律、法规：国家及辽宁省、沈阳市相关法律、法规。第四条 图纸一 图纸提供日期：施工前五日。二 图纸提供套数：4套三 图纸特殊保密要求和费用：无第五条 甲方代表一 甲方代表姓名和职称（职务）：刘大方二 甲方赋予甲方代表的职权：全权代表。三 甲方代表委派人员的名单及责任范围：刘文来（联系电话按照国家建筑装饰质量施工验收规范标准和施工图纸组织施工和协调相关各种事宜。第六条 监理单位及总监理工程师一 监理单位名称：二 总监理工程师姓名、职务：三 总监理工程师职责：第七条 乙方驻工地代表第八条 甲方工作一 提供具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前2天，三通，达到施工条件。二 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：开工前2天提供到现场，乙方应自己单独挂表，费用乙方自付(甲方提供总水源、总电源，施工用电、用水辅材由乙方自负)。三 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：开工前三日内。四 办理证件、批件的名称和完成时间：甲方在开工前完成消防，城管等批件手续。五 会审图纸和设计交底的时间：开工前七日内。第九条 乙方工作一 提供计划、报表的名称、时间和份数：由开工之日起每15天报工程进度计划，完成工程量报表各2份送甲方。二 施工场地保护工程的要求：按工程需要提供（合作单位）施工和维修非夜间施工照明。三 施工现场交通和噪音控制的要求：遵守各地方政府的相关规定。四 符合施工场地规定的要求：施工现场要文明施工，残土日产日清，不准随地便溺，注意消防安全。五 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：未经甲方同意，乙方不得擅自拆改、变更。六 建筑成品保护的措施：乙方负责对已完工程的成品保护工作.七 需要协调各施工单位之间的关系的工作的内容及完成时间：按照施工进度，分项工程，开始施工前三日协调各专业队伍，完成隐蔽工程。第十条 进度计划一 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：乙方在开工前五天提供完整施工组织设计和进度计划报甲方共同监督实施。二 甲方代表批准进度计划的时间：接到乙方的进度计划及施工组织设计后三日内回复。第十一条 延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工不延期。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。第十二条 暂停施工甲方代表在确有必要时，可以书面的形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后，乙方提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出意见，乙方可自行复工，相应顺延工期；停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。第十三条 工期延误一 由于以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1. 甲方不能按协议条件条款的约定提供开工条件；2. 工程量变化和设计变更；3. 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；4. 工程款未按时支付；5. 不可抗力；6. 第三方（本工程其它专业承包单位如：消防、空调等）施工进度，没有按照乙方已认可的进度计划实施且已影响乙方施工进度的。7. 其他非乙方原因的停工：乙方在以上情况发生后7天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复、逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。二 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定承担违约责任。第十四条 工期提前施工中如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议。乙方按协议修订进度计划，报甲方批准。甲方应在7天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容：1. 提前的时间；2. 乙方采取的赶工措施；3. 甲方为赶工提供的条件；4. 赶工措施的追加合同价款和承担；5. 提前竣工受益（如果有）的分享。第十五条 工程样板无第十六条 检查和返工乙方应认真按照标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由甲方承担。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。检查检验合格后再进行检查检验应不影响施工的正常进行，如影响施工的正常进行，检查检验不合格，影响施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。第十七条 工程质量等级一 工程质量等级要求：优良工程。二 质量评定部门名称：沈阳市工程质量监督站，验收费用由乙方负责。三 己方达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的追加合同价款，工期相应顺延。四 双方对工程质量有争议，请协议条款约定的质量监督部门调解，调解费用及因此造成的损失，由责任一方承担。第十八条 隐蔽工程和中间验收一 中间验收部位和时间：做好隐蔽工程记录，隐蔽工程完成验收合格后才能进入下一道工序施工。第十九条 验收和重新检验一 乙方应及时通知甲方监理单位相关人员参加验收，否则乙方应承担因此而重验过程中所发生的一切费用。二 甲方代表或工程监理不能按时参加验收，须在开始验收24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收，乙方可与工程监理一起组织验收，甲方应承认验收记录。三 无论甲方代表是否参加验收，当其提出对隐蔽的工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。验收不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。验收合格，甲方承担发生的费用，工期顺延。第二十条 工程量的核实确认一 乙方提交工程量报告的时间和要求：工程竣工验收后乙方向甲方提交变更设计的工程量报告，经甲方核实无误后作为工程价款结算的依据。（本条所指的是包死价款500万元以外的增加部分）第二十一条 工程款支付一 工程款支付方式：按工程进度分期付款。二 工程款支付金额和时间：1. 工程款总金额：人民币500万元。（大写：伍佰万元正整）1. 甲方每月对乙方提交的工程量报告（每月26日提交）进行审核，并在下个月1日支付上月已完成工程量价款的70%。2. 工程竣工并由质检站、甲、乙双方验收合格后15日内，支付到总工程款的95%，留5%的质保金。3. 保修期二年。保修期满一年后15日内返还2.5%的质保金，二年后15日内返还剩余2.5%的质保金。第二十二条 材料样品或样本乙方中标后，按甲方指定品牌提供样品经甲方确认后，应提供工程预算报价中主要材料和设备的样品、品牌、规格、产地、生产厂家及价格清单，并附有材料产品的检验合格证，报给甲方共同确认无误后，将样品及样本进行封存，再进行采购（甲方对原确定的原莎安娜理石调整为西米，龙牌龙骨更换为经甲方确认的同等级的品牌，夹芯板根据施工部位（经甲方同意）局部调整。甲方指定品牌见附件。第二十三条 甲方供应材料设备甲方按照协议条款约定的材料种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供材料及其产品合格证明。甲方代表在所提供材料验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收，验收后由乙方妥善保管。发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。第二十四条 乙方采购材料设备施工队伍进场施工后，乙方应向甲方提出材料、设备采购计划，由甲方确认标准、色调、质量和生产厂家，甲、乙双方共同参与订货和采购，所购材料必须是符合国家标准的产品、环保产品、防火产品，并有出厂合格证。未经甲方同意，乙方自行采购材料，经甲方验收不符合要求的产品由乙方自己负责。第二十五条 材料试验由乙方负责办理，费用有乙方支付。第二十六条 甲方变更设计一 甲方变更设计，应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的工程，在接到通知后立即停止施工。二 由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。三 由于设计变更，造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方承担，相应顺延工期。第二十七条 乙方变更设计乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，并须经原设计和或规划部门审查批准后方可实施，有关工程设计变更增减工程量和费用，执行国家政策规定和取费标准。第二十八条 设计变更对工程的影响所有设计变更双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：1. 增减合同中约定的工程量；2. 更变有关工程的性质、质量、规格；3. 更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；4. 增加工程需要的附加工作；5. 改变有关工程施工时间和顺序。第二十九条 确定变更价款一 发生设计变更后，在双方协商时间内，乙方按下列方法提出变更价格，送甲方代表批准后调整合同价款。1. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2. 合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款；3. 合同中没有适用和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准后执行。二 设计如有重大变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送甲方代表批准后调整竣工日期。三 甲方代表不同意乙方提出的变更价格及工期，在乙方提出后7天内通知乙方提请工程造价管理部门或有关工期管理部门裁定，对裁定有异议，按第3条约定的方法解决。第三十条 竣工验收一 乙方提供竣工验收资料的内容：竣工图纸，设计变更单，隐蔽工程验收单，各项专项工程技术档案。二 乙方提供竣工报告的时间和份数：工程完成后10日内，四份。第三十一条 竣工结算一 结算方式：按本合同第一条第九项执行。二 乙方提交结算报告的时间：竣工验收合格后十五日内。三 甲方批准结算报告的时间：收到结算报告二十日内。第三十二条 保修一 保修内容、范围：按照合同条款乙方承包的工程内容及范围。二 保修期限：免费保修二年，终身维护。(人为损坏不在保修范围内)。第三十三条 争议一 争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向有管辖权的人民法院起诉。第三十四条 违约一 甲方代表不能及时给出必要指令。确认、批准，不按合同约定履行自己的各项，相应顺延工期。二 乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。三 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。四 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第三十五条 索赔乙方不按约定的工期（90天）竣工，除赔偿甲方政治影响、经济损失外，每逾期一天乙方向甲方支付罚金5万元。第三十六条 安全施工乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，施工中承担由于自身安全措施采用不当造成事故的责任和因此发生的费用，包括人员伤亡事故等均由乙方自身负责。第三十七条 专利技术