乌海财富广场消防系统工程.doc

乌海财富广场消防系统工程施工合同工程名称：乌海财富广场消防工程 工程地点：乌海市海勃湾区千里山西街以南 发包方： 乌海市维多利置业有限公司 总承包方：广厦建设集团有限责任公司第六建筑工程公司 分包方： 内蒙古广伟消防工程有限责任公司 日期： 乌海财富广场消防工程分包合同发包方（简称甲方）：乌海市维多利置业有限公司 总承包方（简称乙方）：广厦建设集团有限责任公司第六建筑工程公司分包方（简称丙方）：内蒙古广伟消防工程有限责任公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法、建筑安装工程承包合同条例及其它相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商就乌海财富广场消防系统工程施工事项协商一致，订立本合同，以便共同遵守。具体条款如下：一、工程概况1、工程名称：乌海维多利财富广场消防系统工程 2、工程地点：乌海市海勃湾区千里山西街以南 3、监理单位：内蒙古承兴建设监理有限责任公司 4、资金来源：自筹 二、工程承包内容承包范围：工程内容包括施工图纸内的消防系统及防排烟系统工程。1、 水系统1.1消火栓系统管道敷设，消火栓箱采购安装；1.2喷淋自动灭火系统管道敷设，系统设备采购安装与调试；1.3高位消防水箱、消火栓增压稳压系统及消防供水系统设备采购安装与调试；2、火灾自动报警系统2.1火灾自动报警系统配管、设备采购、安装及联动调试（风机与控制箱连接）；2.2消防控制室系统设备安装3、防排烟系统3.1防排烟系统设备采购及安装、管道敷设及安装；4、含预埋件、洞口及其封堵；5、消防检测费按照相关规定正常的应甲方交纳的费用由甲方承担并进入工程总造价，除此之外的一切费用由丙方承担；包括安全文明施工、成品保护、竣工验收移交、消防部门的验收以及因质量问题引起的维修、保修责任等，以及本工程项目所面临的提前使用的商业和部分提前装修的住宅等的消防沟通批准，还包括本项目因消防工程牵涉到的一切报批、验收、分阶段验收、消防要求的停工等一切与消防管理部门的协调，直至取得消防许可证的一切工作。三、工程承包方式 由丙方包工包料。四、总承包管理配合 1、丙方作为乙方施工班组组织施工，在丙方施工工程中服从乙方的各项管理制度，乙方提供相关的支持和协助工作。 2、总包管理配合费由丙方向乙方支付，乙方不得就此收取丙方任何费用。总包管理配合费由甲乙双方在维多利.乌海财富广场一期建设工程施工合同补充条款中2.4.1条中第6条中明确为丙方完成总价款2%计取。五、合同工期：合同工期总日历天数 242 天 ，开工时间： 2014年 9 月 20 日，竣工时间： 2015年 5 月 20 日。 1、合同工期：合同签订后，丙方接到现场甲方代表的指令后，开始施工，并开始计算工期，丙方须配合乙方的总工期随时调整本工程的施工进度日期，不得影响单位工程总体工期。如遇不可抗力因素的影响、甲方的原因、建筑物主体不能进入消防系统施工，顺延工期须在发生顺延工期情形的当日或次日向甲方、乙方和监理单位以书面形式提出，经甲方、乙方和监理单位签字认可后，工期予以顺延。2、工期变更：甲方认为确有必要暂停施工或恢复施工时，应当以书面形式要求暂停或恢复施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。丙方应当按甲方要求停止施工或恢复施工，并妥善保护已完工程，相应工期顺延。3、工期延误：因甲方原因造成停工的,相应顺延工期；因丙方原因造成停、窝工的，停、窝工全部损失由丙方承担发生的费用，且工期不予顺延。非丙方原因停电导致工程无法正常进行，累计超过8小时以上时，丙方应向甲方、乙方提出报告，甲方、乙方代表在收到报告半日内予以答复，逾期不答复，丙方即可视为延期要求已被确认。4、其他：丙方在工程开工前按照竣工日期细化各分部分项工程的月、旬施工进度计划、资金计划，并以此作为对丙方工期考核记录和工程款支付的依据。在总工期确定的情况下，丙方应合理安排工期，尽量避开冬季施工，无论何种原因导致冬季施工，均不计取冬季施工费用、夜间施工费用。六、工程计价及结算方式（一）该工程为施工暂估总价大写：伍佰万元整(小写：￥5000000元），实际结算时，是以甲、丙双方的预算人员根据施工图纸、洽商、设计变更单核对后的最终总价为准。（另增加在结算总价40%（不含设备费）的基础上上浮2%作为总包管理配合费）。（二）结算方式：1、该工程执行DYD15-2009内蒙古自治区安装工程预算定额DYD15-801-2009内蒙古自治区建设工程费用定额及建设行政主管部门下发的政策性调整文件。材差调整按照施工基期的乌海市建设工程标准定额管理站下发的乌海市建设工程造价信息调整材差，乌海市建设工程造价信息中没有的、或有多个价格的材料，按照甲、丙双方确认的价格（必须先确定价格，甲方同意后方可进场）调整材差。总造价下浮（让利）15%（其中双方确认的价格不下浮）。除以上条款外其他因素一律不计入结算。2、施工期间发生的设计变更、现场签证结算方式同上。3、本工程不计取二次搬运费。（包括现场以外加工材料所发生的费用，施工场地内外因二次搬倒所发生的费用等全部费用）。4、本工程不计取因冬期施工使人工、机械降效的费用和其他所发生的相应措施费用。5、本工程不计取夜间施工费。七、付款方式：1、水系统（暂估造价125万元）。1.1水系统材料、设备全部进场经甲方、乙方和监理验收合格后，支付水系统暂估造价40%的工程款，即人民币小写 500000 元，大写（人民币：伍拾万元整）；1.2水系统安装完成，支付水系统暂估造价40%的工程款，即人民币小写 500000 元，大写（人民币：伍拾万元整）；1.3水系统经甲方、乙方和监理验收合格后，支付水系统暂估造价20%的工程款，即人民币小写 250000 元，大写（人民币：贰拾伍万元整）。2、火灾报警系统（暂估造价125万元）。2.1火灾报警系统材料、设备全部进场经甲方、乙方和监理验收合格后，支付火灾报警系统暂估造价40%的工程款，即人民币小写 500000 元，大写（人民币：伍拾万元整）；2.2火灾报警系统安装完成，支付火灾报警系统暂估造价40%的工程款，即人民币小写 500000 元，大写（人民币：伍拾万元整）；2.3火灾报警系统经甲方、乙方和监理验收合格后，支付火灾报警系统暂估造价20%的工程款，即人民币小写 250000 元，大写（人民币：贰拾伍万元整）。3、防排烟系统（暂估造价50万元）3.1防排烟系统材料、设备全部进场经甲方、乙方和监理验收合格后，支付防排烟系统暂估造价40%的工程款，即人民币小写 200000 元，大写（人民币：贰拾万元整）；3.2防排烟系统安装完成，支付防排烟系统暂估造价40%的工程款，即人民币小写 200000 元，大写（人民币：贰拾万元整）；3.3防排烟系统经甲方、乙方和监理验收合格后，支付防排烟系统暂估造价20%的工程款，即人民币小写 100000 元，大写（人民币：壹拾万元整）。4、整个工程竣工经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证后，支付至合同暂估总造价95%的工程款，即人民币 4750000 元，大写（人民币：肆佰柒拾伍万 元整）。5、剩余5%作为质量保修金，保修期为贰年，保修期满后完成保修任务15日内无息全部付清。6、在每批次拨付工程款时，丙方要向甲方开具相应金额正规的合法税票后方可付款。7、乙方委托甲方将工程款直接支付给丙方。8、丙方同意按照通用控股集团名下的商品等抵顶工程总造价的30%工程款。八、质量标准及验收办法：本工程由甲、乙、丙三方及政府消防主管部门以火灾自动报警系统设计规范GB50116-98、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001（2005年版）、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005、高层民用建筑设计防火规范GB5004-95 (2005年版)及内蒙古自治区建筑消防设施检验规程DB15/353-2004的有关规定及施工图纸、洽商、设计说明、设计变更为标准共同验收。2、质量等级：消防部门予以验收并出具合格意见书为本工程合格的条件。3、质量等级经消防部门验评后达不到合同规定标准，由丙方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。九、材料及设备供应1、甲方不提供任何工程用设备。2、丙方所进场的各种原材料、设备必须是全新的，有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。质量、规格、性能均符合国家标准并能够达到消防管理部门的要求。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测。3、丙方进场材料设备，必须经甲方、乙方及监理验收合格后方可使用，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。如私自使用，甲方、乙方或监理认为不合格产品所造成的返工由丙方负责。由此延误的工期不予顺延。丙方需要使用同档次替代材料时，应经甲方工程师、乙方、监理单位书面认可后才能使用。4、消防设备选型：1）报警设备：海湾2）变频控制柜：上海汇业5、工程竣工后，经建设单位、消防监督部门验收合格后方可交付使用。6、丙方交工前应做48小时的试运行试验。并负责对所安装系统的使用情况进行监测和检查，发现问题及时解决，确保系统的正常运行。十、设计变更对施工中的设计变更，甲方应提前通知丙方，丙方应及时变更施工方案。因设计变更而停工的工期可相应顺延，因设计变更增加造价的，应由甲方认可后予以相应增加。十一、责任事项1、甲方权利及义务（1）甲方委派 宫学灵（电话为现场甲方代表，负责与设计单位关于施工图变更的技术洽商，负责处理施工过程中的技术问题及工程中间验收及变更，行使合同约定的甲方权利，履行合同约定的甲方职责。 （2）合同签订后3天内与丙方确认工程施工图纸，并向丙方进行现场交底。 （3）甲方、乙方、监理单位共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。涉及到与经济相关的签证，需有工程项目负责人签字确认后方可有效，之后再施工。 （4）协调乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。（费用由丙方支付），容量满足施工需要。（5）协调乙方向丙方提供半成品及工器具堆放场地。，丙方自行看护。（6）甲方的指令、通知由甲方代表签字后，以书面形式交给监理公司，由监理公司发出及监督执行，丙方代表或丙方收文人在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表或其授权人可发出口头指令，丙方对指令应予以执行。丙方应于发出口头指令后一日内提出书面确认要求，丙方未按时提出确认要求的，责任由丙方承担。（7）丙方认为甲方的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定，逾期视作认可。在紧急情况下，甲方要求丙方立即执行的指令，丙方应无条件予以执行，丙方拒不按时执行指令的，甲方有权解除合同并按合同有关约定追究丙方违约责任。2、乙方的权利及义务（1）乙方委派厉智勇（电话）为现场乙方代表，行使合同约定的乙方权利，履行合同约定的乙方职责。 （2）乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。 （3）乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项。丙方承担水、电费用。 （4）乙方负责提供丙方半成品及工器具堆放场地。 （5）乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建交接工作。（6）在乙方施工范围内为丙方提供作业区的现有现场保障安全维护设施，因丙方的特殊保障措施费由丙方承担。（7）经丙方要求乙方应将工地现有的垂直运输提供给丙方使用，此期间丙方不承担任何费用，如乙方已使用完毕，经丙方要求留用的，费用由丙方承担，乙方如需拆除应报甲方批准。 （8）对丙方施工的半成品协助保护，提交完整竣工报验资料。3、丙方权利及义务 （1）丙方委派温东（电话驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。丙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明；（2）丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从乙方的全面管理。丙方在施工前向甲方、乙方、监理单位提供施工组织设计、施工工艺、施工技术规范、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒；（3）协助甲方完成本工程的消防工程图的设计预审；（4）严格遵守国家法律及施工现场的有关规定，按照施工质量规范要求进行设备安装及调试；必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准； （5）接受甲方、乙方及监理单位的监督和管理，并服从甲方、乙方及监理单位对工程总进度计划安排与施工协调。 （6）丙方必需按施工图纸施工，如有合理化建议，应征得甲方同意书面确认后，并办理变更手续后方可施工。否则后果自负，如给甲方造成经济损失的丙方应予以赔偿；如遇按原设计图纸无法实施的项目，应立即以书面形式通知甲方协商。 （7）丙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告；（8）丙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，丙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，丙方必须主动向甲方提供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。（9）丙方负责向乙方提供材料的所有出厂检验报告、合格证及相关材料的所有复检报告、检验检测资料（所有检测费用丙方承担），便于乙方归档。 （10）按施工安全文明施工规范的规定，采取施工安全保卫及文明施工等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作，工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾外运。严格执行本市有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境。（11）丙方的人员，对施工的现场脚手架及连墙杆件、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经乙方工地施工负责人、安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。丙方人员擅自拆除所造成的后果均由丙方人员及其单位负责。（12）丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任（包括对施工过程造成的人身伤亡、财产损失等），与甲方、乙方无任何关系。在情况紧急且无法与甲方代表、乙方或监理联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。如责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在丙方，由丙方承担费用，工期不能顺延。（13）丙方有义务认真审查并保证劳务人员的政治素质、身体素质和技术水平，不得雇佣聋哑、呆傻、残疾、少数民族、无技术女工及不满18周岁和超过55周岁的工人，应组织具有相应资格证书的熟练工人投入劳务作业，确保工程质量达到双方约定的标准，甲方发现其在主要形象上拖延进度时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，要求采取纠正措施时，丙方必须采取有效措施纠正。否则，甲方有权采取措施直至终止合同，因此所造成的实际损失，由丙方负责，并承担甲方相应的直、间接损失。（14）丙方应对工人进行安全生产、文明施工、卫生防疫及交通安全、明火作业、煤气中毒等方面的教育，丙方人员必须遵守甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。（15）丙方有义务对其确定了劳动关系的工人应签订劳务合同，如没有签订劳动合同因此所至的一切行政责任和经济责任均由丙方承担。对其确定了劳动关系的工人签订劳务合同并登记造册，送交甲方项目部一份，以备教育及检查。（16）甲方支付给丙方工程款，丙方必须合理使用及时支付劳工工资，若因劳务工资造成纠纷，一切责任由丙方承担，并且每出现一起因拖欠工资民工集体上访、闹事、罢工、怠工事件，甲方处罚丙方 壹 万元，可直接从丙方的总工程费中扣除。（17）在施工生产过程中，丙方应保证人员的相对稳定，不能随意变更在册人员，本工程人员变动率应小于10%，项目组成人员如需更换，丙方在变更前以书面申请形式提交甲方，甲方在批复后方可变更。（18）工程完工后，报请消防部门验收，参加工程验收，工程竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。（19）工程竣工验收合格后未移交甲方前，丙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由丙方负责赔偿。（20）丙方负责为甲方培训维护人员共计_3 人，直至完全独立操作为止。（21）丙方未经甲方许可，丙方不得私自向第三方泄露有关本工程的一切图纸及资料。十二、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、丙方应严格按照安全生产的法律、法规及各项安全技术操作规程组织施工。组织的各工种施工人员必须执行甲方现行的有关安全生产各项制度，接受“三级”安全教育，丙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象。 2、施工期间，丙方在安全管理方面，要严格依据建筑安装人工安全技术操作规程和建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）及甲方的有关规章制度组织施工。 3、本工程安全生产目标为无任何安全事故，如因丙方没有严格按照国家法律、法规和甲方制定的各项规章制度进行组织施工，违反操作规程违规作业所发生的机械伤害、触电、高处坠落、火灾等安全事故，丙方必须承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。 4、丙方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，必须及时进行救助并做好事故的善后处理工作，并承担因此产生的一切经济和法律责任及带来的一切损失。十三、半成品及成品保护1、丙方半成品进场后由丙方对半成品进行保管、保护。2、丙方工程完毕（自检合格），经监理、乙方验收合格后交于乙方进行成品保护。3、竣工验收合格后，乙方、丙方将工程交予甲方，办理相关手续。4、在各责任单位保护阶段，出现保护不力造成损失，由保护责任单位承担维修费用及造成相关损失。十四、中间验收及工程验收1、初步验收：初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间。 2、竣工验收：由有关验收部门、甲方、乙方、监理单位、丙方组成工程交工验收小组，按照国家有关标准对本项目工程进行全面的检查验收，必须符合消防要求。丙方负责并保证通过本工程的消防验收工作。验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。 十五、工程监理 1、甲方委托内蒙古承兴建设监理有限责任公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理；按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款500元。 2、丙方必须接受甲方、乙方及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。 3、在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲、乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。 4、丙方应服从监理工程师及甲方和乙方对丙方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。 5、丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。十六、保修责任1、丙方对全部施工内容承担保修责任。本工程免费质量保修期为自本工程安装调试完毕并验收合格且交付甲方之次日起贰年。在此期间系统运行出现故障，丙方维修应予免费。在免费保修期内，丙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同丙方取得联系。如丙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因丙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为丙方放弃保修责任，有权自行解决，由丙方承担所有费用并加收10%的劳务费。丙方必须对其施工质量负责，发生质量问题随时负责维修，如果丙方三天内不进行维修，甲方可另指派他人维修发生的费用从丙方的质保金中扣除。2、免费保修期满后，丙方仍负责系统的技术维修，但要收取设备维修的成本费用；3、维修响应时间：丙方应在接到甲方的通知后12小时内到达现场进行维修。十七、违约责任1、三方应严格遵守协议中各项条款，否则违约方将承担因违约造成损失的费用及由此造成的一切后果。2、由于丙方提供的材料、设备的质量原因、丙方施工质量等原因，甲方有权责令丙方改正，因施工造成的质量事故、安全事故或火灾事等给甲方造成的一切损失（包括经济损失）全部由丙方承担，并承担其相应的法律责任。3、工期违约：因丙方原因导致工程不能按合同规定的工期交付使用的，丙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按合同总价款的千分之三计算；若影响到甲方其他工作时，丙方还应赔偿相应损失。4、如果在竣工验收过程中按国家验评表准每出现一项需整改（不含初验过程的整改）后才能验收合格的情形，则每一项处罚2000-5000元，从丙方的竣工决算款中扣除该罚款（以3万元为限）。5、在甲方按约定履行工程款支付的前提下，丙方必须按时支付民工工资，若因恶意拖欠民工工资造成社会影响（媒体曝光、民工上访或政府干预等事件），除赔偿乙方相应的损失外，每发生一次向乙方支付违约金人民币伍万元（在每次乙方应付进度款中扣除），丙方在每次工资发放次日将工资发放表原件报甲方备案。6、丙方未按合同约定的工期完工的，应向甲方承担违约责任。每逾期七天，应向甲方支付工程总价款的5的违约金。违约金最高不超过合同总额的5%。7、丙方在施工期间应当保证甲方的财产安全，确因丙方原因给甲方造成财产损失的，丙方承担全部赔偿责任。8、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。 9、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，丙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时丙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。 10、丙方应在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误 1 天，必须向甲方支付工程总造价 2的违约金。十八、中途终止合同及结算方式与赔偿 1、若丙方有以下之一的，甲方可单方终止合同： （1）丙方没有合理原因而在工程竣工前完全中段施工的，按丙方已完成合格工程量的60%予以结算。 （2）甲方有权根据工程情况要求丙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退，若丙方无法更换、调整的，按丙方已完成合格工程量的60%予以结算。 （3）丙方原因导致施工进度滞后15天以上的。 （4）未经甲方允许，丙方将本工程和本合同任何内容对外转让或对外分包及类似情况的，按丙方已完成合格工程量的60%予以结算。 （5）甲方有权对丙方的违规行为提出限期整改要求，若丙方不能按要求整改或严重损害甲方利益和信誉的，按丙方已完成合格工程量的60%予以结算。 2、如合同终止后，在合同未被恢复和继续履行期间，甲、丙双方的权利与义务如下: （1）甲方可雇佣其他人员进行和完成工程，该等人员可进入工程现场和利用一切临时建筑物、施工机具、工具、器材和用于工程现场的所有材料。所发生的返修或其它费用将从丙方的工程款中扣除； （2）丙方应从工程现场运走属于或由丙方租赁的所有临时建筑物、施工机具、工具、材料。如在10天内丙方没有运走，则甲方可运走和出售丙方的任何该等财产，所得收入以甲方确定的数据为准丙方无权抗拒，甲方扣除因此产生的一切费用后将剩余部分返还给丙方。 十九、第三方起诉费用的承担合同履行期间及合同终止两年内，其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的，丙方应及时采取有效的措施解决争端。如丙方无力解决争端，造成法院冻结甲方银行账户（基本账户）、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的，丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。丙方不能提供相等的资金作担保的，应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三，向甲方支付自法院采取强制措施之日起至丙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由丙方承担。二十、丙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。二十一、附则1、三方在本协议中未约定的，按国家法律法规执行。2、在协议执行过程中，如发生争议，三方应协商解决；协商不成，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。但在三方协商期间及起诉期间，丙方不得以此为由停止工程的施工，否则为丙方违约。3、本协议经双方签章后生效，一式八份，甲方执四份，乙方丙方各执二份，具有同等法律效力。合同订立